Prolongement de la ligne 14. travaux de sondages pour la ligne et les stations pour mission geotechnique G2

Régie autonome des transports parisiens

Se reporter aux annexes B du présent avis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-06-04. L'appel d'offres a été publié le 2012-05-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-05-16 Avis de marché
Avis de marché (2012-05-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Quantité ou étendue: Se reporter aux annexes B du présent avis.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Régie autonome des transports parisiens
Adresse postale: 54, quai de la Rapée
Code postal: 75599
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.ratp.fr 🌏
Courrier électronique: cyrille.naud@ratp.fr 📧
Téléphone: +33 158769492 📞
Fax: +33 158769368 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-16 📅
Date limite de soumission: 2012-06-04 📅
Date de publication: 2012-05-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 95-158158
Numéro JO-S: 95
Informations complémentaires
Les candidatures seront adressées sous enveloppe à en-tête de l'entreprise et portant l'inscription: Candidature de (raison sociale du prestataire) - Prolongement de la ligne 14 - travaux de sondages. Appel à candidatures MOP HA 12-0068. Ce pli sera placé dans une seconde enveloppe fermée portant l'adresse suivante: Appel à candidatures RATP/MOP HA 12-0068. Département MOP, Groupe de Soutien Achat. Immeuble Périastre LAC VP32, bureau P3002. 40 bis rue Roger Salengro, 94724 Fontenay-sous-Bois Cedex. Il sera envoyé par la poste en recommandé. Il pourra également être remis, contre reçu daté et signé, à cettemême adresse, du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. Toute candidature qui ne sera pas remise sous double enveloppe, ou qui sera reçue après la date limite de réception indiquée à l’article IV.3.4, ne pourra pas être prise en considération. Les candidatures par télécopie ou par courrier électronique ne sont pas admises. — Le délai contractuel démarrera à partir de la date figurant dans le premier ordre de service. À défaut d’une telle indication, la date à prendre en compte comme origine du délai contractuel est la date de notification del’ordre de service, — CTA = E15, — La durée d'exécution mentionné à l'article II.3 pourrait varier de 1 à 2 mois et sera précisé dans le dossier de consultation des entreprises.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Se reporter aux annexes B du présent avis.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: LOt "Paris" - prolongement de la ligne 14. Travaux de sondages pour la ligne et les stations pour mission geotechnique G2
Brève description:
Les travaux comprennent essentiellement:
— La réalisation de sondages carrotés,
— Les sondages pressiométriques,
— Les essais géotechniques en laboratoire.
Quantité ou étendue:
— Réalisation de 30 sondages carrotés de 50 m de profondeur environ,
— 7 sondages pressiométriques environ,
— Essais géotechniques en laboratoire: environ 75 essais d'identification et 125 essais mécaniques.
Nota: les travaux seront réalisés de jour.
Durée de l'accord: 6 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot "Banlieue" - prolongement de la ligne 14. Travaux de sondages pour la ligne et les stations pour mission geotechnique G2
Description des options:
Des avenants et des marchés complémentaires pourront être conclus sans mise en concurrence conformément aux règles et principes en vigueur.
Numéro de référence: MOP HA 12-0068
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ile de France.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans les imprimés DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) et DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France).
Afficher plus
Il est précisé que l'attestation sur l'honneur prévue dans l'imprimé DC1 concernant l'emploi des travailleurs handicapés n'est pas exigée dans la présente consultation.
Ces éléments pourront être fournis sur papier libre ou sur les imprimés disponibles sur le site du Ministère des Finances à l’adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm.
Dans le cas d'une réponse du candidat en groupement d'entreprises, l'ensemble des documents précités est à fournir par chaque co-traitant.
Ces documents, certificats ou attestations sont produits en langue française.
Situation économique et financière:
Les entreprises candidates devront fournir les éléments contenus dans l’imprimé DC2 (ou éléments équivalents pour les candidats non établis en France).
Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen (valable pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence).
Le dernier chiffre d'affaires annuel doit représenter au moins trois fois le montant total annuel du marché estimé par la RATP.
Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d’autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu’il en disposera bien pendant toute l’exécution du marché par la production soit d’un contrat soit d’un engagement écrit.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— FNTP n°221 reconnaissance des sols (forages et sondages).
En outre, la compétence d'un ingénieur géotechnicien est souhaité.
A défaut de disposer des qualifications visées ci-dessus ou de certificats de capacités délivrées par des organismes professionnels, les candidats doivent présenter la liste des références tenant à l’exécution de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années ainsi que les coordonnées des clients concernés.
Afficher plus
En outre les candidats fourniront une plaquette décrivant les moyens humains (effectifs et niveau de qualification du personnel) et matériels (outil, production....) pour réaliser les prestations de même nature.
Les candidats qui ne sont pas en mesure de présenter les références demandées peuvent justifier de leur capacité technique par tout autre moyen, et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du(es) responsable(s).
Dans le cas où le candidat demande la prise en compte des capacités d’autres entreprises, il devra justifier de leurs capacités et du fait qu’il en disposera bien pendant toute l’exécution du marché par la production soit d’un contrat soit d’un engagement écrit.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture conforme aux mentions légales et contractuelles obligatoires. Les prix du marché sont fermes, et les acomptes sont mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Au stade de la constitution de leur candidature, les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Dans ce cas, ils devront préciser la forme du groupement constitué (conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire du groupement.
Afficher plus
Il est précisé que les candidats ne peuvent pas se présenter en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. La composition du groupement ne pourra pas être modifié après l'appel à candidatures, sauf défaillance dûment justifiée de l'un de ses membres.
Afficher plus

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Cyrille Naud
Nom: Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Adresse postale: département MOP - service achats, 40 bis rue Roger Salengro - LAC VP 32
Commune postale: Fontenay-sous-Bois Cedex
Code postal: 94724
Fax: +33 158769468 📠
Adresse postale: département MOP - service achats, 40 bis rue Roger Salengro - LAC VP32
département MOP - service achats, 40 bis rue Roger Salengro - LAC VP 32 - bureau P3002
Courrier électronique: info.recours@ratp.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-paris.juradm.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: RATP - département juridique - unité projets et contrats
Adresse postale: 54 quai de la Rapée
Commune postale: Paris Cedex 12
Code postal: 75599
Téléphone: +33 158772001 📞
Fax: +33 158772123 📠
Source: OJS 2012/S 095-158158 (2012-05-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil