Acquisition d'une semi remorque porte engin et d'une remorque pour la collecte des déchets de la route

Conseil général du Cher

La présente consultation concerne l'acquisition d'une semi remorque porte engin et d'une remorque pour la collecte des déchets de la route.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 10, 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-20. L'appel d'offres a été publié le 2013-08-08.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-08-08 Avis de marché
Avis de marché (2013-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Remorques et semi-remorques
Quantité ou étendue:
La durée des marchés court à compter de leur notification au titulaire jusqu'au terme de la durée de garantie. Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat, sans toutefois dépasser les délais plafond suivant :- lot 1 : 120 jours.- lot 2 : 45 jours.Le délai d'exécution court à compter de la réception de la notifiction par le titulaire.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 70 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Remorques et semi-remorques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Cher
Adresse postale: Service marchés publics, 1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322
Code postal: 18023
Commune postale: Bourges Cedex
Contact
Téléphone: +33 248278112 📞
Fax: +33 248278023 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-08 📅
Date limite de soumission: 2013-09-20 📅
Date de publication: 2013-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 155-270068
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires
Obtention des documents sur demande écrite(courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis. Les candidats pourront retirer le DCE sur le site indiqué ci-dessus, sans s'identifier. Néanmoins, s'ils souhaitent être informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle avant le téléchargement ou de s'inscrire sur le site. Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://marchespublics.cg18.fr, par courrier avec avis de réception postale ou sur place à l'accueil de l'Hôtel du Département contre récépissé Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.8.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne l'acquisition d'une semi remorque porte engin et d'une remorque pour la collecte des déchets de la route.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 10, 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: semi remorque porte engin
Brève description:
La semi remorque proposée devra respecter la réglementation du code de la route et les catégories des transports exceptionnels sans dépasser la catégorie 2. L'utilisation de cette remorque dont le kilométrage annuel moyen est de 15000km est basée sur le convoyage de différents matériels de travaux publics et…
… véhicules.Les candidats devront faire obligatoirement une proposition pour les quatre prestations supplémentaires éventuelles suivantes :- métallisation de l'ensemble de la remorque ;-suspension pneumatique ;-treuil hydraulique avec mouflage ;-groupe électro hydraulique autonome pour treuil, rampes et béquilles AV ;
… véhicules.
Les candidats devront faire obligatoirement une proposition pour les quatre prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
- métallisation de l'ensemble de la remorque ;
-suspension pneumatique ;
-treuil hydraulique avec mouflage ;
-groupe électro hydraulique autonome pour treuil, rampes et béquilles AV ;
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: remorque pour la collecte des déchets
Brève description:
Dans le cadre de ses activités de collecte des déchets sur les aires d'arrêt des routes départementales, le Conseil général du Cher souhaite acquérir une remorque permettant cette collecte. Cette remorque devra pouvoir s'adapter sur différents véhicules, du fourgon 3.5t au camion type chantier jusqu'à…
… 19t.La remorque devra avoir une charge utile d'environ 1200kg et 4 m3 de volume utile
… 19t.
La remorque devra avoir une charge utile d'environ 1200kg et 4 m3 de volume utile
Quantité ou étendue:
La durée des marchés court à compter de leur notification au titulaire jusqu'au terme de la durée de garantie. Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat, sans toutefois dépasser les délais plafond suivant :
- lot 1 : 120 jours.
- lot 2 : 45 jours.
Le délai d'exécution court à compter de la réception de la notifiction par le titulaire.
Numéro de référence: 13-0221-0717
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 218 rue Louis Mallet, 18000 Bourges.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du cmp ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
- si le candidat se présente sous la forme d'un groupement : une lettre de candidature comportant l'habilitation du mandataire par ses co-traitants
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
Situation économique et financière:
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les sommes dues au titulaire seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de dépassement du délai, l'opérateur économique bénéficiera de plein droit d'intérets moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40euros s'ajoutera aux intérêts moratoires en cas de retard de paiement. Les prestations seront financées par le Conseil général du Cher.
Afficher plus
Forme des prix : global et forfaitaire.
Les prix sont fermes actualisables par application de la formule mentionnée au CCP.
Il sera fait application des pénalités de retard prévues à l'article 11 du CCP en cas de dépassement des délais prévus au marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (détail mentionnés au Rc) (60)
2. Valeur technique (détails des sous-critères par lot mentionnés au Rc) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Stéphane Henry
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.cg18.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13-0221-0717
Informations complémentaires
Obtention des documents sur demande écrite(courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis. Les candidats pourront retirer le DCE sur le site indiqué ci-dessus, sans s'identifier. Néanmoins, s'ils souhaitent être informés des modifications qui pourraient être apportées au DCE, il leur est conseillé de fournir une adresse mail valide et usuelle avant le téléchargement ou de s'inscrire sur le site.
Afficher plus
Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://marchespublics.cg18.fr, par courrier avec avis de réception postale ou sur place à l'accueil de l'Hôtel du Département contre récépissé
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.8.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex
Code postal: 45057
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 238775900 📞
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 238538516 📠
Nom: Comité consultatif de réglement amiable des litiges, région Pays de la Loire - préfecture de région Pays de la Loire
Organisme responsable des procédures de médiation
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44035
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 155-270068 (2013-08-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Carrosseries, remorques ou semi-remorques... Remorques, semi-remorques et conteneurs mobiles Remorques et semi-remorques