Travaux de rénovation du câblage VDI du Centre informatique polyvalent à Noisiel

Minefi de Paris

Travaux de rénovation du câblage VDI du Centre informatique polyvalent à Noisiel.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-28. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-07-03 Avis de marché
2012-11-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de câblage électrique
Quantité ou étendue:
Les travaux concernent le câblage voix données images de l'ensemble du bâtiment et des salles informatiques extrêmement sensibles et restant en exploitation pendant les travaux. Les travaux courant fort et climatisation font l'objet de procédures séparées.Le marché comporte une phase 1 à prix global forfaitaire et une phase 2 à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Il sera conclu avec un seul titulaire pour une durée globale de 3 ans incluant la phase 1 d'une durée d'exécution prévue de 9 mois. Le démarrage des travaux sera fixé par ordre de service.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de câblage électrique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Minefi de Paris
Adresse postale: ministère de l'économie et des finances, ministère du commerce extérieur, ministère du redressement productif, ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a, télédoc 631, 139 rue de Bercy
Code postal: 75572
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Courrier électronique: cellule-marches-7c@finances.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 153182504 📞
Fax: +33 153183715 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-03 📅
Date limite de soumission: 2012-08-28 📅
Date de publication: 2012-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 127-210411
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
Le règlement de consultation détaille le dossier, administratif et technique, à remettre par les candidats. La sélection des candidatures tiendra compte du niveau des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. La valeur technique de l'offre est décomposée en sous-critères notés comme suit: 1.1 - 10 % de la note pour les performances des chaînes de liaisons VDI appréciées sur la marge disponible avec pour référence la norme ISO 11801; - 10 % de la note pour le taux d'occupation des chemins de câbles; 1.2 - 25 % de la note pour les prositions techniques envisagées avec les modèles, types et références des matériels et divers équipement proposés, les sections des câbles, chemins de câbles; - 25 % de la note pour l'organisation du chantier et sa planification; 1.3 - 10 % de la note pour le bilan carbone des matériaux utilisés en intégrant le transport jusqu'au site de Noisiel; - 20 % de la note pour le pourcentage des déchets de chantier dans le bilan carbone. Les candidats proposant des variantes doivent obligatoirement chiffrer la solution technique de base décrite dans les pièces du marché. Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues: PSE 1-travaux en horaires décalés, PSE 2-logiciel de gestion de câblage. La présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. L'Obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) s'effectue sur la plate-forme des achats de l'état. Ce site est libre d'accès et permet les échanges de documents. Les modalités d'accès direct à la présente consultation sont les suivantes: http://www.marches-publics.gouv.fr, référence publique: minefi-sg-sep-2a-trx-2012-001. En cas de difficultés pour accéder à la place de marché contacter la cellule marchés, tél.: +33 153182504, courriel: frederic.gaulin@finances.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à remettre leurs offres sur cette même plate-forme. Les modalités de dépôt sont décrites dans le règlement de consultation. Toutefois l'envoi des offres sous format papier reste autorisé aux conditions décrites dans le règlement de consultation. La date et l'heure de rigueur de remise des offres s'appliquent dans ces deux formes de réception. L'article 56 du code des marchés publics permet l'envoi d'une copie de sauvegarde dans les conditions décrites dans le règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.7.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de rénovation du câblage VDI du Centre informatique polyvalent à Noisiel.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Les travaux concernent le câblage voix données images de l'ensemble du bâtiment et des salles informatiques extrêmement sensibles et restant en exploitation pendant les travaux. Les travaux courant fort et climatisation font l'objet de procédures séparées.
Afficher plus
Le marché comporte une phase 1 à prix global forfaitaire et une phase 2 à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Il sera conclu avec un seul titulaire pour une durée globale de 3 ans incluant la phase 1 d'une durée d'exécution prévue de 9 mois. Le démarrage des travaux sera fixé par ordre de service.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 allée Simone de Beauvoir, 77445 Noisiel, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature suivant imprimé DC1, renseignée, datée et signée,
— déclaration du candidat suivant l'imprimé DC2, faisant apparaître le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Les imprimés DC1 et DC2 sont disponibles sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
Capacité technique et professionnelle:
