Travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air des halles des bassins de la piscine municipale, réaménagement tennis de table
Ville de Boulogne Billancourt
Travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air des halles des bassins de la piscine municipale, réaménagement tennis de table.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2012-08-07.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
- • Travaux de construction d'installations sportives › Travaux de construction d'installations sportives monovalentes › Travaux de construction de piscines
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-08-07 | Avis de marché |
| 2012-08-13 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2012-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Quantité ou étendue: 2 000 000
Valeur totale du marché: 2 000 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Boulogne Billancourt
Adresse postale: 26 avenue André Morizet
Code postal: 92100
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Contact
Adresse Internet: http://www.boulognebillancourt.com 🌏
Courrier électronique: marches.publics@mairie-boulogne-billancourt.fr 📧
Téléphone: +33 155186087 📞
Fax: +33 155184582 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-07 📅
Date limite de soumission: 2012-08-31 📅
Date de publication: 2012-08-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 154-256990
Se réfère à l'avis: 2012/S 99-164534
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Travaux d'amélioration et d'optimisation des installations de traitement d'eau
Brève description:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux d'amélioration et d'optimisation des installations de traitement d'air
Brève description:
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Gros oeuvre - structure - curage - revêtement durs et souples
Brève description:
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Cvc - plomberie
Brève description:
Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Les travaux concernent l'électricité et l'alarme incendie et intrusion.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries interieures - faux plafonds - cloisons - doublages - peinture
Brève description:
Description des options:
Durée de l'accord: 3 mois
Numéro de référence: 12043
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Boulogne Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Situation économique et financière: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Procédure
Mode de paiement des documents:
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (55)
2. Le prix (45)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction de la commande publique et des affaires juridiques
Mme de Villaret Hélène
Adresse du profil d'acheteur: https://mpe3-boulognebillancourt.local-trust.com 🌏
Nom: Ville de Boulogne Billancourt
Commune postale: Boulogne Billancourt
Code postal: 92104
Point de contact: direction de l'urbanisme et de l'aménagement
M. Schmidt/M. Nicaise
Téléphone: +33 155186060 📞
URL pour informations complémentaires: https://mpe3-boulognebillancourt.local-trust.com 🌏
Point de contact: Sandrine Blondeau / Sandrine Parreaux
Téléphone: +33 155184325 📞
URL des documents: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=553&orgAcronyme=t5y 🌏
URL pour la participation: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=553&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Référence
Dates
Date de publication: 2012-05-25 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12043
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 099-164534
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffes du tribunal administratif de Cergy Pontoise
Source: OJS 2012/S 154-256990 (2012-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Quantité ou étendue: 2 000 000
Valeur totale du marché: 2 000 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Boulogne Billancourt
Adresse postale: 26 avenue André Morizet
Code postal: 92100
Commune postale: Boulogne-Billancourt
Contact
Adresse Internet: http://www.boulognebillancourt.com 🌏
Courrier électronique: marches.publics@mairie-boulogne-billancourt.fr 📧
Téléphone: +33 155186087 📞
Fax: +33 155184582 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-07 📅
Date limite de soumission: 2012-08-31 📅
Date de publication: 2012-08-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 154-256990
Se réfère à l'avis: 2012/S 99-164534
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Pour la notation du mémoire technique, les sous-critères suivants seront pris en considération: moyens matériels et humains dédiés au chantier: 30 points organisation des équipes: 20 points gestion techniques du chantier: 50 points modalités de transmission des offres: - soit par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/); - soit adressée par envoi recommandé avec avis de réception postal, par Chronopost ou équivalent ou remises contre récépissé à l'adresse suivante: Mairie de Boulogne-Billancourt; direction de la commande publique et des affaires juridiques, service des marchés et des contrats, 1er étage, porte B, 26 avenue André Morizet, 92104 Boulogne-Billancourt Cedex, FRANCE (heures d'ouvertures au public: du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 et le vendredi jusqu'à 16:45). L'Enveloppe ne devra pas porter le nom de l'entreprise, mais mentionner uniquement "Appel d'offres ouvert du 31 aout 2012 - travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air des halles des bassins de la piscine municipales ainsi que les travaux de réaménagement de la salle de tennis de table - lot(S) no...... - ne pas Ouvrir".
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air des halles des bassins de la piscine municipale, réaménagement tennis de table.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux d'amélioration et d'optimisation des installations de traitement d'eau
Brève description:
Les travaux concernent: le stripage de l'eau des goulottes en arrivée des bâches tampons, les manchettes démontables sur le remplissage d'eau de ville, les panoplies d'alimentation en eau des bâches tampons maçonnées, les médias filtrants, les systèmes d'analyse et de régulations désinfection et ph, les destructeurs de chloramines à lampes Ultra Violet, Les Variateurs de vitesse sur les pompes de filtration, les Débitmètres, Les Viseurs des pré-filtres de pompes de filtration, le Calorifuge thermique des échangeurs de chaleurs, le Remplacement des trappes d'accès aux bâches tampons, la mise en service et réglages.
Afficher plus
Intitulé du lot: Travaux d'amélioration et d'optimisation des installations de traitement d'air
Brève description:
Les travaux porteront sur: 1. La halle bassins "Existant": dépose, percements, scellements et rebouchages des parois, diffusion d'air, réseau de ventilation, nettoyage, 2. La halle bassins "Extension 2003": dépose, percements, scellements et rebouchages des parois, diffusion d'air, réseau de ventilation, centrale de traitement d'air, régulation, électricité, nettoyage, 3. La mise en service et le Reglage Trois options sont à chiffrer: option 1: centrale de traitement d'air halle bassins "Existant" Option 2: centrale de traitement d'air halle bassin "Extension" Option 3: remplacement du ventilateur de soufflage de la CTA halle bassin "Existant".
