Aménagement des lignes d'eau du stade nautique international Didier Simond - travaux de balisage, de serrurerie et de terrassement

Quantité ou étendue

La CAMY souhaite à travers ce marché équiper son bassin nautique des équipements techniques nécessaires à la pratique des activités nautiques d'aviron et de canoë kayak.le présent marché consiste en la fourniture et pose d'un nouveau système de balisage pour l'équipement du Stade Nautique International Didier Simond à Mantes-La-Jolie. Ce balisage doit répondre aux exigences des différentes compétitions internationales, nationales, régionales, départementales de canoë-kayak et d'aviron.ce marché s'inscrit dans l'opération globale des travaux d'aménagement du Stade Nautique International Didier Simond à Mantes-la-Jolie.

Informations complémentaires

Pieces de l'offre : Un projet de marché comprenant (en cas de réponse à plusieurs lots, remettre un projet de marché par lot) :

1) l'acte d'engagement (Ae) : dûment complété par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat et son annexe financière, le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu), daté et signé (La signature de l'acte d'engagement vaut acceptation de l'ensemble des pièces du marché) ;

2) le Détail Quantitatif Estimatif (Dqe) (document d'analyse non contractualisable) afférent au BPU ;

3) un mémoire technique justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux le concernant. Le mémoire technique comprend notamment les éléments suivants :

- moyens humains du candidat strictement affectés à la réalisation des prestations objet du marché avec organigramme, CV, composition et nombre des équipes prévues

- moyens en matériel du candidat strictement affectés à la réalisation des prestations objet du marché - démarche hygiène et sécurité y compris installation de chantier

- démarche environnementale mise en place pour la réalisation de tels chantiers

- démarche de gestion des nuisances visuelles, sonores et olfactives

- note détaillant le mode opératoire retenu par le candidat pour la réalisation des prestations objet du marché

- note explicitant la coordination avec le maitre d'ouvrage et les autres intervenants notamment les titulaires des autres lots

- indication de la provenance des produits et matériaux

- fiches techniques détaillées correspondantes- proposition d'un planning d'exécution des travauxet concernant la PSE obligatoire rattachée au lot no1 :

- les fiches techniques des matériels proposés éventuellement accompagnées d'une note méthodologique concernant leur qualité technique

- note détaillant le mode opératoire retenu par le candidat pour la réalisation de la PSE

- note explicitant la coordination de la PSE avec le maitre d'ouvrage et les autres intervenants notamment les titulaires des autres lots

- indication de la provenance des produits et matériaux

- fiches techniques détaillées correspondantes

- proposition d'un planning d'exécution des travaux de la PSE en intégrant celle-ci en adéquation avec le reste des prestations à exécuter

