Marchés de travaux relatifs à la construction d'un bâtiment de commandes d'installations ferroviaires

SCET/Territoires & developpement agissant au nom et pour le compte de RFF

Les travaux ont pour objet la construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-23.

Qui ?

• SCET/Territoires & developpement agissant au nom et pour le compte de RFF

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-04-23	Avis de marché

Avis de marché (2012-04-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: SCET/Territoires & developpement agissant au nom et pour le compte de RFF
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 50726
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.territoires-rennes.fr 🌏
Courrier électronique: louis-marie.belliard@territoires-rennes.fr 📧
Téléphone: +33 299352102 📞
Fax: +33 299305268 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-23 📅
Date limite de soumission: 2012-05-15 📅
Date de publication: 2012-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 80-131830
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires

Délai d'exécution: 16 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Date prévisionnelle de démarrage des travaux: janvier 2013. Remise des candidatures: les candidatures devront être remises sous pli cacheté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récepissé à l'adresse suivante: monsieur le directeur d'opérations délégué - SCET/Territoires & developpement - 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 50726 - 35207 Rennes Cedex 2, FRANCE. Critères de sélection des candidatures: capacités techniques et professionnelles appréciées au vu des références, moyens techniques et humains - capacité financière appréciée au vu des chiffres d'affaires des 3 dernières années. Le lot dépollution/déconstruction/désamiantage a fait l'objet d'une consultation séparée passée dans le cadre de l'article 10 du décret 2005-1308.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux ont pour objet la construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 1 - VRD
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2 - fondations profondes - gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3 charpente metallique
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4 - etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 5 - bardage acier et alu
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 6 - menuiseries exterieures alu
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 7 - serrurerie
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 8 - menuiserie interieure
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 9 - doublage - cloison
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 10 - plafonds suspendus - plancher technique
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 11 - revetement de sol - faience
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 12 - peinture - revetements muraux
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 13 - electricite CFO - CFA
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 14 - incendie - extinction automatique
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 15 - chauffage - climatisation - ventilation
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 16 - plomberie - sanitaire
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 17 - ascenseur
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 16 mois
Numéro de référence: X00077
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site des Petits Ateliers à Rennes (35).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants,

— déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005,

— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

— la copie d'attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale.

Situation économique et financière: Chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:

5 références techniques équivalentes

Moyens techniques et humains.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie ou caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget investissement RFF - paiement à 45 jours à réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Refus d'un candidat qui se présente en individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupements.

Un candidat peut être dans un ou plusieurs groupements.

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: monsieur le directeur d'opérations délégué de Territoires & developpement
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal adminsitratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de Paris
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2012/S 080-131830 (2012-04-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)