Afficher plus
Intitulé du lot: Gros oeuvre - structure - curage - revêtement durs et souples
Brève description:
Les travaux comprennent: demolitions - cURAGES: création d'ouverture dans maçonnerie en aggloméré béton, démolition de cloisons, démolition des cloisons, dépose d'appareils sanitaires, dépose de revêtements muraux, dépose de revêtement de sol souple, démolition de carrelage, démolition de mur en aggloméré béton, percement voile, saignée et reprise de dallage ouvrages DIVERS: fabrication, fourniture et pose d'une structure métallique porteuse, bac collaborant, dalle sur bac collaborant, flocage, renforcement de poteau, linteau métallique, maçonnerie agglomérée de béton, enduit ciment revêtements de sols souples: ragréage, revêtements de sol sportifs, barres de seuil. Revêtements de sols durs: carrelage, plinthe droite, étanchéité verticale sous faïence, revêtement mural faïence blanche, miroirs.
Afficher plus
Intitulé du lot: Cvc - plomberie
Brève description:
Les travaux concernent: les ouvrages CVC (climatisation, ventilation des locaux), et les travaux de plomberie.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Les travaux concernent l'électricité et l'alarme incendie et intrusion.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries interieures - faux plafonds - cloisons - doublages - peinture
Brève description:
Les travaux concernent les menuiseries intérieures (bloc portes, chassis aluminum, stores, film occultant, coffre bois, plinthe, plan de travail étagère), les faux plafonds, les cloisons, les doublages et la peinture.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Des options sont à chiffrer pour le lot 2: option 1: centrale de traitement d'air halle bassins "Existant" Option 2: centrale de traitement d'air halle bassin "Extension" Option 3: remplacement du ventilateur de soufflage de la CTA halle bassin "Existant".
Afficher plus
Numéro de référence: 12043
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Boulogne Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Situation économique et financière: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Informations détaillées à l'article 43, 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat apportera la preuve de son savoir faire soit en produisant les qualifications énumérées au réglement de consultation, soit en produisant des références pour travaux similaires, soit en apportant la preuve par la présentation de ses moyens techniques, financiers et humains, de sa capacité à exécuter les travaux.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie: oui 5 % avec possibilité de remplacement par une garantie à 1ère demande période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Ressources propres Paiement sur situations de travaux après service fait, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la demande. Avance: oui 5 %.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Non imposé.
Procédure
Mode de paiement des documents:
Soit gratuitement par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/) - soit à retirer, à titre onéreux, uniquement par chèque postal ou bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, à la Mairie de Boulogne-Billancourt - direction de la commande publique et des affaires juridiques - service des Marchés et des Contrats - 1er étage - porte B - 26 avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex, FRANCE (horaires d'ouverture au public: du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 et le vendredi jusqu'à 16:45).
Afficher plus
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (55)
2. Le prix (45)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction de la commande publique et des affaires juridiques
Mme de Villaret Hélène
Adresse du profil d'acheteur: https://mpe3-boulognebillancourt.local-trust.com 🌏
Nom: Ville de Boulogne Billancourt
Commune postale: Boulogne Billancourt
Code postal: 92104
Point de contact: direction de l'urbanisme et de l'aménagement
M. Schmidt/M. Nicaise
Téléphone: +33 155186060 📞
URL pour informations complémentaires: https://mpe3-boulognebillancourt.local-trust.com 🌏
Point de contact: Sandrine Blondeau / Sandrine Parreaux
Téléphone: +33 155184325 📞
URL des documents: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=553&orgAcronyme=t5y 🌏
URL pour la participation: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=553&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Référence
Dates
Date de publication: 2012-05-25 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12043
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 099-164534
Informations complémentaires
Pour la notation du mémoire technique, les sous-critères suivants seront pris en considération: moyens matériels et humains dédiés au chantier: 30 points organisation des équipes: 20 points gestion techniques du chantier: 50 points modalités de transmission des offres: - soit par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches-boulognebillancourt.local-trust.com/); - soit adressée par envoi recommandé avec avis de réception postal, par Chronopost ou équivalent ou remises contre récépissé à l'adresse suivante: Mairie de Boulogne-Billancourt; direction de la commande publique et des affaires juridiques, service des marchés et des contrats, 1er étage, porte B, 26 avenue André Morizet, 92104 Boulogne-Billancourt Cedex, FRANCE (heures d'ouvertures au public: du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 et le vendredi jusqu'à 16:45). L'Enveloppe ne devra pas porter le nom de l'entreprise, mais mentionner uniquement "Appel d'offres ouvert du 31 aout 2012 - travaux d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air des halles des bassins de la piscine municipales ainsi que les travaux de réaménagement de la salle de tennis de table - lot(S) no...... - ne pas Ouvrir".
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.8.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffes du tribunal administratif de Cergy Pontoise
Source: OJS 2012/S 154-256990 (2012-08-07)
Informations complémentaires (2012-08-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-13 📅
Date limite de soumission: 2012-09-10 📅
Date de publication: 2012-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 157-261237
Se réfère à l'avis: 2012/S 154-256990
Numéro JO-S: 157
Source: OJS 2012/S 157-261237 (2012-08-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-13 📅
Date limite de soumission: 2012-09-10 📅
Date de publication: 2012-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 157-261237
Se réfère à l'avis: 2012/S 154-256990
Numéro JO-S: 157
Source: OJS 2012/S 157-261237 (2012-08-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