Réalisation de travaux préparatoires sur le gymnase existant M. Pagnol à Veauche - première phase de travaux d'un projet de construction restructuration de complexe sportif

Ville de Veauche

Réalisation de travaux préparatoires sur le gymnase existant M. Pagnol à Veauche - (Première phase de travaux d'un projet de construction restructuration de complexe sportif) consistant en la reprise de la structure et l'ouverture de la façade est du gymnase existant. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendues obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s'appliquent au marché. Cette opération de travaux est divisée en 2 lots: Lot 1: Démolition / maçonnerie / gros œuvre / CVC; Lot 2: Charpente métallique / bardage / étanchéité / charpente bois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-29. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-02.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-02-02 Avis de marché
Avis de marché (2012-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Veauche
Adresse postale: place Jacques Raffin BP 2
Code postal: 42340
Commune postale: Veauche
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-de-veauche.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@veauche.fr 📧
Téléphone: +33 477368282 📞
Fax: +33 477368283 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-02 📅
Date limite de soumission: 2012-02-29 📅
Date de publication: 2012-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 25-040356
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site internet http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cd rom). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.2.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réalisation de travaux préparatoires sur le gymnase existant M. Pagnol à Veauche - (Première phase de travaux d'un projet de construction restructuration de complexe sportif) consistant en la reprise de la structure et l'ouverture de la façade est du gymnase existant. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses spéciales rendues obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s'appliquent au marché. Cette opération de travaux est divisée en 2 lots: Lot 1: Démolition / maçonnerie / gros œuvre / CVC; Lot 2: Charpente métallique / bardage / étanchéité / charpente bois.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: démolition / maçonnerie / gros œuvre / CVC
Brève description:
Travaux préparatoires sur le gymnase existant M. Pagnol à Veauche (première phase de travaux d'un projet de construction restructuration de complexe sportif) consistant en la reprise de la structure et l'ouverture de la façade est du gymnase existant.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Il est prévu que les travaux commenceront le 23.4.2012 après une période de préparation de 3 semaines. Il n'y aura pas de délais neutralisés pour les congés d'été.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: charpente métallique / Bardage / Étanchéité / Charpente bois
Durée de l'accord: 5 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Marcel Pagnol, 42340 Veauche, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature avec à l'appui: - une déclaration sur l'honneur, - en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements, - pièces définies dans le règlement de consultation permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières, - document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, - attestations d'assurance, - un projet de marché comprenant CCAP valant acte d'engagement, l'état des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires, - mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Chiffres d'affaires de l'activité pour les 3 années les plus récentes ou à défaut, tout autre document considéré comme équivalent. Aucun minima n'est exigé.
Capacité technique et professionnelle:
Capacités professionnelles et techniques: pièces à fournir définies à l'article 4.3 du règlement de consultation.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour le lot 1: demolition/maconnerie/gros œuvre/CVC. Références: Au minimum, 2 références de moins de 5 ans ou en cours relatives en démolition et à la technicité confirmée en gros œuvre sur des opérations de taille comparable en site occupé. Qualifications minimales: 1112 - démolition (Technicité confirmée) 1222 - reprises en sous-œuvre (Technicité confirmée) 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant 2152 - dallage à usage industriel (Technicité confirmée) Indice E1 et E2 Indice Ch1 Indice Cf1 et Cf2 5322 - tuyauteries d'installation thermique (technicité courante) 5312 - installation thermique (technicité confirmée). Effectifs minimaux dans l'activité du lot: 6 personnes minimum (EFF 2) Pour le lot 2: charpente metallique/bardage/ étancheite/charpente bois - références: Au minimum, 2 références de moins de 5 ans ou en cours montrant une technicité supérieure. Qualifications minimales: 2412 - constructions et structures métalliques (Technicité confirmée) 2342 - fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé (Technicité confirmée) 2391 - réparation et renforcement d'ouvrages de charpente 3211 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante) 3233 - étanchéité en asphaltes coulés (Technicité supérieure) 3813 - tous types de bardages (Technicité supérieure). Effectifs minimaux dans l'activité du lot: 6 personnes minimum (EFF 2).
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la retenue. Possibilité de remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement assuré par le maître d'ouvrage - avance accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 EUR HT ou lorsque la tranche affermie est supérieure à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois - paiement partiel définitif par acompte - délai de paiement des acomptes: 30 jours - délai de paiement du solde: 45 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, l'attributaire devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Girardon Monique, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Mairie de Veauche
Adresse postale: place Jacques Raffin
Point de contact: Mme Coquard Marie-Reine, service marchés publics
Mme le maire
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site internet http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cd rom).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 025-040356 (2012-02-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre