Réhabilitation des Ailes

SEMIV

Réhabilitation thermique visant le label BBC Rénovation de 574 logements, répartis sur 9 bâtiments.
Démolition de 2 cages d'escalier en R+4. Amélioration de l'attractivité des logements et des sécurités collectives.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-06-28. L'appel d'offres a été publié le 2012-05-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• GFC Construction

Qui ?

• SEMIV

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique

Où ?

• Allier

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-05-31	Avis de marché
2012-06-01	Informations complémentaires
2012-06-15	Informations complémentaires
2012-10-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation thermique
Quantité ou étendue: 12 000 000,00
Valeur totale du marché: 12 000 000,00 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation thermique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semiv
Adresse postale: 22 rue Jean Jaurès, BP 2535
Code postal: 03205
Commune postale: Vichy Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.semiv.fr 🌏
Courrier électronique: delphine.lasnier@semiv.fr 📧
Téléphone: +33 470305748 📞
Fax: +33 470963562 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-31 📅
Date limite de soumission: 2012-06-28 📅
Date de publication: 2012-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 105-175037
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires

Marché unique sans décomposition en lots, conclu en entreprise générale ou en entreprises groupées solidaires. Le DCE est remis gratuitement en format papier chez COPIE Express - 31 rue de Paris - 03200 Vichy - T.: +33 470985826 - fax: +33 470988859 - copie.express@orange.fr. Les offres devront être remises uniquement sous format papier, en Euros.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réhabilitation thermique visant le label BBC Rénovation de 574 logements, répartis sur 9 bâtiments.

Démolition de 2 cages d'escalier en R+4. Amélioration de l'attractivité des logements et des sécurités collectives.

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

— Végétalisation des sous-bassements du bât. C,

— Câblage antenne des logements vers les toitures,

— Création de sas de séparation des cages d'escalier dans les caves,

— Cheminement piéton entre le parvis du bât. H et l'esplanade d'Allier,

— Reprise de l'aire de jeux pour enfants,

— Aménagements paysagers devant le bât. E,

— Création de stationnements à la place de l'ancienne chaufferie du bât. B.

Démolition des rampes du bât. C - garde-corps des balcons - sur isolation par l'extérieur avec finition enduit RPE (A-D-E-F-H-I) - sur isolation par l'extérieur avec finition enduit RPE (B-C-G) - isolation par l'extérieur avec finition enduit PRE (B-C-G) - dépose des cheminées de chauffage à charbon.

Durée de l'accord: 30 mois
Numéro de référence: 0000
Nom du projet ou programme financé par l’UE: FEDER sur le bâtiment E.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vichy 03200, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat doit fournir par lui-même et chacun de ses éventuels co-traitants:

— une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance du 6.6.2005 n° 2005-649,

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global des 3 dernières années,

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires des réhabilitations de logements des 3 dernières années,

— Bilan synthétique des 3 dernières années des opérateurs pour lesquels l'établissement d'un bilan est obligatoire en vertu de la loi.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

— Application d'une retenue de garantie de 5 % sur chaque acompte,

— Possibilité de fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie,

— Restitution de la garantie ou libération de la caution un mois après la levée des réserves,

— Production d'une garantie à première demande, d'un montant équivalent à l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement du marché par les ressources propres de la société constituées d'emprunts, de subventions et de fonds propres.

Paiement direct.

Marché à prix forfaitaire révisable avec versement d'une avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché unique sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées solidaires.

Autres conditions particulières:

Les logements resteront habités pendant tout le chantier. Le marché comporte une clause sociale d'insertion par l'activité économique, imposant au titulaire de réserver 7 % des heures travaillées à des publics éloignés de l'emploi.

Le marché comporte une charte de chantier propre.

Le titulaire devra atteindre la performance BBC Rénovation et obtenir le label.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-06-29 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: L'équipe de maîtrise d'oeuvre.
Critères d'attribution
Critère: 1. Méthodologie employée pour minimiser la gêne occasionnée aux locataires (30)
2. Délai d'exécution des travaux (25)
3. Prix (20)
4. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (15)
5. Performance et pertinence des autres dispositions détaillées dans le mémoire justificatif (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Delphine Lasnier
directrice
Nom: Bruhat & Bouchaudy - architectes
Adresse postale: 112 boulevard des Etats-Unis
Commune postale: Vichy
Code postal: 03200
Téléphone: +33 470983203 📞
Courrier électronique: agence03@bruhat-bouchaudy.com 📧
Fax: +33 470975659 📠

Référence
Dates
Date de publication: 2012-04-20 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 0000
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 079 057496
Informations complémentaires

Marché unique sans décomposition en lots, conclu en entreprise générale ou en entreprises groupées solidaires.

Le DCE est remis gratuitement en format papier chez COPIE Express - 31 rue de Paris - 03200 Vichy - T.: +33 470985826 - fax: +33 470988859 - copie.express@orange.fr.

Les offres devront être remises uniquement sous format papier, en Euros.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cusset
Adresse postale: rue du Drapeau
Commune postale: Cusset
Code postal: 03306
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 470309830 📞
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Fax: +33 470981617 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 105-175037 (2012-05-31)

Informations complémentaires (2012-06-01)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-01 📅
Date de publication: 2012-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 106-175934
Se réfère à l'avis: 2012/S 105-175037
Numéro JO-S: 106
Source: OJS 2012/S 106-175934 (2012-06-01)

Informations complémentaires (2012-06-15)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-15 📅
Date limite de soumission: 2012-07-12 📅
Date de publication: 2012-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 116-190742
Numéro JO-S: 116
Source: OJS 2012/S 116-190742 (2012-06-15)

Avis d'attribution de marché (2012-10-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 821 527,40 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 22 rue Jean Jaurès - BP 2535

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-02 📅
Date de publication: 2012-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 192-314584
Numéro JO-S: 192
Informations complémentaires
Marché unique sans décomposition en lots.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Méthodologie employée pour minimiser la gêne occasionnée aux locataires (30)
3. Délai d'exécution des travaux (10)
4. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-08-24 📅
Nom: GFC Construction
Adresse postale: 2 rue de l'Eminée, BP 13
Commune postale: Clermont-Ferrand Cedex 01
Code postal: 63064
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Directrice
Source: OJS 2012/S 192-314584 (2012-10-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'isolation (>20)