Travaux de mise en accessibilité de la ligne no 5 du réseau de transports en commun de l'agglomération Havraise

Informations complémentaires

— unité monétaire: euros,

— chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération,

— critère de jugement des candidatures: en application de l'article 52 du code des marchés publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacité demandés sont insuffisants sera éliminés,

— conformément aux dispositions de l'article 56-2 du Code des Marchés Publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique,

— les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante: www.mpe76.fr,

— adresse d'obtention des dossiers de consultation et de dépôt des offres: CODAH - 2ème étage extension de l'hôtel de Ville - 76085 Le Havre Cedex, FRANCE. Téléphone +33 235194366 - fax: +33 235194466,

— le dossier de consultation est distribué sous forme de CD,

— la consultation donnera lieu à un marché à tranches conformément à l'article 72 du code des marchés publics,

— les prestations font l'objet de 1 tranche ferme et de 11 tranches conditionnelles définies comme suit,

— tranche ferme: aménagements de 35 arrêts,

— tranche conditionnelle no1 - arrêts Gal Sarrail,

— tranche conditionnelle no2 - arrêts Palais de Justice,

— tranche conditionnelle no3 - arrêts Sous-Préfecture,

— tranche conditionnelle no4 - arrêts Jean Zay,

— tranche conditionnelle no5 - arrêts Saint-Just,

— tranche conditionnelle no6 - arrêts JP Neveu,

— tranche conditionnelle no7 - arrêt Viviani,

— tranche conditionnelle no8 - arrêt 3 Boulevards,

— tranche conditionnelle no9 - arrêt Colbert,

— tranche conditionnelle no10 - arrêts Césaire Oursel,

— tranche conditionnelle no11 - arrêt Poincaré,

— le marché court de sa notification à la réception des travaux du dernier arrêt.

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat dans son acte d'engagement.

Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

— critères d'évaluation des offres,

— valeur technique, appréciée sur la base du mémoire technique: noté sur 20 par valeur croissante de mérite, pondération 6.

Modalité de calcul de la note:

— compréhension du projet et de ses enjeux, notée sur 3,

— moyens matériels et humain affectés au chantier notés sur 3,

— programme d'exécution des ouvrages ainsi que le calendrier d'exécution des différentes phases du chantier, en concordance avec les délais précisés à l'acte d'engagement, noté sur 5,

— conditions d'exécution des travaux, notées sur 4,

— démarche environnementale: dispositions prises au cours du chantier pour assurer une démarche environnementale de qualité et prise en compte des recommandations issues de la Charte "chantier propre" notée sur 2,

— produits et prestations proposés, notés sur 3,

— prix: Noté sur 20 par valeur croissante de mérite, pondération 4.

Modalité de calcul de la note:

20 pour le prix le plus bas, puis classement relatif:

Prix le plus bas/prix proposé par le candidat x 20.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.4.2012.