— fiche de présentation de la société (nom, raison sociale, ses coordonnées, ses effectifs et leur décomposition professionnelle, ses effectifs moyens annuels de chacun des 3 derniers exercices, ses moyens techniques),
— indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants des travaux envisagés (documents rendus anonymes), niveau exigé: E3 C4,
— liste de travaux datant de moins de 3 ans établie par des clients publics ou privés, des maîtres d'ouvrage, pour des travaux similaires, à savoir travaux de même ampleur, en milieu sensible restant en exploitation, ou tout autre élément prouvant le savoir-faire du candidat. Ces travaux cités en référence devront être détaillés: descriptif succinct, montant, lieu d'exécution, délai de réalisation, noms et numéros de téléphone des responsables,
Afficher plus
— les certificats de qualification technique reconnus à l'entreprise.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur le budget propre de l'état. Une avance pourra être versée (article 87 du CMP). Les travaux seront réglés par acomptes (article 91 du CMP). Paiement par virement administratif à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, il devra revêtir la forme d'un groupement solidaire après attribution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (60)
2. prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le chef du bureau de la gouvernance
Nom: Ministère de l'économie et des finances, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau Sep-2a, télédoc 631
Adresse postale: 139 rue de Bercy
Point de contact: technique, Yves Galpy: tél.: +33 153186063, courriel: yves.galpy@finances.gouv.fr; administratif, Frédéric Gaulin, tél.: +33 153182504, frederic.gaulin@finances.gouv.fr
-Frédéric Gaulin
Courrier électronique: frederic.gaulin@finances.gouv.fr 📧
Nom: Ministère de l'économie et des finances, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a, télédoc 631, pièce 2116, Ouest 3 bâtiment Vauban
Point de contact: à l'attention de Frédéric Gaulin
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le règlement de consultation détaille le dossier, administratif et technique, à remettre par les candidats. La sélection des candidatures tiendra compte du niveau des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. La valeur technique de l'offre est décomposée en sous-critères notés comme suit:
Afficher plus
1.1 - 10 % de la note pour les performances des chaînes de liaisons VDI appréciées sur la marge disponible avec pour référence la norme ISO 11801; - 10 % de la note pour le taux d'occupation des chemins de câbles;
1.2 - 25 % de la note pour les prositions techniques envisagées avec les modèles, types et références des matériels et divers équipement proposés, les sections des câbles, chemins de câbles; - 25 % de la note pour l'organisation du chantier et sa planification;
Afficher plus
1.3 - 10 % de la note pour le bilan carbone des matériaux utilisés en intégrant le transport jusqu'au site de Noisiel; - 20 % de la note pour le pourcentage des déchets de chantier dans le bilan carbone.
Les candidats proposant des variantes doivent obligatoirement chiffrer la solution technique de base décrite dans les pièces du marché.
Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues: PSE 1-travaux en horaires décalés, PSE 2-logiciel de gestion de câblage.
La présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. L'Obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) s'effectue sur la plate-forme des achats de l'état. Ce site est libre d'accès et permet les échanges de documents. Les modalités d'accès direct à la présente consultation sont les suivantes: http://www.marches-publics.gouv.fr, référence publique: minefi-sg-sep-2a-trx-2012-001.
Afficher plus
En cas de difficultés pour accéder à la place de marché contacter la cellule marchés, tél.: +33 153182504, courriel: frederic.gaulin@finances.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à remettre leurs offres sur cette même plate-forme. Les modalités de dépôt sont décrites dans le règlement de consultation. Toutefois l'envoi des offres sous format papier reste autorisé aux conditions décrites dans le règlement de consultation. La date et l'heure de rigueur de remise des offres s'appliquent dans ces deux formes de réception.
Afficher plus
L'article 56 du code des marchés publics permet l'envoi d'une copie de sauvegarde dans les conditions décrites dans le règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 127-210411 (2012-07-03)
Avis d'attribution de marché (2012-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 505 737,64 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-12 📅
Date de publication: 2012-11-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 220-361368
Se réfère à l'avis: 2012/S 127-210411
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
Annonce n° 161, BOAMP 129 A du 6.7.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.11.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 allée Simone de Beauvoir, 77445 Noisiel, FRANCE

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-10-30 📅
Nom: groupement ERI (mandataire) / point sys
Adresse postale: 45 rue de la Prairie
Commune postale: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Source: OJS 2012/S 220-361368 (2012-11-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux de câblage électrique