Travaux préparatoires pour la restructuration générale du Lycée Saint-Sernin à Toulouse (opération 32861)

SA Cogemip (société d'économie mixte)

Les travaux décomposés en 2 lots séparés et en une tranche ferme et une tranche conditionnelles consistent à:
— transférer en sous-sol du bâtiment 12 le serveur et le répartiteur général du site présent au R+1 du bâtiment 16,
— réalimenter des sous répartiteurs informatiques des bâtiments 10,11,12,15 et 17 à partir du nouveau répartiteur général en sous-sol du bâtiment 12,
— réalimenter en courant fort le bâtiment 17 Dubarry compris les travaux de VRD associés,
— aménager des postes de travail des bureaux de l'intendance transférés du RDC du bâtiment 16 dans le bâtiment 17 Dubarry,
— mettre en place des bâtiments provisoires (6 salles) pour compenser la perte des salles d'enseignements du bâtiment 16 en tranche ferme,
— mettre en place des bâtiments provisoires en r + 1 (8 salles banalisées et un foyer) pour compenser la perte des locaux suite à la démolition des bâtiments 13 et 14 en tranche conditionnelle.
A titre prévisionnel les travaux devraient commencer au mois de juin 2012 pour la tranche ferme et au mois de décembre 2012 pour la tranche conditionnelle.
Les délais d'exécution de chacune des tranches sont les suivants:
Tranche ferme: 9 mois.
Tranche conditionnelle: 15 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-04-24. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-14.

Qui ?

• SA Cogemip (société d'économie mixte)

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-03-14	Avis de marché

Avis de marché (2012-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles secondaires
Quantité ou étendue: 552 843
Valeur totale du marché: 552 843 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles secondaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SA Cogemip (société d'économie mixte)
Adresse postale: mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées 11 avenue Parmentier BP 22414 Central Parc 2 3ème étage
Code postal: 31100
Commune postale: Toulouse
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: denis.jurado@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-14 📅
Date limite de soumission: 2012-04-24 📅
Date de publication: 2012-03-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 53-086287
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires

— les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus (rubrique "adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus), ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "outils"), — les offres pourront être transmises soit sur "support papier" soit par voie électronique sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises), — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, — le délai d'exécution mentionné ci-dessus qui s'entend pour la globalité des lots et la totalité des tranches court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux de chaque tranche (contrairement aux indications stipulées au point i i 3 du présent avis. Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d exécution des travaux joint dans les documents de la consultation, — autres renseignements: voir le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.3.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux décomposés en 2 lots séparés et en une tranche ferme et une tranche conditionnelles consistent à:

— transférer en sous-sol du bâtiment 12 le serveur et le répartiteur général du site présent au R+1 du bâtiment 16,

— réalimenter des sous répartiteurs informatiques des bâtiments 10,11,12,15 et 17 à partir du nouveau répartiteur général en sous-sol du bâtiment 12,

— réalimenter en courant fort le bâtiment 17 Dubarry compris les travaux de VRD associés,

— aménager des postes de travail des bureaux de l'intendance transférés du RDC du bâtiment 16 dans le bâtiment 17 Dubarry,

— mettre en place des bâtiments provisoires (6 salles) pour compenser la perte des salles d'enseignements du bâtiment 16 en tranche ferme,

— mettre en place des bâtiments provisoires en r + 1 (8 salles banalisées et un foyer) pour compenser la perte des locaux suite à la démolition des bâtiments 13 et 14 en tranche conditionnelle.

A titre prévisionnel les travaux devraient commencer au mois de juin 2012 pour la tranche ferme et au mois de décembre 2012 pour la tranche conditionnelle.

Les délais d'exécution de chacune des tranches sont les suivants:

Tranche ferme: 9 mois.

Tranche conditionnelle: 15 mois.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: électricité courant fort, courant faible
Brève description: Tableaux et coffrets - distribution - accessoires - appareillage divers.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: bâtiments modulaires
Brève description: Location de salles de classes provisoires.
Description des options:

Lot 2:

Option 1: climatisation des locaux.

Option 2: modification de 8 salles banalisées de 45 mètres carrés en 6 salles banalisées de 60 mètres carrés.

Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 12S0057
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: lycée St Sernin - 3 place Saint-Sernin, 31070 Toulouse Cedex, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants:

— imprimé intitulé DC1 "lettre de candidature,

— habilitation du mandataire par ses cotraitants" dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée,

— indication des personnes habilitées à engager le candidat,

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.

L'imprimé référencé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.

Situation économique et financière:

Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:

— Chiffre d'affares global et chiffre d'affaires concernant les presations objets du marché, des 3 derniers exercices disposnibles (ou équivalent),

— Attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle et décennale en cours de validité (hots lot 2 pour la RC décennale).

Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,

— Outillage, matériel et équipement technique du candidat,

— Liste des travaux exécutés par le candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ou équivalent),

— Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande mais pas par une caution personnelle et solidaire.

Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Paiement par virement bancaire. Délai de paiement: 30 jours. Avance prévue au taux de 20 %. Acomptes mensuels pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d'exécution. Forme du prix: ferme actualisable financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pas de forme imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (70)
2. Valeur technique de l'offre (caractéristiques et performances techniques, méthodologie en terme d'organisation du chantier) (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: région Midi-Pyrénées
Adresse postale: hôtel de région direction de l'éducation et des sports 22 boulevard du Maréchal Juin
Commune postale: Toulouse Cedex 9
Code postal: 31406
Contact
Point de contact: SA Cogemip en tant que mandataire de la région Midi-Pyrénées
Denis Jurado
Adresse du profil d'acheteur: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
Nom: Calestroupat Lucien architecte (mandataire de la maîtrise d'oeuvre)
Adresse postale: lot A03 99 route d'Espagne
Téléphone: +33 534463150 📞
Courrier électronique: lucien.calestroupat@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 561629149 📠
Nom: Repromat
Adresse postale: 25 rue D. Casanova
Code postal: 31000
Téléphone: +33 561236412 📞
Fax: +33 561225987 📠
URL des documents: http://www.cogemip.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12S0057
Informations complémentaires

— les offres pourront être transmises soit sur "support papier" soit par voie électronique sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises),

— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,

— le délai d'exécution mentionné ci-dessus qui s'entend pour la globalité des lots et la totalité des tranches court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux de chaque tranche (contrairement aux indications stipulées au point i i 3 du présent avis. Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d exécution des travaux joint dans les documents de la consultation,

— autres renseignements: voir le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2012/S 053-086287 (2012-03-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)