Pontoise (95) - quartier Lange - installation du Groupement de gendarmerie départementale (GGD 95) - zone technique - travaux de construction d'une zone technique avec parking souterrain

Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF

Pontoise (95) - quartier Lange - installation du Groupement de gendarmerie départementale (GDD 95) - zone technique - les travaux consistent en la construction d'un parking souterrain, d'un mur anti-bruit, d'un bâtiment garage et atelier et d'une aire de lavage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-10. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-10.

Qui ?

• Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'ouvrages › Travaux de construction de parkings

Où ?

• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-07-10	Avis de marché

Avis de marché (2012-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de parkings
Quantité ou étendue:

Les travaux consistent en la construction d'un parking souterrain, d'un mur anti-bruit, d'un bâtiment garage et atelier et d'une aire de lavage.Le parking de 249 places, dont 126 places en sous sol, sera réalisé en béton armé. Les voiles périphériques du parking seront réalisées en voiles par passe. Le dallage sera en béton armé.Pour la réalisation du mur anti-bruit, il sera nécessaire de démolir le mur d'enceinte existant situé sur l'emprise du futur bâtiment à construire. Le système de fondation envisagé est un système par pieu foré tubé.L'aire de lavage servira au lavage des véhicules. Il est nécessaire de prévoir une arrivée d'eau, une évacuation équipée d'un débourbeur et d'un séparateur d'hydrocarbures. La dalle sera en béton armé et la toiture sera en bac acier galvanisé cintré 75/100. La charpente sera en acier galvanisé.Le bâtiment atelier est un bâtiment tertiaire, isolation par l'extérieur, conforme à la RT 2005, bâtiment BBC. Le garage est un bâtiment en charpente bois. La couverture est en acier galvanisé.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de parkings 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF
Adresse postale: établissement du service d'infrastructure de la défense d'Île de France, 8 avenue du Président Kennedy, BP 40402
Code postal: 78102
Commune postale: Saint-Germain-en-Laye
Contact
Courrier électronique: esid-idf.mppabdf@defense.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 139213146 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-10 📅
Date limite de soumission: 2012-08-10 📅
Date de publication: 2012-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 133-221179
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires

Le présent marché constitue le 4ème lot de l'opération de création du pôle de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Les 3 premiers lots ont déjà été attribués et sont en cours de consultation. Concernant le critère technique, ce dernier sera évalué de la façon suivante: 1. Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin avec une pondération de 30 points. 2. Certificat de qualification professionnelle ou équivalent avec une pondération de 60 points; Qualibat: 1213 - puits et tranchées blindées (technicité supérieure) (20 points); Qualibat: 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant, (20points); Qualibat: 5433 - ventilation (technicité supérieure), (20 points). Précisions: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat peut attester des certificats de qualification en déclarant (DC 4) des sous-traitants possédant ces certificats de qualification et en fournissant ces certificats. 3. Pertinence des moyens humains et techniques affectés au chantier avec une pondération de 10 points. Le délai d'exécution de ce marché est de dix-huit (18) mois à compter de l'ordre de service qui en prescrira le commencement, période de préparation de soixante (60) jours comprise. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2012.

Informations complémentaires

Le présent marché constitue le 4ème lot de l'opération de création du pôle de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Les 3 premiers lots ont déjà été attribués et sont en cours de consultation.

Concernant le critère technique, ce dernier sera évalué de la façon suivante:

1. Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin avec une pondération de 30 points.

2. Certificat de qualification professionnelle ou équivalent avec une pondération de 60 points;

Qualibat: 1213 - puits et tranchées blindées (technicité supérieure) (20 points); Qualibat: 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant, (20points); Qualibat: 5433 - ventilation (technicité supérieure), (20 points). Précisions: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat peut attester des certificats de qualification en déclarant (DC 4) des sous-traitants possédant ces certificats de qualification et en fournissant ces certificats.

