Travaux de désenfumage du bâtiment d'hospitalisation et de restructuration du pôle mère-enfants

Société d'équipement Vosgienne

Travaux de désenfumage du bâtiment d'hospitalisation et restructuration du pôle mère/enfant suivant une organisation en 8 phases. Intervention en site occupé et restant en exploitation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-02. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Société d'équipement Vosgienne

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-03-23	Avis de marché
2012-07-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'équipement Vosgienne
Adresse postale: mandataire du Centre hospitalier de Neufchateau 17 rue Neuve
Code postal: 88300
Commune postale: Neufchâteau
Contact
Adresse Internet: http://sev.fr 🌏
Courrier électronique: agence@sev.fr 📧
Téléphone: +33 329956200 📞
Fax: +33 329956201 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-23 📅
Date limite de soumission: 2012-05-02 📅
Date de publication: 2012-03-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 60-097472
Se réfère à l'avis: 2011/S 176-288607
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires

Conditions d'obtention du DCE. Le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur le site http://www.sev.fr. Le dossier de consultation des entreprises est également disponible (remis ou envoyé à chaque candidat ayant fait une demande écrite à la SEV 17 rue Neuve 88300 Neufchateau, FRANCE): Gratuitement sous forme électronique. Contre règlement des frais correspondant à la reprographie des plans sur support papier. Conditions de remise des candidatures et offres. Les candidats choisissent librement entre, d'une part la transmission électronique de leurs candidatures et offres et d'autre part leur envoi sur un support papier. Les condidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remise contre récépissé au secrétariat de la SEV avant le jour et l'heure inscrits précédemment. Si elles sont envoyées par la poste, elle devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appopriée à son marché est support papier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de désenfumage du bâtiment d'hospitalisation et restructuration du pôle mère/enfant suivant une organisation en 8 phases. Intervention en site occupé et restant en exploitation.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: étanchéité des terrasses
Brève description:

Travaux préparatoires en terrasse-réfection des terrasses béton et étanchéité dalles - désenfumages…

… (pyrodomes).Tranche conditionnelle 1: protections périmétriques.Tranche conditionnelle 2: contrat de maintenance.

… (pyrodomes).

Tranche conditionnelle 1: protections périmétriques.

Tranche conditionnelle 2: contrat de maintenance.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: installation de chantier - gros oeuvre - carottages des structures
Brève description:

Installations de chantier (missions d'ordre général, base vie) - travaux de démolition et de dépose - percement de dalles BA et renforts associés - carrotages de murs extérieurs et intérieurs - création de micro-chapes, costières et socles.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: gaines coupe-feu - plâtrerie - faux plafond
Brève description:

Installation de chantier (lift de façade, tour d'accès, signalétique) faux plafonds, cloisonnements, doublages, gaines de désenfumage.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: menuiserie intérieure bois (révision châssis ext.)
Brève description:

Travaux de dépose, blocs portes intérieurs, châssis, protections murales, façades gaines techniques, placards, révisions et remplacements de vitrage.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: sols souples - sols durs/faïences
Brève description:

Travaux de dépose, travaux préparatoires, sols souples et sols durs, faïences, blocs portes intérieurs, système concept douche sols et murs.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: CVC - désenfumage / plomberie sanitaire
Brève description:

Travaux préparatoires, désenfumage, amenée d'air neuf, extractions des fumées, ventilation, chauffage, plomberie et installations électriques associées, appareils sanitaires.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: fluides médicaux
Brève description:

Adaptation des réseaux existants pour le passage des gaines verticales de désenfumage, reprise de la colonne fluide médicaux, aménagement et dépose des réseaux, distribution des fluides médicaux pour l'aménagement du pôle mére enfant.

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: électricité / courants forts et faibles / SSI
Brève description:

Travaux préparatoire par phase avant travaux, installations électriques provisoires nécessaires à la réalisation du chantier, dépose et modifications des installations, travaux d'électricité liés au désenfumage, chemins de cables, canalisations et cablages, TGDS, tableaux électriques, appareillages, travaux et terminaux SSI, éclairage, travaux CFO/CFA du pôle…

… mère-enfants.Tranche conditionnelle:Système de protection des nourrissons.

… mère-enfants.

Tranche conditionnelle:

Système de protection des nourrissons.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: peintures/tentures
Brève description:

Travaux de dépose, travaux préparatoires, revêtements muraux, toile de verre, peintures, lasure, peintures sur menuiseries bois, peinture gamme hygiéne, peintures sur serrurerie, réseaux.

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: nettoyages/désinfection
Brève description:

Nettoyage de désinfection avant travaux, nettoyage de mise en service compris désinfection.

Description des options:

Lot n° 3 gaines coupe-feu/plâtrerie/faux plafond:

Option faux plafonds chambres du pôle mère enfants.

Lot n° 6 CVC désenfumage/plomberie sanitaire:

Option n° 1: conservation des radiateurs existants du 4ème étage.

Option n° 2: mise en place de mitigeur de type infrarouge à piles pour les lavabos des chambres et lave mains.

Lot 9 peintures/tentures:

Option peinture chambres pôle mère enfants.

Durée de l'accord: 22 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Centre hospitalier 1280 avenue de la Division Leclerc, 88300 Neufchâteau, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.

Extrait K-Bis.

Lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitants ou formulaire type DC1.

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou formulaire type DC2.

Déclaration sur l'honneur.

Attestations fiscales et sociales ou formulaire type NOTI2.

Pouvoir de la personne habiilité à engager le candidat.

Attestation d'assurance RC professionnelle en cours de validité.

Attestation d'assurance RC Décennale en cours de validité.

Situation économique et financière:

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou formulaire type DC2.

