Aménagement d'un atelier de simulation à la médiathèque de Rockefeller

Université Claude Bernard Lyon 1

La présente opération concerne l'aménagement d'une partie du rez-de-chaussée du Bâtiment Médiathèque sur le site de Rockefeller de l'université Claude Bernard Lyon 1 afin de créer un Atelier de Simulation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-04-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-04-03 Avis de marché
2013-06-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de parachèvement de bâtiment
Quantité ou étendue:
Il est demandé aux candidats de proposer dans leur offre des prestations supplémentaires éventuelles. Elles sont décrites dans les CCTP correspondants. PSA 1 Lot 4 Store PS 4 2 Lot 4 Garde corps.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de parachèvement de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Claude Bernard Lyon 1
Adresse postale: 43 bd du 11 Novembre 1918
Code postal: 69622
Commune postale: Villeurbanne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-lyon1.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-03 📅
Date limite de soumission: 2013-04-29 📅
Date de publication: 2013-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 067-111709
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires
Le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est obligatoire pour participer à la consultation.Le délai d'exécution du marché est de 20 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 2 semaines. Le DCE est téléchargeable sur le site marches-publics.gouv.fr. Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du Service des marchés par messagerie électronique ou télécopie. Le maître d'oeuvre de l'opération est : hors les murs. La visite des bâtiments est recommandée. 3 visites sont prévues aux dates suivantes : vendredi 12 avril de 9:00 à 11:00, mardi 16 avril de 9:00 à 11:00, mercredi 17 avril de 9:00 à 11:00. Pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Metnani (abdelaziz.metnani@univ-lyon1.fr). le service des marchés publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.4.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente opération concerne l'aménagement d'une partie du rez-de-chaussée du Bâtiment Médiathèque sur le site de Rockefeller de l'université Claude Bernard Lyon 1 afin de créer un Atelier de Simulation.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Cloisons - faux plafonds - peinture
Brève description:
Modifications ponctuelles du cloisonnement, remplacement de dalles de faux-plafond, pose de nouveaux faux-plafonds, peintures intérieures.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Brève description:
Pose de blocs-portes neufs, modification sur des blocs-portes existants, châssis vitrés, plans de travail, placards et rangements, stores intérieurs, reprise du parquet de la circulation, ouvrages divers.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Sols souples
Brève description:
Remplacement des sols souples des salles 1 et 2. Remplacement des sols souples du Lt/Régie et du Rangement.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:
Barreaudages devant les fenêtres des Salles 1 et 2. Création d'un abri extérieur pour les gaz spéciaux. Ouvrages pour interventions en toiture terrasse. En option : stores extérieurs et garde-corps en toiture terrasse.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Electricité
Brève description:
Equipements électriques PC Rj45 des salles 1 2 3 et la régie. Complément détection incendie. Reprise de l'éclairage dans certaines pièces. Mise en place de fourreaux pour le système audiovisuel. Câblage de la vidéosurveillance.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Génie climatique - plomberie
Brève description:
Rafraîchissement des salles 1 2 3 et la régie. Mise en place de 2 lavabos chirurgicaux. Mise en place d'une bouche extraction dans la régie. Remplacement des robinets thermostatiques.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Gaz spéciaux
Brève description:
Distribution de gaz médicaux vers 2 bras d'anésthésie (oxygène, protoxyde d'azote, air comprimé, vide). Mise en place de prises SEGA.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.
Numéro de référence: 12042T.02TRA
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08, FRANCE

