Tvx_quai_consigne

Informations complémentaires

Les travaux consistent à réaliser les opérations suivantes: l'installation et le repliement du chantier; l'amenée du matériel sur site et son repliement en fin de chantier; tous les dispositifs de protection permettant l'accès pour exécuter les travaux; les études d'exécution; le contrôle interne, externe; le recensement des réseaux (DICT à demander aux concessionnaires et fermiers par l'entreprise titulaire du marché); la signalisation, les clôtures de chantier; le dévoiement des réseaux si nécessaire; le levé topo-bathymétrique du quai avant travaux; les ouvrages provisoires ou éléments provisoires (blindage notamment); la démolition de béton (poutre de superstructure, mur, dalle, béton de comblement des vides, etc...); le découpage et le rabotage d'enrobés avec évacuation des matériaux en décharge; le déblaiement des matériaux en arrière du mur de quai à déposer et le tri puis le stockage des matériaux extraits pour réutilisation. Cette action est destinée à supprimer la poussée des terres en arrière du mur de quai; le blindage des terres; le nettoyage du pied de l'ouvrage avec stockage des matériaux réutilisables ou évacuation en décharge des débris portuaires; la dépose et la récupération des pierres de taille; la dépose de maçonnerie de moellons; la stabilisation des piles de blocs de béton adjacents à celle devant être déposée; la dépose des blocs béton et leur stockage; l'étaiement éventuel des blocs en béton adjacents; le terrassement des matériaux constituant l'assise des blocs béton actuels et l'évacuation des matériaux excédentaires; la réalisation d'un cavalier en béton prise mer pour la reconstitution de l'assise du mur poids; le réglage définitif de l'arase de cette base; la repose des blocs retirés et le jointoiement avec mise en oeuvre d'un géotextile filtrant en arrière; la reconstruction de la poutre de couronnement en béton, de la maçonnerie de moellons et la repose des pierres de taille; la fourniture et la mise en oeuvre d'un géotextile en pied de quai; la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux (TV et 0,2/0,5 T); le terrassement avec constitution d'un "Cavalier" à l'arrière des blocs en remblais pierreux 1/50 kg; le terrassement avec remblaiement, à l'aide de matériaux issus de la récupération des déblais en arrière du mur, pour reconstitution du terre-plein; l'exécution des chaussées; la réalisation d'une couche superficielle en enrobés; la fourniture et la mise en oeuvre des coffrages des sous-cavements et le retrait de ces derniers après consolidation du béton; la fourniture et le coulage du béton "prise mer" pour comblement des cavités; la fourniture et pose d'enrochements 0,2/0,5 T pour masque anti-affouillements; le levé topo-bathymétrique du quai après travaux; le dossier des ouvrages exécutés (récolement). les travaux seront à réaliser en site terrestre et maritime.la consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens de l'article 10 du code des marchés publics. Le marché n'est pas décomposé en tranches au sens de l'article 72 du code des marchés publics. Le marché n'est pas renouvelable. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est avril 2012. Le délai d'exécution maximal des travaux est de 13 semaines, et démarre à compter de la date de notification de l'ordre de service qui prescrira leur démarrage. un délai d'exécution inférieur pourra être proposé par le candidat dans son offre (article 3 de l'acte d'engagement). Ce délai sera contractuel et s'appliquera pour l'exécution du marché par le candidat retenu. par dérogation aux articles 19.1 et 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation est de 30 jours (non incluse dans le délai d'exécution). Celle-ci démarre à compter de la date de notification du marché. Le marché est traité à prixunitaires, fermes et actualisables. visite des lieux: Une visite du site peut être effectuée par les candidats. Contact: François Cazenave Service des Opérations Portuaires Pôle Ingénierie 1, Quai Philippe Régy 34200 Sète Tél.: 04 67 46 34 22 ou 04 67 46 34 21 (secrétariat) cazenave.francois@cr-languedocroussillon.fr en application de l'article 50 du code des marchés publics, il est précisé que le pouvoir adjudicateur autorise la présentation de variantes respectant les exigences minimales et intangibles explicitées ci-après et sous réserve que les candidats aient présenté au préalable une offre de base conforme: aux contraintes d'exécution; à l'ensemble des spécifications sur les matériaux et les produits exigés au CCTP, si la variante utilise les dits produits; à