Remplacement et maintenance du Groupe electrogène du Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu

ARHM - direction des achats

La présente consultation a pour objet le remplacement du groupe électrogène existant du Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu par un groupe électrogène de puissance supérieure en fonctionnement sécurité et effacement jour de pointe (EJP) et la maintenance de celui-ci.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-22. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-09.

Qui ?

• ARHM - direction des achats

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-07-09	Avis de marché
2012-11-22	Informations complémentaires

Avis de marché (2012-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: ARHM - direction des achats
Adresse postale: 290 route de Vienne, BP 8252
Code postal: 69355
Commune postale: Lyon Cedex 08
Contact
Adresse Internet: http://arhm.fr/ 🌏
Courrier électronique: anne-sophie.brun@arhm.fr 📧
Téléphone: +33 437901015 📞
Fax: +33 437901005 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-09 📅
Date limite de soumission: 2012-08-22 📅
Date de publication: 2012-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 133-221121
Numéro JO-S: 133

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Remplacement du groupe électogène
Brève description:

Durée de l'accord: 154 jours
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Maintenance du groupe electogène
Brève description: Contrat de maintenance pour le groupe électrogène.
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires sur les lots: 12 fermes reconductibles 3 fois maximum pour la même durée.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Lot n° 1 prestation supplémentaire éventuelle à chiffrer obligatoirement: reprise du matériel existant.

Nombre de reconductions possibles: 3
Numéro de référence: 004SJD2012
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1. Une lettre de candidature ou DC1, ou document libre contenant les mêmes informations et attestations sur l’honneur. Pour être valables, ces documents devront être datés et signés en original par le candidat se présentant seul ou, en cas de groupement, par l’ensemble des membres du groupement;

2. Un document relatif aux pouvoirs (délégation expresse) de la personne habilitée à engager le candidat si celle-ci n’est pas le mandataire désigné par la loi. Ce document doit être signé en original. La personne signataire doit impérativement indiquer son nom et sa qualité dans le DC1 ou la lettre de candidature;

3. Déclaration du candidat (imprimé DC2). En cas de groupement, la déclaration de candidature sera signée en original par tous les membres du groupement, à défaut, chaque membre devra fournir une déclaration signée en original mentionnant la composition complète du groupement et donnant explicitement pouvoir au mandataire;

4. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire (seules les candidatures des entreprises habilitées par un jugement du tribunal de commerce à poursuivre leurs activités pendant la totalité de la période d’exécution du marché seront admises);

6. Une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (imprimé DC6);

7. Une attestation d’assurance, en cours de validité, couvrant la responsabilité civile professionnelle;

8. La déclaration du candidat pourra être accompagnée des attestations fiscales et sociales ou de l’imprimé NOTI2 (toute copie sera certifiée conforme à l’original).

Situation économique et financière:

— Description des moyens humains précisant:

L’effectif affecté à l’activité correspondant aux travaux objet de la consultation.

L’effectif du bureau d’étude d’exécution,

La qualification du personnel de cette activité,

— Description des moyens techniques comportant le chiffre d’affaire des 3 dernières années avec part correspondant aux travaux objet de la consultation (travaux groupe électrogène, moyenne tension, basse tension et génie civil).

Capacité technique et professionnelle:

— Présentation des qualifications professionnelles:

Qualifelec installations électriques E3, mention AUT,

Qualibat: 2112 "maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé (technicité courante)".

— Présentation des références professionnelles:

Références de moins de 3 ans pour travaux de création de groupe électrogène dans un site en activité, en milieu hospitalier et de plus de 600 000 EUR HT.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Lot 1: 5 % de retenue de garantie.

Lot 2: sans objet.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 200 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-08-23 📅
Lieu d’ouverture: Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.
Lieu: Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (30)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Anne-Sophie Brun

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 004SJD2012

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Marché renouvelable
Uniquement pour le lot n° 2.
Source: OJS 2012/S 133-221121 (2012-07-09)

Informations complémentaires (2012-11-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-22 📅
Date de publication: 2012-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 227-372568
Se réfère à l'avis: 2012/S 133-221121
Numéro JO-S: 227
Source: OJS 2012/S 227-372568 (2012-11-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Autres travaux d'installation électrique (7)