Capacité technique et professionnelle:

Dossier de références comprenant au moins 5 références de moins de 5 ans en hospitalier pour des programmes de travaux de nature équivalente (préciser liste des chantiers et montants).

Liste des moyens humains et techniques pour l'exécution du marché (tous les lots).

Certificat de qualification ou références équivalentes (joindre les certificats de capacité):

Lot 1: Qualibat 3212 tech confirmée.

Lot 2: Qualibat 1111 démolition courante - 1142 sciages carottages confirmée - 2112 maçonnerie tech confirmée.

Lot 3: Qualibat 4133 tech supérieure (plâtrerie) - 4143 protection contre l'incendie - 6612 tech confirmée (faux plafonds).

Lot 4: Qualibat 4322 fab. et pose de menuiserie bois tech confirmée.

Lot 5: Qualibat 6223 sols tech supérieure - carrelages 6311 tech courante.

Lot 6: Qualibat.

Climatisation qualification 5412 (tech confirmée).

Ventilation qualification 5433 (tech confirmée).

Tuyauteries d'insatllations thermiques qualification 5322.

Plomberie sanitaire qualification 5112 (tech confirmée).

Lot 7: Qualibat.

Installations de systèmes de distribution de fluides médicaux Qualification 5153.

Lot 8: Qualifelec E3 - Qualifelec classe 3.

Lot 9: Qualibat 6112 peintures tech confirmée - 6212 revêt. textile collés.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une garantie de 5 % est exercée sur les acomptes comptable des paiements et peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le CCAP du présent marché fixe dans son article 3 les prix et mode d'évaluation des ouvrages ainsi que les variations des prix et le mode de règlement des comptes.

Les délais de paiement sont fixés conformément à l'article 98 du code des marchés publics à 50 jours.

Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être changé.

Une avance forfaitaire est versée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement lorsque les travaux dont il a la charge dépassent le seuil fixé par le code des marchés publics pour son règlement.

Dans le cas où le candidat renoncerait au bénéfice des cette avance, il cochera la case correspondante dans l'acte d'engagement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu soit en entreprise générale soit en entreprises groupées solidaires.

Procédure
Mode de paiement des documents:

Gratuitement sur support physique électronique.

Sur support papier contre paiement des frais de reprographie (plans):

Exemplaire noir et blanc: 77,74 EUR TTC ou exemplaire couleur: 334,88 EUR TTC par chéque bancaire libellé à l'ordre de la Société d'équipement Vosgienne.

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix. Pondération 40
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier Neufchâteau
Adresse postale: 1280 avenue de la Division Leclerc
Contact
Point de contact: Mme Magali Renaudie
Nom: Société d'équipement Vosgienne
Adresse postale: 17 rue Neuve
URL pour informations complémentaires: http://www.sev.fr 🌏
URL des documents: http://www.sev.fr 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2011-09-14 📅
Identifiants
Numéro de l'avis au JO S: 2011/S 176-288607
Informations complémentaires

Conditions d'obtention du DCE.

Le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur le site http://www.sev.fr.

Le dossier de consultation des entreprises est également disponible (remis ou envoyé à chaque candidat ayant fait une demande écrite à la SEV 17 rue Neuve 88300 Neufchateau, FRANCE):

Gratuitement sous forme électronique.

Contre règlement des frais correspondant à la reprographie des plans sur support papier.

Conditions de remise des candidatures et offres.

Les candidats choisissent librement entre, d'une part la transmission électronique de leurs candidatures et offres et d'autre part leur envoi sur un support papier.

Les condidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remise contre récépissé au secrétariat de la SEV avant le jour et l'heure inscrits précédemment. Si elles sont envoyées par la poste, elle devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.

Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appopriée à son marché est support papier.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 5 place Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Source: OJS 2012/S 060-097472 (2012-03-23)

Avis d'attribution de marché (2012-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 353 504,35 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'equipement Vosgienne
Adresse postale: mandataire du centre hospitalier de Neufchâteau 17 rue Neuve

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-05 📅
Date de publication: 2012-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 129-213337
Se réfère à l'avis: 2012/S 60-097472
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Annonce no 246, BOAMP 62 A du 28.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.7.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre hospitalier 1280 avenue de la Division Leclerc, 88300 Neufchâteau FRANCE.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-19 📅
Nom: Smac
Adresse postale: 16 24 rue Marcel Brot
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: GRPT Ferry / FOR SCI CA / ESTS
Adresse postale: zone artisanale Voie Romaine
Commune postale: Soulosse Sous St Elophe
Code postal: 88630

3️⃣
Nom: Soreip Vosges
Adresse postale: ZAC du Moulin
Commune postale: Bulgneville
Code postal: 88140

4️⃣
Nom: Keller Service
Adresse postale: parc d'activités Heillecourt 12 allée des Peupliers
Commune postale: Houdemont
Code postal: 54180

5️⃣
Nom: Entreprise Robey
Adresse postale: 32 chemin du Grand Mont
Commune postale: Grandvillers
Code postal: 88600

6️⃣
Nom: Stirchler SAS
Adresse postale: 33 allée des Grands Paquis ZI Est
Commune postale: Heillecourt

7️⃣
Nom: Entreprise Linde
Adresse postale: 140 avenue Paul Doumer
Commune postale: Rueil Malmaison Cedex
Code postal: 92508

8️⃣
Nom: Entreprise SDEL EASI
Adresse postale: 1 allée de Chantilly CS 30501
Commune postale: Vandoeuvre-les-Nancy
Code postal: 54519

9️⃣
Nom: Entreprise EMPX
Adresse postale: 18 rue Lafayette
Commune postale: Maxeville
Code postal: 54320

1️⃣0️⃣
Nom: Infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CH Neufchâteau
Adresse postale: rue Division Leclerc
Source: OJS 2012/S 129-213337 (2012-07-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)