Réhabilitation de la maison de retraite "La Cormetière" à Cholet (lots n° 2, 5, 15, 18 et 19)
Communauté d'agglomération du Choletais
— Description succincte du marché: le marché a pour objet la réhabilitation de la maison de retraite de la Cormetière, établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 82 places en hébergement complet, située 3 rue Jules Ladoumègue à Cholet. Les travaux portent principalement sur l'extension de la maison de retraite (création d'un pôle santé, d'un pôle d'activités, d'un PASA, de 2 accès supplémentaires et l'agrandissement de la cuisine et lingerie), sa rénovation (chambres, offices, séjours, salles de bain communes et redistribution des espaces avec création d'un salon TV et d'une salle à manger des familles) ainsi que la mise aux normes et l'amélioration énergétique du bâtiment existant.
Des visites sont organisées les 1er et 6.3.2012 à 9:00. La visite est vivement conseillée, notamment pour les lots n° 2 et 18, compte tenu de la complexité des travaux.
Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de 44 mois, hors congés annuels et hors intempéries et ne comprend pas la période de préparation du chantier (2 mois maximum). A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du second semestre 2012.
— Options: oui sur le lot n° 18.
Le délai de réception des offres était de 2012-03-20. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-08.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Avertisseurs d'effraction et d'incendie › Systèmes d'alarme incendie
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-02-08 | Avis de marché |
| 2012-06-29 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: hôtel de ville / hôtel d'agglomération - place Jean Moulin - BP 62111
Code postal: 49321
Commune postale: Cholet Cedex
Contact
Téléphone: +33 244092690 📞
Fax: +33 272774007 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-08 📅
Date limite de soumission: 2012-03-20 📅
Date de publication: 2012-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 28-045064
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition - gros oeuvre.
Numéro du lot: 5
Brève description: Couverture zinc - châssis de toit - modification couverture existante.
Numéro du lot: 15
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 18
Brève description: Electricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 19
Brève description: Système de sécurité incendie.
Numéro de référence: 12S0004
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service marchés-contrats
M. le président
Nom: Se reporter à la rubrique VI.3) Informations complémentaires
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12S0004
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 028-045064 (2012-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: hôtel de ville / hôtel d'agglomération - place Jean Moulin - BP 62111
Code postal: 49321
Commune postale: Cholet Cedex
Contact
Téléphone: +33 244092690 📞
Fax: +33 272774007 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-08 📅
Date limite de soumission: 2012-03-20 📅
Date de publication: 2012-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 28-045064
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
— Conditions d'obtention du cahier des charges: les dossiers sont délivrés gratuitement sur place à l'adresse suivante: Communauté d'agglomération du Choletais - service marchés-contrats - 46 avenue Gambetta - 49321 Cholet Cedex, FRANCE.
Ou sur demande écrite (fax ou courrier) à l'adresse suivante: Communauté d'agglomération du Choletais - hôtel de ville / hôtel d'agglomération - service marchés-contrats - place Jean Moulin - BP 62111- 49321 Cholet Cedex, FRANCE.
Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception.
— Transmission par voie électronique autorisée:
Le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_JCHM0gJ504.
Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac12s0004.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.2.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— Description succincte du marché: le marché a pour objet la réhabilitation de la maison de retraite de la Cormetière, établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 82 places en hébergement complet, située 3 rue Jules Ladoumègue à Cholet. Les travaux portent principalement sur l'extension de la maison de retraite (création d'un pôle santé, d'un pôle d'activités, d'un PASA, de 2 accès supplémentaires et l'agrandissement de la cuisine et lingerie), sa rénovation (chambres, offices, séjours, salles de bain communes et redistribution des espaces avec création d'un salon TV et d'une salle à manger des familles) ainsi que la mise aux normes et l'amélioration énergétique du bâtiment existant.
Afficher plus
Des visites sont organisées les 1er et 6.3.2012 à 9:00. La visite est vivement conseillée, notamment pour les lots n° 2 et 18, compte tenu de la complexité des travaux.
Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de 44 mois, hors congés annuels et hors intempéries et ne comprend pas la période de préparation du chantier (2 mois maximum). A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du second semestre 2012.
Afficher plus
— Options: oui sur le lot n° 18.
Brève description: Démolition - gros oeuvre.
Numéro du lot: 5
Brève description: Couverture zinc - châssis de toit - modification couverture existante.
Numéro du lot: 15
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 18
Brève description: Electricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 19
Brève description: Système de sécurité incendie.
Numéro de référence: 12S0004
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités prévus aux articles 43 à 46 du code des marchés publics et précisés dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Justificatifs demandés.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Constitution d'une garantie à première demande (5 %) en cas de demande de l'avance par le titulaire.
— Retenue de garantie de 5 % pour les marchés de travaux libérée à l'achèvement de la période de garantie (articles 101 à 103 du code des marchés publics).
— Financement: ressources propres (budget principal) + subventions (CNSA, région et département),
— Délai global de paiement: 30 jours,
— Mode de règlement: virement bancaire,
— Avance forfaitaire: oui (articles 87 et 88 du code des marchés).
Aucune forme imposée. En cas de groupement conjoint: le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement (article 51 du code des marchés publics).
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service marchés-contrats
M. le président
Nom: Se reporter à la rubrique VI.3) Informations complémentaires
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12S0004
Informations complémentaires
— Conditions d'obtention du cahier des charges: les dossiers sont délivrés gratuitement sur place à l'adresse suivante: Communauté d'agglomération du Choletais - service marchés-contrats - 46 avenue Gambetta - 49321 Cholet Cedex, FRANCE.
Ou sur demande écrite (fax ou courrier) à l'adresse suivante: Communauté d'agglomération du Choletais - hôtel de ville / hôtel d'agglomération - service marchés-contrats - place Jean Moulin - BP 62111- 49321 Cholet Cedex, FRANCE.
Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception.
— Transmission par voie électronique autorisée:
Le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_JCHM0gJ504.
Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac12s0004.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.2.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 028-045064 (2012-02-08)
Avis d'attribution de marché (2012-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 801 260,42 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: hôtel de ville / hôtel d'agglomération, place Jean Moulin, BP 62111
Contact
Fax: +33 244092698 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-29 📅
Date de publication: 2012-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 126-207922
Se réfère à l'avis: 2012/S 28-045064
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat (40)
3. Performances en matière de développement durable pour la gestion du chantier au vu du document complété (10)
Attribution du marché
1️⃣
Nom: Migout Sarl
Adresse postale: zone de Maunit 54 rue de Maunit
Commune postale: Mortagne sur Sèvre
Code postal: 85290
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Oger Lefreche
Adresse postale: 29 avenue de la Tessoualle
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300
3️⃣
Nom: Georges Baudon
Adresse postale: 7 rue Maréchal Galliéni 402 BP 80
4️⃣
Nom: Cetp industrie
Adresse postale: ZI route de Mauléon
Commune postale: Cerizay
Code postal: 79140
5️⃣
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 126-207922 (2012-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 801 260,42 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: hôtel de ville / hôtel d'agglomération, place Jean Moulin, BP 62111
Contact
Fax: +33 244092698 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-29 📅
Date de publication: 2012-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 126-207922
Se réfère à l'avis: 2012/S 28-045064
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Annonce no138, BOAMP 30 A du 11.2.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2012.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat (40)
3. Performances en matière de développement durable pour la gestion du chantier au vu du document complété (10)
Attribution du marché
1️⃣
Nom: Migout Sarl
Adresse postale: zone de Maunit 54 rue de Maunit
Commune postale: Mortagne sur Sèvre
Code postal: 85290
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Oger Lefreche
Adresse postale: 29 avenue de la Tessoualle
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300
3️⃣
Nom: Georges Baudon
Adresse postale: 7 rue Maréchal Galliéni 402 BP 80
4️⃣
Nom: Cetp industrie
Adresse postale: ZI route de Mauléon
Commune postale: Cerizay
Code postal: 79140
5️⃣
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 126-207922 (2012-06-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)