Vert le petit (91) - DGA - site du Bouchet - opération de réhabilitation/extension des bâtiments 314 et 315 - lots 1 à 5
Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF
Exécution des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments 314 et 315 sur le site du Bouchet à Vert le Petit.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-09-04. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-12.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment › Installations d'alimentation électrique
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Ile-de-France › Essonne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-07-12 | Avis de marché |
Avis de marché (2012-07-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF
Adresse postale: Etablissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile de France, 8 avenue du Président Kennedy, BP 40202
Code postal: 78102
Commune postale: Saint-Germain-en-Laye
Contact
Courrier électronique: esid-idf.mppabdf@defense.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 139213207 📞
Fax: +33 139212830 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-12 📅
Date limite de soumission: 2012-09-04 📅
Date de publication: 2012-07-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 135-224967
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: démolition - structure (béton - acier) - VRD - espaces verts
Brève description:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: clôt couvert
Brève description:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: finitions intérieures
Brève description:
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: plomberie - chauffage
Brève description:
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: electricité CF/CF
Brève description:
Numéro de référence: 12-21-INV
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: vert le petit 91- site du Bouchet, 91710 Vert-le-Petit, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière: Etat du chiffre d'affaires hors taxes des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: chef du service achats infrastructure
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-21-INV
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 130211119 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
La présente consultation concerne les lots 1 à 5 de l'opération de réhabilitation/extension des bâtiments 314 et 315 à usage de laboratoires sur le site du Bouchet à Vert le Petit (91).Les lots 6 à 8 ne sont pas concernés par la présente consultation conformément à l'article 27-3 du code des marchés publics.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF
Adresse postale: Etablissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile de France, 8 avenue du Président Kennedy, BP 40202
Code postal: 78102
Commune postale: Saint-Germain-en-Laye
Contact
Courrier électronique: esid-idf.mppabdf@defense.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 139213207 📞
Fax: +33 139212830 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-12 📅
Date limite de soumission: 2012-09-04 📅
Date de publication: 2012-07-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 135-224967
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de vingt quatre (24) mois, période de préparation de deux (2) mois comprise.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12 juillet 2012.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Exécution des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments 314 et 315 sur le site du Bouchet à Vert le Petit.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: démolition - structure (béton - acier) - VRD - espaces verts
Brève description:
Le lot no1 est décomposé en sections techniques comme…
… suit:Section technique 1a: démolition-curage-VRD-espaces verts.Section technique 1b: gros oeuvre.Section technique 1c: charpente métallique.
… suit:
Section technique 1a: démolition-curage-VRD-espaces verts.
Section technique 1b: gros oeuvre.
Section technique 1c: charpente métallique.
Intitulé du lot: clôt couvert
Brève description:
Le lot no2 est décomposé en sections techniques comme…
… suit:Section technique 2a: bardage-couverture-isolation.Section technique 2b: étanchéité.Section technique 2c: serrurerie-métallerie.Section technique 2d: menuiseries extérieures.
… suit:
Section technique 2a: bardage-couverture-isolation.
Section technique 2b: étanchéité.
Section technique 2c: serrurerie-métallerie.
Section technique 2d: menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: finitions intérieures
Brève description:
Le lot no3 est décomposé en sections techniques comme…
… suit:Section technique 3a: cloisons-doublages-faux plafonds.Section technique 3b: menuiseries bois intérieures.Section technique 3c: revêtements sols souples-sols durs-faïences.
… suit:
Section technique 3a: cloisons-doublages-faux plafonds.
Section technique 3b: menuiseries bois intérieures.
Section technique 3c: revêtements sols souples-sols durs-faïences.
Intitulé du lot: plomberie - chauffage
Brève description:
Le lot no4 est décomposé en sections techniques comme…
… suit:Section technique 4a: chauffage-ventilation.Section technique 4b: plomberie-sanitaires.Section technique 4c: gaz laboratoires.
… suit:
Section technique 4a: chauffage-ventilation.
Section technique 4b: plomberie-sanitaires.
Section technique 4c: gaz laboratoires.
Intitulé du lot: electricité CF/CF
Brève description:
Le lot no5 comprend la section technique suivante: électricité-courants faibles et courants forts.
Quantité ou étendue:
La présente consultation concerne les lots 1 à 5 de l'opération de réhabilitation/extension des bâtiments 314 et 315 à usage de laboratoires sur le site du Bouchet à Vert le Petit (91).
Les lots 6 à 8 ne sont pas concernés par la présente consultation conformément à l'article 27-3 du code des marchés publics.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: vert le petit 91- site du Bouchet, 91710 Vert-le-Petit, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux (renseignements concernant leurs qualités et capacités, notamment à concourir aux marchés de l'etat):
(En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement et la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité).
— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle Dc1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation),
— une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle DC2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant l'élément suivant:
— existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant),
— pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.
Capacité technique et professionnelle:
Le certificat de qualification, ou équivalent (certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence à réaliser la prestation et de moins de 3 ans) suivants:
Lot no1: Qualibat 2112: maçonnerie et béton armé courant (technicité confirmée); Qualibat 2412: construction et structures métalliques (technicité confirmée).
Lot no2: section 2 A: Qualibat 3813: tous types de bardage (technicité supérieure); Qualibat 7132: isolation thermique par l'extérieur (bardage vêture).
Lot no2: section 2 B: Qualibat 3522: fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée).
Lot no 3: section 3 A: Qualibat 4133: plaque de plâtre (technicité supérieure).
Lot no3: section 3 C: Qualibat 4322: fabrication et pose de menuiseries bois (technicité confirmé).
Lot no4: section 4 A: Qualibat 5312: Installation thermique (technicité confirmée) confirmée).
Lot no4: section 4 B: Qualibat 5162: distribution de fluides spéciaux.
Lot no5: Qualifélec: E2; Qualifélec: Cf2.
En application des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics, le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit, dans un délai qui lui sera mentionné, les pièces mentionnées à l'article D 8222-5 ou à l'article D 8222-7 du code du travail nouveau ainsi que les certificats et attestations des administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement est de trente jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics.
Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: chef du service achats infrastructure
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-21-INV
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de vingt quatre (24) mois, période de préparation de deux (2) mois comprise.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12 juillet 2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 130211119 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Il conviendra de se conformer aux stipulations de l'article L551-1 du code de justice administrative.
Source: OJS 2012/S 135-224967 (2012-07-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)