Marché unique de travaux de retrait de matériaux amiantés, dans le lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt

Société d'aménagement de la région de Île-de-France

Le présent marché consiste, en la réalisation du retrait des matériaux amiantés repérés lors de diagnostics avant travaux. Le présent marché s'organisera en 8 étapes d'intervention, organisées selon un planning et un phasage détaillés. Le présent marché ne concerne aucuns travaux de restructuration le bâtiment a à ce jour fait l'objet d'un curage vert sur l'aile ouest. L'opération est au moment de la consultation ajournée. Les élèves, et l'ensemble des enseignements ont été délocalisés pour partie dans les bâtiments démontables et dans une partie du bâtiment existant maintenu en activité. L'effectif du lycée terminé sera de l'ordre de 1 050 personnes.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-04-26. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-02-29 Avis de marché
2012-08-02 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-02-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Quantité ou étendue:
Le bâtiment sur lequel sera mené ce marché est un bâtiment d'environ 21 000 m² en structure béton, livré dans les années 1980, qui s'étend sur 12 niveaux de R-2 à R+9. Les matériaux amiantés présents sur l'opération sont les suivants (liste non exhaustive): enduit de lissage sur support béton (environ 19 735 mètres carrés), colle sous plinthe carrelée (environ 1 535 ml), colle sous enduit ou carrelage en extérieur (environ 1 224 mètres carrés), joints de vitrage sur menuiseries extérieures (environ 450 u).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de la région de Île-de-France
Adresse postale: Sarry 78 agissant comme mandataire - 14 rue Joël Le Theule - BP 855
Code postal: 78058
Commune postale: Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏
Téléphone: +33 130439540 📞
Fax: +33 130574550 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-29 📅
Date limite de soumission: 2012-04-26 📅
Date de publication: 2012-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 44-071785
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
Délai d'exécution: 15 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévu pour le 1.7.2012. Seules les pièces Règlement de la consultation, acte d'engagement, CCAP, CCTP, planning enveloppe et CDPGF peuvent être téléchargées sur http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline: +33 820207743). Les autres pièces ou l'exemplaire complet peut être retiré gratuitement à la Sarry 78 après demande faxée au +33 130574550. Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté, soit par voie électronique, selon les modalités fixées au Règlement de la consultation. Une visite de site est obligatoire, elle se déroulera après prise de RDV auprès de la Sarry 78 avant le 22.3.2012. Les dates de visites sont proposées dans le Réglement de la consultation. Des renseignements complémentaires pourront être apportés aux entreprises, ayant réalisé leurs demandes avant le 6.4.2012 inclus. Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de réaliser des modifications sur le dossier de consultation jusqu'au 16.4.2012 inclus. Autres intervenants: — RIDF unité direction de la construction et de la maintenance- unité territoriale sud-ouest - 62 bis avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE, — équipe de maitrise d'œuvre: (mission APD + PRO + ACT + Visa + DET + AOR + CDPGF): — architectures Anne Demians - 15 rue de Chabrol - 75010 Paris, — BET - TCE Bétom - 33 avenue des États-Unis - 78000 Versailles, — BET - amiante - INGEE - 56 rue de Bercy - 75012 Paris, — coordonnateur CSPS BECS - 56 quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt, — opération de catégorie 1 prestataire pour effectuer les examens de contrôle visuel: Expertam - 24b boulevard Verd de Saint-Julien - 92190 Meudon, FRANCE. Prestataire pour effectuer les mesures d'empoussièrement de 2nde restitution: En cours de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.2.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché consiste, en la réalisation du retrait des matériaux amiantés repérés lors de diagnostics avant travaux. Le présent marché s'organisera en 8 étapes d'intervention, organisées selon un planning et un phasage détaillés. Le présent marché ne concerne aucuns travaux de restructuration le bâtiment a à ce jour fait l'objet d'un curage vert sur l'aile ouest. L'opération est au moment de la consultation ajournée. Les élèves, et l'ensemble des enseignements ont été délocalisés pour partie dans les bâtiments démontables et dans une partie du bâtiment existant maintenu en activité. L'effectif du lycée terminé sera de l'ordre de 1 050 personnes.
Afficher plus
Numéro de référence: 1200076
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue Jacques Duclos, 78280 Guyancourt, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
A) à fournir par l'ensemble des candidats:
— documents relatifs à la capacité juridique du candidat,
— la déclaration de candidature (ou DC 1),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,
— la déclaration sur l'honneur signée (annexe IV RC) en application des articles 43, 44 et 45 du Code des marchés publics (ou Dc2).
B) à fournir si la situation du candidat le justifie:
— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
C) à fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:
