Travaux de réaménagement du 2ème étage de l'office de tourisme de l'Agglomération havraise

Communauté de l'agglomération havraise

Travaux de réaménagement du 2ème étage de l'office de tourisme de l'Agglomération havraise.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-03. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté de l'agglomération havraise

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-06-21	Avis de marché
2013-01-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement de chauffage
Quantité ou étendue: La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement de chauffage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de l'agglomération havraise
Adresse postale: 2ème étage de l'Hôtel de Ville du Havre
Code postal: 76084
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: http://www.codah.fr 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@lehavre.fr 📧
Téléphone: +33 235194476 📞
Fax: +33 235194466 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-21 📅
Date limite de soumission: 2012-08-03 📅
Date de publication: 2012-06-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 119-196884
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

— unité monétaire: euro, — chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération, — critères de jugement des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé, — conformément aux dispositions de l'article 56-2 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique. Les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante: https://www.mpe76.fr. — une visite des lieux non obligatoire sera organisée exactement 14 jours avant la date limite de réception des offres figurant sur la page de garde du présent règlement de consultation. Elle démarrera à 14:30. Les enteprises sont invitées à prévenir de leur présence en informant M. Joël Venisse - 02-35-22-24-67 ou joel.venisse@agglo-havraise.fr, — précisions sur le mémoire technique à fournir, — conditions d'approvisionnement du chantier, — modalités de séparation des flux entre la partie du bâtiment restant en fonctionnement et la partie en travaux, — mesures prises afin de limiter les nuisances au personnel travaillant sur site et aux usagers de l'office du tourisme, — moyens humains et matériels affectés aux travaux, — liste des matériaux et matériels proposés dans l'offre, — critères de jugement des offres. 1. Valeur technique (pondération: 6): Les offres recevront une note comprise entre 0 et 10 correspondant à une valeur croissante de mérite basée sur la qualité du mémoire technique demandé au présent règlement de consultation. 2. Prix des prestations (pondération: 4): La comparaison des offres entre elles se fera lot par lot, au regard du montant indiqué à l'acte d'engagement de chacun de ceux-ci. La note de 10 sera alors attribuée à l'offre la moins-disante pour le lot considéré. Les autres offres se verront attribuer une notation qui tienne compte de la proportion de l'écart à l'offre la moins disante: (Prix le plus bas / prix de l'offre à noter) X 10. Cette note sera arrondie à la 2ème décimale, selon les règles traditionnelles d'arrondi (Ex: 4,50489 = 4,50; 4,5052 = 4,51). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.6.2012.

Informations complémentaires

— unité monétaire: euro,

— chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération,

— critères de jugement des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé,

— conformément aux dispositions de l'article 56-2 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique.

Les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante: https://www.mpe76.fr.

— une visite des lieux non obligatoire sera organisée exactement 14 jours avant la date limite de réception des offres figurant sur la page de garde du présent règlement de consultation. Elle démarrera à 14:30. Les enteprises sont invitées à prévenir de leur présence en informant M. Joël Venisse - 02-35-22-24-67 ou joel.venisse@agglo-havraise.fr,

— précisions sur le mémoire technique à fournir,

— conditions d'approvisionnement du chantier,

— modalités de séparation des flux entre la partie du bâtiment restant en fonctionnement et la partie en travaux,

— mesures prises afin de limiter les nuisances au personnel travaillant sur site et aux usagers de l'office du tourisme,

— moyens humains et matériels affectés aux travaux,

— liste des matériaux et matériels proposés dans l'offre,

— critères de jugement des offres.

1. Valeur technique (pondération: 6):

Les offres recevront une note comprise entre 0 et 10 correspondant à une valeur croissante de mérite basée sur la qualité du mémoire technique demandé au présent règlement de consultation.

2. Prix des prestations (pondération: 4):

La comparaison des offres entre elles se fera lot par lot, au regard du montant indiqué à l'acte d'engagement de chacun de ceux-ci. La note de 10 sera alors attribuée à l'offre la moins-disante pour le lot considéré. Les autres offres se verront attribuer une notation qui tienne compte de la proportion de l'écart à l'offre la moins disante: (Prix le plus bas / prix de l'offre à noter) X 10. Cette note sera arrondie à la 2ème décimale, selon les règles traditionnelles d'arrondi (Ex: 4,50489 = 4,50; 4,5052 = 4,51).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.6.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de réaménagement du 2ème étage de l'office de tourisme de l'Agglomération havraise.

Numéro du lot: 1
Brève description: Cloisons-menuiseries intérieures bois-faux plafond.
Numéro du lot: 2
Brève description: Chauffage-ventilation-rafraîchissement.
Numéro du lot: 3
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro du lot: 5
Brève description: Peinture.
Description des options:

— il n'y a pas d'option technique,

— le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.

A titre indicatif, le délai d'exécution des prestations court à partir de début octobre 2012. La durée totale est fixée à 5 mois, y compris la période de préparation d'une durée de 15 jours.

