13gp005 Confortement de la digue des alliés - travaux de rechargement - 2ème phase

Grand port maritime de Dunkerque

confortement de la digue des alliés - travaux de rechargement - 2ème phase

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-09. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Sodraco International

Qui ?

• Grand port maritime de Dunkerque

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de stations d'épuration › Travaux de construction d'installations de traitement des eaux › Travaux de dragage et de pompage

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-29	Avis de marché
2013-12-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-07-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de dragage et de pompage
Quantité ou étendue:

marché de rechargement en sable de dragage, par refoulement hydraulique, de la plage devant la digue des Alliés à Dunkerque. Caractéristiques : rechargement de l'ordre de 1 200 000 m3 (sur environ 1 200 ml) en plus des 300 000 m3 déjà mis en place durant l'hiver 2011- 2012. Sable : D50> ou égal au D50 de la zone d'accueil altimétrie = +7.5 m CM. En tête de rechargementpente plage après travaux = 1/20 ème pour une largeur en crête de 200 m environ. Objectifs : pente plage en équilibre = 1/70 ème pour une largeur en crête de 25/30m et une altimétrie de +7.5 m CM. Le sable est issu des zones d'emprunt situées au Nord de l'avant port Est de Dunkerque en périphérie du chenal d'accès Protection de la zone de travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de dragage et de pompage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand port maritime de Dunkerque
Adresse postale: Port 2505 – 2505 route de l'Écluse Trystram – BP 46534
Code postal: 59386
Commune postale: Dunkerque Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.dunkerque-port.fr 🌏
Courrier électronique: agroux@portdedunkerque.fr 📧
Téléphone: +33 328287662 📞
Fax: +33 328287657 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-29 📅
Date limite de soumission: 2013-09-09 📅
Date de publication: 2013-08-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 148-256696
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires

critères de jugement des candidatures : compétences et qualifications professionnelles en adéquation avec les prestations demandéescapacités financièresmoyens techniques et humainscapacités techniques : qualifications minimales suivantes ou équivalentes, par référence à la nomenclature FNTP 2008 : Ouvrages en site maritime non protégé : 1412 dragages - terrassements : 235 terrassements dans l'eau Le délai d'exécution des travaux de dragage est laissé à l'initiative des candidats qui devront le préciser dans l'acte d'engagement ; toutefois, ce délai ne devra pas dépasser le délai plafond de cent trente cinq jours (135 j). En plus de ce délai, le titulaire dispose de 15 jours supplémentaires pour finaliser les autres prestations (modelage du profil de plage, nettoyage du chantier, repli des installations). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: confortement de la digue des alliés - travaux de rechargement - 2ème phase
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

marché de rechargement en sable de dragage, par refoulement hydraulique, de la plage devant la digue des Alliés à Dunkerque. Caractéristiques : rechargement de l'ordre de 1 200 000 m

Numéro de référence: 13GP005
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Grand port maritime, 59140 Dunkerque

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

lettre de candidature (Dc1),Déclaration du candidat (Dc2),Adresse électronique valide, à laquelle le Grand port maritime de Dunkerque pourra adresser au candidat le DCE et en cas de modification de la consultationorganigramme du prestataire ou du groupement

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, notamment sur des sites maritimes non protégés soumis à de fortes amplitudes de marnage, indiquant le nom du projet, le nom, l'adresse et coordonnées téléphoniques du Maître d'ouvrage public ou privé, les différentes entreprises du groupement d'entrepreneurs constitué ainsi que ses principaux sous-traitants, la description du projet, la description des travaux réalisés par l'entrepreneur détenant la référence ainsi que les volumes mis en oeuvre, la durée du chantier et la date d'achèvement, le montant du contrat de travaux (montant du groupement et part propre de l'entreprise détenant la référence), les attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importantsprésentation des moyens techniques et humains en rapport avec les travaux demandéscaractéristiques des engins susceptibles d'intervenir et notamment des moyens de mesure et d'enregistrement des volumes et densités chargées pour les travaux de dragage Qualifications minimales suivantes ou équivalentes, par référence à la nomenclature FNTP 2008 : Ouvrages en site maritime non protégé : 1412 dragages - terrassements : 235 terrassements dans l'eau.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

prix forfaitaires et unitaires fermes actualisablesdélai de paiement : 30 jourscrédit Etat/Feder

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: prestataire unique ou groupement de prestataires solidaires
Autres conditions particulières:

application du décret de 1994. Catégorie 2. La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera assurée par APAVE Rue Noort Gracht Z.I. De Petite Synthe 59640 DUNKERQUE

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Qualité technique (30)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Groux Annie (renseignements administratifs)
Nom: Grand port maritime de Dunkerque - département assistance à maîtrise d'ouvrage
Adresse postale: Port 2505 - 2505 route de l'Écluse Trystram - BP 46534
Point de contact: M. Stéphane Boyaval (renseignements techniques)
Téléphone: +33 328287463 📞
Courrier électronique: sboyaval@portdedunkerque.fr 📧
Fax: +33 328287467 📠
Nom: Grand port maritime de Dunkerque, département achats marchés - DCE à télécharger à l'adresse suivante : www.dunkerque-port.fr - rubrique marchés et avis - avis des marchés dématérialisés
Grand port maritime de Dunkerque, département achats marchés ou à l'adresse suivante : www.dunkerque-port.fr - rubrique marchés et avis - avis des marchés dématérialisés
Adresse postale: Port 2505 - 2505 route de l'Écluse Trystram - 3ème étage - porte 330b - BP 46534
Point de contact: Mme Groux Annie
Courrier électronique: achatsmarches@portdedunkerque.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13GP005
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.talille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Grand port maritime de Dunkerque, Département achats marchés
Adresse postale: Port 2505 - 2505 route de l'Écluse Trystram, BP 46534
Commune postale: Dunkerque Cedex 01
Code postal: 59386
Source: OJS 2013/S 148-256696 (2013-07-29)

Avis d'attribution de marché (2013-12-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 099 610 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de procédure: V: Attribution de marché sans publication préalable
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-16 📅
Date de publication: 2013-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 245-425933
Se réfère à l'avis: 2013/S 148-256696
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires

Annonce no186, B.O.A.M.P. 147 A du 1 août 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16 décembre 2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: grand Port Maritime, 59140 Dunkerque.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-12-06 📅
Nom: Sodraco International
Adresse postale: 32 place de Lagare
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Annie Groux (renseignements administratifs)

Informations complémentaires
Organe de révision
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Dunkerque Port
Adresse postale: bp 46534
Fax: +33 328287657 📠
Source: OJS 2013/S 245-425933 (2013-12-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz (12)

Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères (1)

Travaux de construction de stations d'épuration (1)

Travaux de construction d'installations de traitement des eaux (1)