— une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées,
— par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux A) et B) ci-dessus.
Situation économique et financière:
Si la situation juridique des candidats le permet, ceux-ci doivent produire:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels couvrant son domaine de travaux.
Capacité technique et professionnelle:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'aapc, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une présentation d'une liste des travaux similaires, notamment pour le retrait d'enduit de lissage sur support béton, exécutés au cours des 5 dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'AAPC, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, l'effectif mis en place sur le chantier, la méthodologie de retrait retenue, l'encadrement mis en place, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— une indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. D'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats seront acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats - les certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent): la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: No1512 -no1513.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande au gré du titulaire. Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande d'un montant équivalent à la dite avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale n° CP 12-075 du 26.1.2012 et inscrit à l'imputation 901.2 ligne 34 article 254 du budget de la collectivité. Paiement effectué par virement bancaire. Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires applicable sera le taux de l'intérêt légal en vigueur, à la date du retard de paiement, augmenté de 2 points. Formation et forme du prix de règlement du marché (articles 17 à 18 du CMP): prix global et forfaitaire actualisable.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Conjoint, avec un mandataire solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (note méthodologique à remettre) avec 8 sous-critères (cf RC) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Nom: région Île-de-France, UAJMQ, secrétariat de la commission d'appel d'offres. Horaires de réception des plis: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Adresse postale: 35 boulevard des invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1200076
Informations complémentaires
Délai d'exécution: 15 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévu pour le 1.7.2012.
Seules les pièces Règlement de la consultation, acte d'engagement, CCAP, CCTP, planning enveloppe et CDPGF peuvent être téléchargées sur http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ (hotline: +33 820207743). Les autres pièces ou l'exemplaire complet peut être retiré gratuitement à la Sarry 78 après demande faxée au +33 130574550.
Afficher plus
Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté, soit par voie électronique, selon les modalités fixées au Règlement de la consultation.
Une visite de site est obligatoire, elle se déroulera après prise de RDV auprès de la Sarry 78 avant le 22.3.2012. Les dates de visites sont proposées dans le Réglement de la consultation.
Des renseignements complémentaires pourront être apportés aux entreprises, ayant réalisé leurs demandes avant le 6.4.2012 inclus.
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de réaliser des modifications sur le dossier de consultation jusqu'au 16.4.2012 inclus.
Autres intervenants:
— RIDF unité direction de la construction et de la maintenance- unité territoriale sud-ouest - 62 bis avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE,
— équipe de maitrise d'œuvre: (mission APD + PRO + ACT + Visa + DET + AOR + CDPGF):
— architectures Anne Demians - 15 rue de Chabrol - 75010 Paris,
— BET - TCE Bétom - 33 avenue des États-Unis - 78000 Versailles,
— BET - amiante - INGEE - 56 rue de Bercy - 75012 Paris,
— coordonnateur CSPS BECS - 56 quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt,
— opération de catégorie 1 prestataire pour effectuer les examens de contrôle visuel: Expertam - 24b boulevard Verd de Saint-Julien - 92190 Meudon, FRANCE.
Prestataire pour effectuer les mesures d'empoussièrement de 2nde restitution: En cours de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 044-071785 (2012-02-29)
Avis d'attribution de marché (2012-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 923 666 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de la Région de
Adresse postale: Sarry 78 agissant comme mandataire, 14 rue Joël Le Theule, BP 855

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-02 📅
Date de publication: 2012-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 150-249988
Se réfère à l'avis: 2012/S 44-071785
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Annonce no186, BOAMP 45 A du 3.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.8.2012.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique (note méthodologique à remettre) avec 8 sous critères (cf Rc) (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-07-06 📅
Nom: Snadec
Adresse postale: 61 Chemin de la Campanette - BP 26
Commune postale: Cagnes sur mer
Code postal: 06801
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2012/S 150-249988 (2012-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier