Marchés de travaux relatifs à la construction d'un bâtiment de commandes d'installations ferroviaires
SCET/Territoires & developpement agissant au nom et pour le compte de RFF
Les travaux ont pour objet la construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-11.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Carrelages › Carrelage de sols
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Installation de grilles
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux de câblage électrique
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux d'installation de faux plancher › Planchers techniques pour salles informatiques
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de revêtements de sols
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes › Travaux de construction de routes d'accès
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-10-11 | Avis de marché |
Avis de marché (2012-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: SCET/Territoires & Developpement agissant au nom et pour le compte de RFF
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 50726
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.territoires-rennes.fr 🌏
Courrier électronique: louis-marie.belliard@territoires-rennes.fr 📧
Téléphone: +33 299352105 📞
Fax: +33 299352100 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-11 📅
Date limite de soumission: 2012-10-29 📅
Date de publication: 2012-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 199-327959
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Lot 1 - VRD
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: LOT 2: Fondations profondes - gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: LOT 3: Charpente metallique
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: LOT 4: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: LOT 5: Bardage acier et alu
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: LOT 6: Menuiseries exterieures alu
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: LOT 7: Serrurerie
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: LOT 8: Menuiserie interieure
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: LOT 10: Plafonds suspendus - plancher technique
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: LOT 11 - Revetement de sol - faience
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 13: Electricite CFO - CFA
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: LOT 15: Chauffage - climatisation - ventilation
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 16 mois
Numéro de référence: X00077 relance
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site des petits ateliers à Rennes (35).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière: Chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle: 5 références techniques équivalentes moyens techniques et humains.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie ou caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget investissement RFF - paiement à 45 jours à réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur d'opérations délégué de Territoires & Developpement
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Référence
Dates
Date de publication: 2012-05-25 📅
Identifiants
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 080-131830
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal adminsitratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de Paris
Source: OJS 2012/S 199-327959 (2012-10-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: SCET/Territoires & Developpement agissant au nom et pour le compte de RFF
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 50726
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.territoires-rennes.fr 🌏
Courrier électronique: louis-marie.belliard@territoires-rennes.fr 📧
Téléphone: +33 299352105 📞
Fax: +33 299352100 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-11 📅
Date limite de soumission: 2012-10-29 📅
Date de publication: 2012-10-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 199-327959
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires
Procédure: les candidats doivent remetttre dans un premier temps une candidature complète qui sera analysée sur la base des compétences, références, moyens. Les candidatures retenues seront admises à remettre une offre sur la base du DCE envoyé.
Le présent avis concerne la relance des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 15.
Les lots 9: doublage-cloison, 12: peinture-revêtements muraux, 14: incendie-extinction automatique, 16: plomberie-sanitaire et 17: ascenseur sont quant à eux en cours d'analyse et ne font pas l'objet de la présente relance.
Délai d'exécution: 16 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: février 2013 (préparation du chantier 1 mois).
Remise des candidatures: les candidatures devront être remises sous pli cacheté par lettre recommandée.
Avec demande d'avis de réception ou remis contre récepissé à l'adresse suivante: Monsieur le Directeur.
D'Opérations Délégué - SCET/Territoires & Developpement - 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz.
CS 50726 - 35207 Rennes Cedex 2.
Critères de sélection des candidatures: capacités techniques et professionnelles appréciées au vu des références, moyens techniques et humains - capacité financière appréciée au vu des chiffres d'affaires des 3 dernières années.
Le lot dépollution/déconstruction/désamiantage a fait l'objet d'une consultation séparée passée dans le cadre de l'article 10 du décret 2005-1308.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux ont pour objet la construction d'un bâtiment d'environ 2 500 m² de surface de plancher comprenant également la réalisation d'une aire de stationnement paysager.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 1 - VRD
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: LOT 2: Fondations profondes - gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: LOT 3: Charpente metallique
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: LOT 4: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: LOT 5: Bardage acier et alu
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: LOT 6: Menuiseries exterieures alu
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: LOT 7: Serrurerie
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: LOT 8: Menuiserie interieure
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: LOT 10: Plafonds suspendus - plancher technique
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: LOT 11 - Revetement de sol - faience
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 13: Electricite CFO - CFA
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: LOT 15: Chauffage - climatisation - ventilation
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 16 mois
Numéro de référence: X00077 relance
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site des petits ateliers à Rennes (35).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants,
— déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire une copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— la copie d'attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale.
Capacité technique et professionnelle: 5 références techniques équivalentes moyens techniques et humains.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie ou caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Budget investissement RFF - paiement à 45 jours à réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Refus d'un candidat qui se présente en individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupements.
Un candidat peut être dans un ou plusieurs groupements.
Procédure
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur le directeur d'opérations délégué de Territoires & Developpement
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Référence
Dates
Date de publication: 2012-05-25 📅
Identifiants
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 080-131830
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal adminsitratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de Paris
Source: OJS 2012/S 199-327959 (2012-10-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)