3. Pertinence des moyens humains et techniques affectés au chantier avec une pondération de 10 points.

Le délai d'exécution de ce marché est de dix-huit (18) mois à compter de l'ordre de service qui en prescrira le commencement, période de préparation de soixante (60) jours comprise.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Quantité ou étendue:

Les travaux consistent en la construction d'un parking souterrain, d'un mur anti-bruit, d'un bâtiment garage et atelier et d'une aire de lavage.

Le parking de 249 places, dont 126 places en sous sol, sera réalisé en béton armé. Les voiles périphériques du parking seront réalisées en voiles par passe. Le dallage sera en béton armé.

Pour la réalisation du mur anti-bruit, il sera nécessaire de démolir le mur d'enceinte existant situé sur l'emprise du futur bâtiment à construire. Le système de fondation envisagé est un système par pieu foré tubé.

L'aire de lavage servira au lavage des véhicules. Il est nécessaire de prévoir une arrivée d'eau, une évacuation équipée d'un débourbeur et d'un séparateur d'hydrocarbures. La dalle sera en béton armé et la toiture sera en bac acier galvanisé cintré 75/100. La charpente sera en acier galvanisé.

Le bâtiment atelier est un bâtiment tertiaire, isolation par l'extérieur, conforme à la RT 2005, bâtiment BBC. Le garage est un bâtiment en charpente bois. La couverture est en acier galvanisé.

Numéro de référence: 12-30-INV
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Quartier Lange, 95300 Pontoise, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats fourniront:

— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle DC1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation),

— une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle DC2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation),

— le pouvoir de la personne habilitée à engager la société,

— extrait K-BIS ou carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou récépissé de dépôt des déclarations auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription),

— copie du jugement en cas d'existence d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du candidat.

Situation économique et financière:

État du chiffre d'affaire hors taxe des 3 dernières années. Le chiffre d'affaires annuel doit être au minimum de 16 millions d'euros hors taxes.

Capacité technique et professionnelle:

Les entreprises candidates produiront:

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— certificat de qualification professionnelle ou équivalent: Qualibat 1213 - puits et tranchées blindées (technicité supérieure); Qualibat: 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant; Qualibat: 5433 - ventilation (technicité supérieure).

Précisions: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat peut attester des certificats de qualification en déclarant (DC4) des sous-traitants possédant ces certificats de qualification et en fournissant ces certificats. Dans ce cas, il justifiera des capacités (même justificatifs professionnels, financiers ou techniques à fournir que ceux exigés des candidats) de ce ou ces opérateurs économiques et apportera la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, en fournissant un engagement écrit du ou des opérateurs économiques.

— pertinence des moyens humains et techniques affectés au chantier.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est à prix global forfaitaire. Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement est de trente jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics. Le financement est assuré par les crédits d'infrastructure du ministère de la défense.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.

Néanmoins, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses co-traitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 5
Nombre maximum de candidats: 7
Critères objectifs de sélection:

La limitation du nombre de candidats est justifiée par l'investissement important à fournir par les candidats pour l'élaboration de l'offre afin de ne pas pénaliser un trop grand nombre d'entreprises.

Date d'envoi des invitations: 2012-08-29 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: chef du service achats infrastructure
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-30-INV
Informations complémentaires

Concernant le critère technique, ce dernier sera évalué de la façon suivante:

1. Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin avec une pondération de 30 points.

2. Certificat de qualification professionnelle ou équivalent avec une pondération de 60 points;

Qualibat: 1213 - puits et tranchées blindées (technicité supérieure) (20 points); Qualibat: 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant, (20points); Qualibat: 5433 - ventilation (technicité supérieure), (20 points). Précisions: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat peut attester des certificats de qualification en déclarant (DC 4) des sous-traitants possédant ces certificats de qualification et en fournissant ces certificats.

3. Pertinence des moyens humains et techniques affectés au chantier avec une pondération de 10 points.

Le délai d'exécution de ce marché est de dix-huit (18) mois à compter de l'ordre de service qui en prescrira le commencement, période de préparation de soixante (60) jours comprise.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 139211119 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Il conviendra de se conformer aux stipulations de l'article L551-1 du code de justice administrative.

Source: OJS 2012/S 133-221179 (2012-07-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Travaux de construction de parkings (4)