Mise en sécurité du château de Saint-Jean de Guarguier sur la commune de Gémenos
Commune de Gémenos
Mise en sécurité du château de Saint-Jean de Guarguier.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2012-09-14.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'équipement électrique › Autres travaux d'installation électrique
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-09-14 | Avis de marché |
Avis de marché (2012-09-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de charpente
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Gémenos
Adresse postale: place du Général de Gaulle
Code postal: 13420
Commune postale: Gémenos
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-gemenos.fr 🌏
Courrier électronique: nchion@mairie-gemenos.fr 📧
Téléphone: +33 442328900 📞
Fax: +33 442327141 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-14 📅
Date limite de soumission: 2012-10-29 📅
Date de publication: 2012-09-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 180-295825
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.9.2012.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Mise en sécurité du château de Saint-Jean de Guarguier.
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: installation de chantier - désamiantage - démolition
Brève description: Installation de chantier, désamiantage, démolition.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description: Travaux de gros oeuvre.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: charpente - couverture - zinguerie
Brève description: Travaux de charpente, de couverture et de zinguerie.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: menuiseries bois
Brève description: Travaux de menuiseries bois.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description: Travaux de serrurerie.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: électricité
Brève description: Travaux d'électricité.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: voirie et réseaux divers
Brève description: Travaux de voirie et réseaux divers.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2012-12
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (50)
2. valeur technique (35)
3. délai d'exécution (15)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service marchés publics
Chion Nathalie
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-12
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 / 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2012/S 180-295825 (2012-09-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de charpente
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Gémenos
Adresse postale: place du Général de Gaulle
Code postal: 13420
Commune postale: Gémenos
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-gemenos.fr 🌏
Courrier électronique: nchion@mairie-gemenos.fr 📧
Téléphone: +33 442328900 📞
Fax: +33 442327141 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-14 📅
Date limite de soumission: 2012-10-29 📅
Date de publication: 2012-09-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 180-295825
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.9.2012.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Mise en sécurité du château de Saint-Jean de Guarguier.
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: installation de chantier - désamiantage - démolition
Brève description: Installation de chantier, désamiantage, démolition.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description: Travaux de gros oeuvre.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: charpente - couverture - zinguerie
Brève description: Travaux de charpente, de couverture et de zinguerie.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: menuiseries bois
Brève description: Travaux de menuiseries bois.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description: Travaux de serrurerie.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: électricité
Brève description: Travaux d'électricité.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: voirie et réseaux divers
Brève description: Travaux de voirie et réseaux divers.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2012-12
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur les ressources propres de la commune.
Paiement à 30 jours maximum par mandat administratif.
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (50)
2. valeur technique (35)
3. délai d'exécution (15)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service marchés publics
Chion Nathalie
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-12
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 / 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2012/S 180-295825 (2012-09-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