4) Le certificat de visite du site dument complété et signé,criteres de jugementcriteres de jugement de L'Offre de base (applicable a L'Ensemble des lots) : Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectuera, sur la base du dossier d'offre décrit à l'article 5, au regard de la combinaison des critères pondérés suivants (une analyse par lot) :Critère no 1 : Valeur technique / pondéré à 60 pointscritère no 2 : Prix des prestations / pondéré à 30 pointscritère no 3 : Cohérence de la planification et des délais d'exécutions / pondéré à 10 points1/ Le critère valeur technique sera jugé en fonction des sous items suivants :Sous critères - elément à remettre par le candidat - pondérationQualité de l'organisation de chantier - mémoire technique - 25 pointspertinence des dispositions pour garantir le bon déroulement des prestations - mémoire technique - 20 pointsqualité des matériaux - mémoire technique - 15 points2/ Le critère prix des prestations, sera jugé en fonction du total inscrit au Détail Quantitatif Estimatif (Dqe) dont les prix unitaires doivent correspondre à ceux inscrits au Bordereau des Prix Unitaires (Bpu).3/ Le critère Cohérence de la planification et des délais d'exécution, sera jugé en fonction des délais proposés par le candidat, délais qui ne sauraient être supérieur à 4 (quatre) mois, période de préparation incluse et du planning remis.criteres de jugement de la prestation similaire eventuelle obligatoire rattachee au lot no1Le choix de la PSE économiquement la plus avantageuse s'effectuera, sur la base du dossier d'offre décrit ci-avant, au regard de la combinaison des critères pondérés suivants :Critère no 1 : Valeur technique / pondéré à 5 pointscritère no 2 : Prix des prestations / pondéré à 3 pointscritère no 3 : Cohérence de la planification et des délais d'exécutions / pondéré à 2 points1/ Le critère valeur technique sera jugé en fonction des sous items suivants :Sous critères PSE - elément à remettre par le candidat - pondérationPertinence des dispositions pour garantir le bon déroulement des prestations - mémoire technique - 3 pointsqualité des matériaux - mémoire technique - 2 points2/ Le critère prix des prestations, sera jugé en fonction du total inscrit au Détail Quantitatif Estimatif (Dqe) dont les prix unitaires doivent correspondre à ceux inscrits au Bordereau des Prix Unitaires (Bpu).3/ Le critère Cohérence de la planification et des délais d'exécution, sera jugé en fonction des délais proposés par le candidat pour la réalisation de la Pse,Qui devront s'intégrer dans le délai global d'exécution, lequel ne saurait être supérieur à 4 (quatre) mois, période de préparation incluse.modalites de classement des OffresPlusieurs classements seront ainsi réalisés afin de prendre en compte les différentes hypothèses.Pour le lot no1 : Classement 1 Offre de base sur 100 points 2 Offre de base + pse sur 110 pointsle classement définitif sera celui correspondant à l'hypothèse retenue. Pour les lots no2 et 3 : Classement 1 Offre de base sur 100 pointsl'attention des concurrents est attirée sur le fait que : - l'Absence du mémoire technique, ou l'absence d'acte d'engagement, ou l'absence d'une de ses annexes, entrainera automatiquement l'irrégularité de l'offre.- Le caractère incomplet de l'acte d'engagement ou de l'une de ses annexes entrainera également l'irrégularité de l'offre.- L'Absence des éléments de réponse concernant la Pse(Bordereau des prix et/ou Détail quantitatif estimatif incomplet et absence de l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse) entrainera automatiquement l'irrégularité de l'offre.- L'Absence d'un des éléments de réponse à un item du mémoire technique entrainera la note de 0 au titre de cet item.- Le Bordereau des Prix Unitaires et du Détail Quantitatif Estimatif doit être rempli sans aucune modification ou ajout de lignes ou colonnes. A défaut l'offre sera déclarée irrégulière.- En cas de discordance entre le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail quantitatif estimatif, le Bordereau des Prix Unitaires primera sur la simulation correspondante. - en cas de discordance entre l'acte d'engagement et son annexe financière ou entre le Bordereau des Prix unitaires et le Détail quantitatif estimatif, l'offre sera déclarée irrégulière, sauf dans l'hypothèse où les erreurs relevées s'avéreraient être des erreurs purement matérielles. Une demande de précisions visant à rectifier ses erreurs matérielles pourra être envoyée aux candidats. visites sur sites et/ou consultations sur PlaceLes candidats devront se rendre compte par une visite préliminaire au dépôt de leur offre, de l'état des lieux, des possibilités d'accès, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales à prendre en considération pour sa spécialité.La visite du site est obligatoire, aussi, l'absence de certificat de visite dans l'offre entrainera l'élimination du candidat.La visite des sites sera organisée les 26 juillet, 9 aout et 2.9.2013 à 10:00 pile. Aucune visite de rattrapage ne sera organisée. Les entreprises devront prendre rendez-vous, 72 heures à l'avance, auprès de Mme Corinne Morel au +33 130987847 ou par mail à l'adresse suivante corinne.morel@camy-info.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.7.2013.

Description des options

Une prestation éventuelle supplémentaire est prévue dans le cadre du lot 1 balisage et consistant en la fourniture et l installation de numéros de couloirs. La prestation supplémentaire éventuelle présentée ci dessus est imposée aux candidats. Aussi l absence des éléments de réponse concernant cette PSE (Bordereau des prix et ou détail quantitatif estimatif incomplet et absence de l ensemble des documents nécessaires à l analyse) entrainera automatiquement l irrégularité de l offre.aucune prestation éventuelle supplémentaire n est prévue pour les lots 2 et 3.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Les prestations, objet du présent marché, seront financées par fonds propres et réglées par mandat administratif.en application du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et de l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 30 jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage (7 points pour les marchés soumis au code des marchés publics avant le décret).ce retard donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y joindre les justificatifs nécessaires (ex : note d'honoraires d'un avocat, facture d'une entreprise de recouvrement).