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
— lettre de candidature (Dc1 ou forme libre),
— déclaration du candidat (Dc2).Les formulaires Dc1 et Dc2 sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfèrent le marché réalisés au cours des 3 derniers exercices. Liste des moyens humains et techniques.
Capacité technique et professionnelle:
Liste de références détaillées de moins de 5 ans pour des prestations identiques indiquant notamment la nature de l'opération, le montant, la date et les destinataires.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot 1 : Eff1, Qualif : 4111-6111 et 6611lot 2 : Eff1, Qualif : 4311lot 3 : Eff1, Qualif : 6223 - 6273lot 4 : Eff1, Qualif : 4411 Lot 5 : C2, Qualif : E2Lot 6 : Eff2, Qualif : 5112-5312 et 5412lot 7 : Eff2 : Qualif : 5114.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Une avance pourra être accordée au titulaire suivant les conditions fixées dans le cahier des charges. Les factures seront réglées sous forme d'acomptes et d'un solde par virement bancaire dans un délai de 30 jours. Financement : ressources propres / budget de l'université.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 19691774400019
1961774400019
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Responsable du service des marchés publics
Mme Filippini Virginie
Adresse postale: bâtiment J-V Daubié, 43 bd du 11 Novembre 1918
Point de contact: Service des marchés publics
Mme Thiercelin Isabelle
Courrier électronique: marches@univ-lyon1.fr 📧
Fax: +33 472447965 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=104041&orgAcronyme=f2h 🌏
Point de contact: Mme Bernard Laurence
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=104041&orgAcronyme=f2h 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=104041&orgAcronyme=f2h 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12042T.02TRA
Informations complémentaires
Le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est obligatoire pour participer à la consultation.Le délai d'exécution du marché est de 20 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 2 semaines. Le DCE est téléchargeable sur le site marches-publics.gouv.fr. Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du Service des marchés par messagerie électronique ou télécopie. Le maître d'oeuvre de l'opération est : hors les murs. La visite des bâtiments est recommandée. 3 visites sont prévues aux dates suivantes : vendredi 12 avril de 9:00 à 11:00, mardi 16 avril de 9:00 à 11:00, mercredi 17 avril de 9:00 à 11:00. Pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Metnani (abdelaziz.metnani@univ-lyon1.fr). le service des marchés publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.4.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Téléphone: +33 478141010 📞
Nom: Comité régional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 478928316 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché : référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative). Référé contractuel : le président du tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnés aux articles L551-1 et L515-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du CJA. Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du CJA). Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'etat du 16.7.2007). Une demande indemnitaire peut également être faite.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Téléphone: +33 472770520 📞
Source: OJS 2013/S 067-111709 (2013-04-03)
Avis d'attribution de marché (2013-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 27 582,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 43 boulevard du 11 Novembre 1918

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-27 📅
Date de publication: 2013-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 126-215296
Se réfère à l'avis: 2013/S 67-111709
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Annonce n° 217, B.O.A.M.P. 67 A. Annonce n° 269, B.O.A.M.P. 67 B du 5.4.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.6.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique au regard de la note méthodologique (sous critères énoncés à l'article 5 du Règlement de la Consultation) (60)
2. Prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-18 📅
Nom: Courtadon
Adresse postale: 42 avenue Karl Marx
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Toutbois Agencement
Adresse postale: 32 rue Auguste Rodin
Commune postale: Décines
Code postal: 69150

3️⃣
Nom: Sols Modernes
Adresse postale: 57 avenue de la République
Commune postale: Vénissieux
Code postal: 69200

4️⃣
Nom: ce lot est infructueux

5️⃣
Nom: Eiffage Énergie Rhône-Alpes
Adresse postale: 204-216 avenue Franklin Roosevelt
Code postal: 69516

6️⃣
Nom: MG Réfrigération
Adresse postale: 26 chemin des Balmes
Commune postale: Vourles
Code postal: 69390

7️⃣
Nom: Air Liquide Santé France
Adresse postale: 290 avenue Galilée, CS30361, Parc Cézanne II - bâtiment G, 1er étage
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex
Code postal: 13799
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché : référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative)référé contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnés aux articles L551-1 et L515-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du Cja.Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du Cja).Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat.Le Recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'etat du 16.7.2007). Une demande indemnitaire peut également être faite
Afficher plus
Source: OJS 2013/S 126-215296 (2013-06-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Air liquide santé France Ce lot est infructueux Courtadon Eiffage Énergie Rhône-Alpes MG Réfrigération Sols Modernes Toutbois Agencement
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques Installation de matériel de télécommunications Installation d'infrastructures de câblage Installation de câblage informatique Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de...