aménagement du laboratoire de physiologie à Rockefeller

Université Claude Bernard Lyon 1

aménagement du laboratoire de physiologie à Rockefeller - reconsultation des lots 3, 4 et 5

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-21. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-01-29 Avis de marché
2013-07-17 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-01-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Quantité ou étendue:
il est demandé aux candidats de proposer dans leur offre des prestations supplémentaires éventuelles. Elles sont décrites dans les CCTP correspondants.Pse 1 Lot 4 Remplacement de chutes fontepse 2 Lot 5 Equipement complémentaire de locauxpse 3 Lot 5 Alimentation des bureaux existants
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Claude Bernard Lyon 1
Adresse postale: 43 bd du 11 Novembre 1918
Code postal: 69622
Commune postale: Villeurbanne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-lyon1.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-29 📅
Date limite de soumission: 2013-02-21 📅
Date de publication: 2013-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 022-033810
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires
le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) est obligatoire pour participer à la consultation.Le DCE est téléchargeable sur le site marches-publics.gouv.fr.Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du Service des marchés par messagerie électronique ou télécopie.Le maître d'oeuvre de l'opération est : BET Vidalat.La visite des bâtiments est recommandée.3 visites sont prévues aux dates suivantes :Lundi 4 février à 8h00mardi 5 février à 14h00jeudi 7 février à 8h00pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Benoît LAFLOTTE (benoit.laflotte@univ-lyon1.Fr)le Service des Marchés Publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30.Le délai d'exécution du marché est de 15 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 4 semaines. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.1.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
aménagement du laboratoire de physiologie à Rockefeller - reconsultation des lots 3, 4 et 5
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: revêtements de sol souples et carrelage
Brève description:
Réalisation de sol linoléum avec relevés périphériques (31m2)réparation de carrelage existant et chape (9m2)carrelage collé neuf (110m2)réparation de dallettes existantes (4m2)réfection faïences existantes et pose de Faïences neuves
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: chauffage - plomberie - ventilation - rafraîchissement
Brève description:
Remplacement de robinets et tés de radiateurs existantsmise en place de 5 lave-mains et 2 bacs à laver dans laverie y compris alimentations Ef+Ecs et évacuationsventilation Mécanique pour laverie et locauxmonosplit pour Rafraîchissement des locaux stockage
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: electricité - courants faibles
Brève description:
Réfection des installations électriques des locaux à aménager et Armoire neuve 400vcréation de postes de travail avec Prises Réseaux pour l'ensemble des locauxeclairage de sécurité des locaux et raccordement au superviseur existant
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat
Numéro de référence: 12018T.05TRA
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
- lettre de candidature (Dc1 ou forme libre) ;
- déclaration du candidat (Dc2).Les formulaires Dc1 et Dc2 sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ducode des marchés publics ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail
Situation économique et financière:
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfèrent le marché réalisés au cours des trois derniers exercices.Liste des moyens humains et techniques.
Capacité technique et professionnelle:
liste de références détaillées de moins de 5 ans pour des prestations identiques indiquant notamment la nature de l'opération, le montant, la date et les destinataires.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
lot 3 : EFF 1, Qualif : 6311lot 4 : EFF 1, Qualif : 5111 et 5311lot 5 : C1, Qualif : E1
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
une avance pourra être accordée au titulaire suivant les conditions fixées dans le cahier des charges.Les factures seront réglées sous forme d'acomptes et d'un solde par virement bancaire dans un délai de 30 jours.Financement : ressources propres / budget de l'université
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique au regard de la note méthodologique (sous-critères énoncés à l'article 5 du Rc) (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 19691774400019
1969177440019
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Responsable du service des marchés publics
Mme Filippini Virginie
Adresse postale: Bâtiment J-V Daubié 43 bd du 11 Novembre 1918
Point de contact: Service des marchés publics
Mme Thiercelin Isabelle
Courrier électronique: marches@univ-lyon1.fr 📧
Fax: +33 472447965 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=92735&orgAcronyme=f2h 🌏
Adresse postale: Bâtiment J-V Daubié 43 bd du 11 novembre 1918
Point de contact: Mme Bernard Laurence
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=92735&orgAcronyme=f2h 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=92735&orgAcronyme=f2h 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12018T.05TRA
Informations complémentaires
le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) est obligatoire pour participer à la consultation.Le DCE est téléchargeable sur le site marches-publics.gouv.fr.Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du Service des marchés par messagerie électronique ou télécopie.Le maître d'oeuvre de l'opération est : BET Vidalat.La visite des bâtiments est recommandée.3 visites sont prévues aux dates suivantes :Lundi 4 février à 8h00mardi 5 février à 14h00jeudi 7 février à 8h00pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Benoît LAFLOTTE (benoit.laflotte@univ-lyon1.Fr)le Service des Marchés Publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30.Le délai d'exécution du marché est de 15 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 4 semaines.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Nom: Comité régional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 478928316 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché : référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative)référé contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnésaux articles L551-1 et L515-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du Cja.Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du Cja).Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat.Le Recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'etat du 16.7.2007). Une demande indemnitaire peut également être faite
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Téléphone: +33 472770520 📞
Source: OJS 2013/S 022-033810 (2013-01-29)
Avis d'attribution de marché (2013-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 168,55 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-17 📅
Date de publication: 2013-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 139-240581
Se réfère à l'avis: 2013/S 22-033810
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires
Annonce no160, B.O.A.M.P. 22 A du 31 janvier 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17 juillet 2013.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-10 📅
Nom: genty carrelages
Adresse postale: 52 impasse du Pras
Commune postale: La mulatière
Code postal: 69350

2️⃣
Nom: entreprise michalet vialon
Adresse postale: 1 quai de la rive
Commune postale: Saint-chamond
Code postal: 42400

3️⃣
Nom: lapize de sallee
Adresse postale: ZI de marenton - BP 155
Commune postale: Annonay
Code postal: 07104
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon
comité régional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Informations sur les délais d'introduction des recours:
le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché : référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative) référé contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnésaux articles L551-1 et L515-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du Cja. Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du Cja). Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'etat du 16.7.2007). Une demande indemnitaire peut également être faite
Afficher plus
Source: OJS 2013/S 139-240581 (2013-07-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
entreprise michalet vialon Genty Carrelages Lapize de Sallée
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux de parachèvement de bâtiment Revêtement de sols et de murs Carrelages