Le(s) marché(s) sont de plus soumis au calendrier détaillé d'exécution défini ci-après:

Lot 1 : 4 mois.

Lot 2 : 3 mois.

Lot 3 : 4 mois.

Lot 4 : 2 semaines.

Lot 5 : 1 mois.

— il pourra être pris au cours de l'exécution du marché des avenants ou décisions de poursuivre et il pourra être fait appel aux marchés complémentaires.

Numéro de référence: aucun
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de la Codah.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— DC1 (à télécharger sur: http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf),

— NOTI2 " État annuel des certificats reçus " (ancien Dc7) - dernière version (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/NOTI/imprimes_noti/noti2.rtf (document facultatif au stade de la candidature, obligatoire au stade de l'attribution du marché),

— DC2 (à télécharger sur: http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Certificats de qualifications professionnelles:

——Lot 1 : 4132-4321,

——Lot 2 : 5413,

——Lot 3: E1 C2,

——Lot 4 : 6221,

——Lot 5 : 6112.

(la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle jou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat);

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

En l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, articles 86 à 111 du code des marchés publics,

— la dépense sera financée sur les ressources propres de la collectivité et imputée au budget principal 2012.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-ii du code des marchés publics.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (6)
2. prix des prestations (4)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: secrétariat de la commission d'appel d'offres
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mpe76.fr 🌏
Nom: Communauté de l'agglomération havraise
Code postal: 76085
URL pour informations complémentaires: https://www.mpe76.fr 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: aucun
Informations complémentaires

— unité monétaire: euro,

— chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération,

— critères de jugement des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé,

— conformément aux dispositions de l'article 56-2 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique.

Les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante: https://www.mpe76.fr.

— une visite des lieux non obligatoire sera organisée exactement 14 jours avant la date limite de réception des offres figurant sur la page de garde du présent règlement de consultation. Elle démarrera à 14:30. Les enteprises sont invitées à prévenir de leur présence en informant M. Joël Venisse - 02-35-22-24-67 ou joel.venisse@agglo-havraise.fr,

— précisions sur le mémoire technique à fournir,

— conditions d'approvisionnement du chantier,

— modalités de séparation des flux entre la partie du bâtiment restant en fonctionnement et la partie en travaux,

— mesures prises afin de limiter les nuisances au personnel travaillant sur site et aux usagers de l'office du tourisme,

— moyens humains et matériels affectés aux travaux,

— liste des matériaux et matériels proposés dans l'offre,

— critères de jugement des offres.

1. Valeur technique (pondération: 6):

Les offres recevront une note comprise entre 0 et 10 correspondant à une valeur croissante de mérite basée sur la qualité du mémoire technique demandé au présent règlement de consultation.

2. Prix des prestations (pondération: 4):

La comparaison des offres entre elles se fera lot par lot, au regard du montant indiqué à l'acte d'engagement de chacun de ceux-ci. La note de 10 sera alors attribuée à l'offre la moins-disante pour le lot considéré. Les autres offres se verront attribuer une notation qui tienne compte de la proportion de l'écart à l'offre la moins disante: (Prix le plus bas / prix de l'offre à noter) X 10. Cette note sera arrondie à la 2ème décimale, selon les règles traditionnelles d'arrondi (Ex: 4,50489 = 4,50; 4,5052 = 4,51).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen Cedex
Code postal: 76005
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Source: OJS 2012/S 119-196884 (2012-06-21)

Avis d'attribution de marché (2013-01-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 99 045,30 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-02 📅
Date de publication: 2013-01-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 003-002472
Se réfère à l'avis: 2012/S 119-196884
Numéro JO-S: 3
Informations complémentaires

Le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux du service des marchés de la Communauté de l'agglomération havraise, 2e étage de l'extension de l'Hôtel de Ville, 76085 Le Havre, FRANCE entre 8:30 et 16:30. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande. Annonce n° 134, BOAMP 121 A du 26.6.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.1.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: Aucun
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: sur le territoire de la CODAH

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (6)
2. Prix des prestations (4)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-10-31 📅
Nom: Société Gagneraud Construction
Adresse postale: 38 rue Paul Doumer
Commune postale: Harfleur
Code postal: 76700
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Société Eiffage Energie Thermie
Adresse postale: ZAC du Clos de la Tête - rue Jacques Prévert
Commune postale: Giberville
Code postal: 14730

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-15 📅
Nom: société Havre Elec Service
Adresse postale: 16 rue Turenne
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600

4️⃣
Nom: Société Patrizio
Adresse postale: 51 à 53 rue d'Iéna

5️⃣
Nom: société GH Peinture
Adresse postale: 79 rue Stendhal
Code postal: 76620
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
2
6
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Source: OJS 2013/S 003-002472 (2013-01-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage (>20 nouveaux marchés)

Appareils ménagers (>20)

Appareils ménagers électriques (18)

Chauffe-eau et chauffage de bâtiment; équipement de plomberie (5)

Équipement de chauffage (3)