Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville

Société d'aménagement de la Savoie

Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville.
La présente consultation concerne uniquement les lots 04 - 05 - 06 (déclarés infructueux) et le lot 17 (déclaré sans suite) lors d'une précédente consultation. Les autres lots sont en cours d'attribution.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-03 Avis de marché
2012-09-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de la Savoie
Adresse postale: 7 place Ferdinand Million, mandataire agissant au nom et pour le compte du Département de la Savoie
Code postal: 73200
Commune postale: Albertville
Contact
Téléphone: +33 479378129 📞
Fax: +33 479370274 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-03 📅
Date limite de soumission: 2012-05-15 📅
Date de publication: 2012-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 67-109665
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois y compris les phases de déménagement, hors période de préparation de chantier. L'Année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai. Ce délai part à compter de la date fixée par l'ordre de service général de démarrage des travaux adressé par le Maître d'ouvrage à chaque titulaire de lot(s) à la fin de la période de préparation de chantier. Date prévisionnelle de période de préparation de chantier: septembre 2012. Date prévisionelle de démarrage des travaux: début octobre 2012. Date prévisionnelle de fin des travaux: fin septembre 2014. Critères de sélection des candidatures: — candidats ayant les qualités nécessaires pour présenter une offre, — candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières paraissent suffisantes au regard des prestations à exécuter. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat après en avoir fait la demande écrite: — soit par télécopie au +33 479370274, — soit par courrier envoyé à l'adresse suivante: Société d'aménagement de la Savoie - agence d'albertville - 7 place Ferdinand Million - 73200 Albertville, FRANCE. Le dossier de consultation des entreprises est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://cg73.marcoweb.fr. Les offres doivent être transmises contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Société d'aménagement de la Savoie - 7 place Ferdinand Million - 73200 Albertville, FRANCE. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais autorise les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://cg73.marcoweb.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville.
La présente consultation concerne uniquement les lots 04 - 05 - 06 (déclarés infructueux) et le lot 17 (déclaré sans suite) lors d'une précédente consultation. Les autres lots sont en cours d'attribution.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: charpente bois - couverture - bardages
Brève description: Qualification Qualibat 2342 ou références.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: menuiseries extérieures PVC - occultations
Brève description: Qualification Qualibat 3622 ou références.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: serrurerie - métallerie - charpente métallique
Brève description: Qualification Qualibat 4412 - 2412 ou références.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: paillasses
Brève description: Références.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Les options sont à chiffrer obligatoirement pour le lot 05.
Option 1 - lot 05: brise soleil orientable électrique en remplacement des stores extérieurs en toile à l'étage.
Option 2 - lot 05: plus-value pour couleur gris plaxé RAL 7037 sur les menuiseries extérieures.
Numéro de référence: OP 556TX3
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue Joseph Gaudin, 73200 Albertville, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— DC1 ou attestations équivalentes, daté et signé,
— DC2 ou attestations équivalentes,
— pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.
Situation économique et financière:
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices possibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée lorsque le montant du marché est supérieur à 90 000 EUR (HT). Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Une avance de 15 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Aucune garantie financière n'est demandée en contrepartie de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix: révision mensuelle.
Délai global de paiement: 30 jours.
Les travaux seront financés par des ressources propres du Département de la Savoie, provenant de sa section d'investissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur de l'Agence d'Albertville
Adresse du profil d'acheteur: http://cg73.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: OP 556TX3
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois y compris les phases de déménagement, hors période de préparation de chantier.
L'Année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai.
Ce délai part à compter de la date fixée par l'ordre de service général de démarrage des travaux adressé par le Maître d'ouvrage à chaque titulaire de lot(s) à la fin de la période de préparation de chantier.
Date prévisionnelle de période de préparation de chantier: septembre 2012.
Date prévisionelle de démarrage des travaux: début octobre 2012.
Date prévisionnelle de fin des travaux: fin septembre 2014.
Critères de sélection des candidatures:
— candidats ayant les qualités nécessaires pour présenter une offre,
— candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières paraissent suffisantes au regard des prestations à exécuter.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat après en avoir fait la demande écrite:
— soit par télécopie au +33 479370274,
— soit par courrier envoyé à l'adresse suivante: Société d'aménagement de la Savoie - agence d'albertville - 7 place Ferdinand Million - 73200 Albertville, FRANCE.
Le dossier de consultation des entreprises est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://cg73.marcoweb.fr.
Les offres doivent être transmises contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: Société d'aménagement de la Savoie - 7 place Ferdinand Million - 73200 Albertville, FRANCE.
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais autorise les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://cg73.marcoweb.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble Cedex
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA de Lyon), Cricom Rhône Alpes
Fax: +33 478928316 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 50 rue de Marseille
Commune postale: Lyon
Code postal: 69007
Téléphone: +33 472770527 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 067-109665 (2012-04-03)
Avis d'attribution de marché (2012-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 694 253,10 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-07 📅
Date de publication: 2012-09-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 174-286742
Se réfère à l'avis: 2012/S 67-109665
Numéro JO-S: 174
Informations complémentaires
Les contrats sont consultables à la Société d'aménagement de la Savoie - agence Chambéry / Maurienne - 60 avenue du Comte Vert - 73000 Chambery, du lundi au jeudi de 8:00 à 12:00 et 14:00 à 18:00, le vendredi de 8:00 à 12:00, sous réserve des secrets protégés par la loi. Annonce no 198, BOAMP 69 A. Annonce no 296, BOAMP 69 B du 6.4.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.9.2012.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-27 📅
Nom: Ordo Rhone Alpes
Adresse postale: ZA Plan de Cumin, rue de la Mondeuse
Commune postale: Les Marches
Code postal: 73800
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupe Lorillard
Adresse postale: Agence Rhône Alpes, 7 avenue Gabriel Peri
Commune postale: Corbas
Code postal: 69960

3️⃣
Nom: CM Remi Roche
Adresse postale: ZA de l'Albanne
Commune postale: La Ravoire
Code postal: 73490

4️⃣
Nom: FG Laboratoires
Adresse postale: 18 rue du Pré Blanchet
Commune postale: Saint Martin d'Hères
Code postal: 38400

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs au marché public (CCRA de Lyon), Cricom Rhône Alpes
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 2 place de Verdun
Source: OJS 2012/S 174-286742 (2012-09-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CM Remi Roche FG Laboratoires Groupe Lorillard Ordo Rhone Alpes
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux d'assemblage d'ossatures... Travaux de construction spécialisés divers