Travaux de grosses réparations, d'amélioration du cadre de vie et des conditions de travail dans les centres d'incendie et de secours (CIS) et autres bâtiments du SDIS du Nord. Lot no2: groupement 4 - secteur de Valenciennes / Avesnes-sur-Helpe et groupement 5 - secteur de Douai / Cambrai

Informations complémentaires

Date prévisionnelle d'exécution des prestations: septembre 2012.

La durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux du dernier site concerné.

— délais d'exécution,

— délai global d'exécution, tous sites confondus.

Le délai global d'exécution sera de treize (13) mois (y compris congés payés et période de préparation de chantier et hors intempérie) à compter de la date fixée au premier ordre de service de démarrage des travaux du premier site concerné. Il est précisé que les travaux ne peuvent être interrompus pendant les périodes de congés scolaires.

Il est prévu, par CIS, une période de préparation de chantier d'une durée de quatre semaines comprise dans le délai d'exécution.

— Délai d'exécution propre à chaque CIS:

Des délais d'exécution des travaux propres à chaque site ont été fixés au cahier des charges.

Le marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) décrites au CCTP et au réglement de consultation.

Critères de sélection des candidatures.

— conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées,

— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes,

— les certificats de qualifications professionnelles exigés sont les suivants,

— qualibat ou équivalent,

— 1112: démolition,

— 1212: puits et tranchées blindées,

— 1312: terrassements fouilles,

— 1322: canalisations d'assainissement,

— 1331: poteaux et clôtures,

— 2112: maçonnerie et béton armé courant,

— 2142: réparation en maçonnerie et en béton armé courant,

— 1442: étaiements,

— 2132: enduits,

— 2151: dallage courant,

— 2211: béton armé et béton précontraint,

— 2311: fourniture et pose de charpente traditionnelle,

— 3131: bardeaux bitumés,

— 3151: éléments accessoires et couverture,

— 3181: couvertures en plaques nervurées ou ondulées,

— 3213: étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles,

— 3521: fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium,

— 3531: fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier,

— 4111: plâtrerie,

— 4131: plaques de plâtre,

— 4411: métallerie,

— 5512: plomberie sanitaire,

— 5312: installations thermiques,

— 6111: peinture et ravalement,

— 6212: revêtement textile collé,

— 6312: carrelages - revêtement - mosaïques,

— 7122: isolation thermique par l'intérieur,

— qualification Qualifelec ou équivalent E2 Cf3.

Il est rappelé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Critères de jugement des offres:

— prix à hauteur de 65 %.

La formule de calcul de la note est définie comme suit:

Note du candidat y = (prix du moins-disant) x 65/ prix du candidat Y.

— valeur technique, à hauteur de 35 %, appréciée au regard:

A) Moyens humains spécifiques qui seront affectés par le candidat pour chaque corps d'état et par CIS:

— pour l'exécution des Plans d'exécution des Ouvrages et notes de calcul (nom et CV avec références et expérience professionnelle à fournir impérativement) 5 %,

— pour l'encadrement du chantier (nom et CV avec références et expérience professionnelle à fournir impérativement) 5 %,

— pour l'exécution des travaux (effectifs par corps d'état à fournir impérativement) 5 %.

B) Planning détaillé par corps d'état et par CIS, permettant d'apprécier la succession des taches dans le respect des délais définis au planning prévisionnel remis dans le DCE, 10 %;

C) Mémoire technique permettant d'apprécier les dispositions qui seront mises en oeuvre par l'entreprise, par CIS, pour réaliser les travaux en site occupé (dispositions pour réduire les nuisances, base vie, modalités livraisons et cheminements, cantonnements...) 10 %.

Dématérialisation:

Le présent avis et l'ensemble des documents de la consultation sont consultables sur le site Internet: www.achatpublic.com.

Les candidats intéressés peuvent télécharger librement l'ensemble du dossier de consultation sur ce même site. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence.

Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation pour établir sa réponse.

Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur, est la transmission sur support papier.

Cependant, conformément à l'article 56-l du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique.

Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation et sur le site www.achatpublic.com.

— Précisions sur les conditions de remise des offres non dématérialisées:

Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier par la poste en recommandé ou par dépôt contre récépissé. Dans tous les cas les plis devront mentionner sur l'enveloppe:

Appel d'offres ouvert -" travaux de grosses réparations, d'amélioration du cadre de vie et des conditions de travail dans les centres d'incendie et de secours (CIS) et autres bâtiments du SDIS du Nord - lot no2: groupements 4 et 5 " ne pas ouvrir ".

Les modalités de remise des plis sont détaillées au règlement de la consultation.

Visite des sites:

Pour apprécier la nature et l'étendue des travaux à réaliser, les candidats sont invités à effectuer une visite des sites concernés par le marché et dont les coordonnées sont données au réglement de consultation.

La visite n'est pas obligatoire.

Les sites concernés sont:

— pour le groupement 4: CIS Avesnes-sur-Helpe, Bavay, Bouchain, Denain, Ferrière-la-Grande, Haumont, Jeumont, Landrecies, Maubeuge, Onnaing, Raismes, Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes,

— pour le groupement 5: CIS Waziers.

Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel " legifrance - le service public de la diffusion du droit ": http://www.legifrance.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.