Rénovation partielle et extension du gymnase existant M. Pagnol à Veauche (deuxième phase d'un projet de construction restructuration de complexe sportif) - reconsultation des lots 6 et 16

Ville de Veauche

Rénovation partielle et extension du gymnase existant M. Pagnol à Veauche (deuxième phase d'un projet de construction restructuration de complexe sportif). Les travaux sont répartis en 18 lots traités par marchés séparés. Les lots 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 ont été attribués lors de la consultation antérieure. La présente consultation est donc inhérente aux lots 6 et 16.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-07-06. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-06-18 Avis de marché
Avis de marché (2012-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Lot 6: bardage métallique / terre cuite / polycarbonate - lot 16: coques des gradins et tribus amovibles.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Veauche
Adresse postale: place Jacques Raffin
Code postal: 42340
Commune postale: Veauche
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-de-veauche.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@veauche.fr 📧
Téléphone: +33 477368282 📞
Fax: +33 477368283 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-18 📅
Date limite de soumission: 2012-07-06 📅
Date de publication: 2012-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 117-193615
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site Internet http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cd rom). Une visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire pour le lot 6. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.6.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Rénovation partielle et extension du gymnase existant M. Pagnol à Veauche (deuxième phase d'un projet de construction restructuration de complexe sportif). Les travaux sont répartis en 18 lots traités par marchés séparés. Les lots 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 ont été attribués lors de la consultation antérieure. La présente consultation est donc inhérente aux lots 6 et 16.
Afficher plus
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: bardage métallique / terre cuite / polycarbonate
Brève description: Bardage métallique / terre cuite / polycarbonate.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: coques des gradins / tribunes amovibles
Brève description: Coques des gradins / tribunes amovibles.
Description des options:
Le marché comporte des Prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque prestation supplémentaire éventuelle seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de la base.
Afficher plus
Durée de l'accord: 13 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Marcel Pagnol, 42340 Veauche, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature avec à l'appui:
— une déclaration sur l'honneur, - en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements,
— pièces définies dans le règlement de consultation permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières,
— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— attestations d'assurance,
— un projet de marché comprenant CCAP valant acte d'engagement, l'état des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires,
— mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
Situation économique et financière:
Chiffres d'affaires de l'activité pour les trois années les plus récentes ou, à défaut, tout autre document considéré comme équivalent. Aucun minima est exigé.
Capacité technique et professionnelle:
Capacités professionnelles et techniques: pièces à fournir définies à l'article 4.3 du règlement de consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour les lots 6 et 16, au minimum, 2 réf de moins de 5 ans ou en cours montrant une technicité équivalente à celle demandée sur des opérations de taille comparable en site occupé. Effectifs minimaux: Eff3 pour le lot 6 et Eff2 pour le lot 16 Qualif minimales: pour le lot 6 : 1411 - 3813 et pour le lot 16, sur référence ou qualisport 584.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la retenue. Possibilité de remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement assuré par le maître d'ouvrage. Avance accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 EUR HT ou lorsque la tranche affermie est supérieure à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Paiement partiel définitif par acompte. Délai de paiement des acomptes: 30 jours - délai de paiement du solde: 45 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, celui-ci devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Girardon Monique, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Mairie de Veauche
Point de contact: Mme Coquard Marie-Reine
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site Internet http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cd rom). Une visite des lieux d'exécution du marché est obligatoire pour le lot 6.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 117-193615 (2012-06-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers Travaux de bardage