l'ensemble des modes d'exécution décrits dans le CCTP lorsqu'ils concernent des matériaux ou produits utilisés dans la variante. les variantes proposées s'appliqueront uniquement sur un ou plusieurs des points suivants: la technique de maintien des terres; la technique de dépose et de repose des blocs béton; la fondation des blocs béton; la structure de chaussée. les variantes qui porteront sur d'autres parties du DCE ne seront pas acceptées. nota: le candidat doit nécessairement proposer une offre de base qui respecte toutes les exigences du CCAP et CCTP. Pièces à fournir à l'appui de la candidature: 1/ Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus aux articles 43 et, 44 et 45 du code des marchés publics devront être fournis. La liste de ces documents figurent au 12.1.2 du Règlement de la Consultation. 2/ Les moyens techniques et humains (nombre, qualification, expérience du personnel) dont dispose le candidat et le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles. 3/ Si le candidat est en mesure de la fournir, une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années. La liste fera apparaître la nature des prestations avec mention des délais et des coûts et les maîtres d'ouvrages concernés. Ces prestations seront prouvées par des attestations des maîtres d'ouvrage ou, à défaut, par une déclaration du candidat. pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander à ce que soient prises en compte les capacités d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Critères de jugement des candidatures: moyens techniques et humains; garanties financières; capacités professionnelles. Négociation: le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le ou les candidat(s) dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement. type de procédure: Procédure adaptée en application des articles 26 II 5°, 28 et 40 du code des marchés publics autres informations: le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Le marché ne s'inscrit pas dans un projet financé par les fonds communautaires. Aucune enchère électronique ne sera effectuée. Marché non réservé. L'exécution du marché n'est pas soumise à d'autres conditions particulières. L'avis implique un marché public. L'avis ne fait pas l'objet de publication antérieure. lieu de retrait du dossier: Région Languedoc-Roussillon direction de la commande publique, hôtel de Région, 201 avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 2, FRANCE télécopie: +33 467226374 e-mail: commandepublique@cr-languedocroussillon.fr nota: les dossiers de consultation peuvent être téléchargés sur le site http://www.laregion.fr Pour cela il faut cliquer sur le lien "marchés publics" et suivre les indications spécifiées sur la plate-forme de dématérialisation des procédures de marchés publics. les offres electroniques ou sur support physique electronique sont autorisees selon les modalites explicitees dans le reglement de la Consultation. Renseignements complémentaires: pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats feront parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres une demande écrite à l'adresse suivante: région Languedoc-Roussillon, direction de la commande publique service marchés, 201 avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex, FRANCE, télécopie: +33 467226374. Courrier électronique à: commandepublique@cr-languedocroussillon.fr une réponse sera alors adressée par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier 4 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2012.

Brève description

La consultation a pour objet la réparation d'une partie du mur poids du quai de la Consigne et de la fondation du quai de la Consigne, sur 12 0m de long, et du quai Sud de la criée, sur 40 m de long, par la mise en oeuvre de béton immergé et d'un masque anti-affouillements constitué de petits enrochements.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Le financement du marché est assuré sur les fonds propres publics de la collectivité. Les sommes dues seront payées dans le délai global de paiement prévu à l'article 98 du code des marchés publics. Le délai global de paiement commence à courir à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes qui seront adressées mensuellement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

L'offre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre en agissant en qualité de candidats individuels et de membres d'ou ou plusieurs groupements. Un même opérateur économique ne peut cependant être mandataire de plusieurs groupements. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.