Marché de travaux de construction de la Canopée dans le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles à Paris 1er - 3 macro-lots (I1, I2 et I3)

Sempariseine

Marché de travaux de construction de la Canopée dans le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles à Paris 1er - 3 macro-lots (I1, I2 et I3).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-06-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-27 Avis de marché
2012-08-02 Avis d'attribution de marché
2012-08-03 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-04-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Quantité ou étendue:
Le présent marché est alloti et composé des 3 macro-lots juridiques suivants:— I1 scénographie: serrurerie - machinerie - menuiserie scénique - rideaux,— I2 scénographie: réseaux scénographiques - matériel éclairage et audio,— I3 scénographie: gradins et fauteuils il est prévu des clauses sociales et environnementales pour l'exécution des présents macro-lots.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Serrurerie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Sempariseine
Adresse postale: 2 rue Jean Lantier
Code postal: 75001
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: appel.offres@sempariseine.fr 📧
Téléphone: +33 144888437 📞
Fax: +33 142332784 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-27 📅
Date limite de soumission: 2012-06-12 📅
Date de publication: 2012-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 85-139904
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires
Toute personne intéressée peut consulter et télécharger le règlement de la consultation sur la plate-forme de réponse aux consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante: https://m13.paris.fr/. Seul le règlement de la consultation est mis en ligne. Les autres documents constitutifs du dossier de consultation sont accessibles sur demande écrite auprès du pôle juridique et marchés de la Sempariseine soit par: — fax: 01.42.33.27.84, — courriel: appel.offres@sempariseine.fr conditions et mode de paiement: les DCE sont remis gratuitement. Par ailleurs, le dossier de consultation peut être retiré, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessous: Sempariseine - pôle juridique et marchés - 5ème étage - bureau 509 - 9:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 - 2 rue Jean Lantier 75001 Paris Le dossier de consultation sera remis dans son intégralité sur support informatique (disque dur externe). Les candidats sont informés que le dossier de consultation des entreprises ne sera pas transmis sur support papier. A toute demande d'un candidat en ce sens, la Sempariseine opposera un refus. Les offres peuvent être remises par voie électronique à l'adresse suivante: https://m13.paris.fr/. Les offres sur support papier peuvent être transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à l'adresse susmentionnée ou remises contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessus. L'offre d'un candidat qui répond à la fois par voie électronique et par voie postale ou dépôt sur place contre récépissé sera rejetée, sauf dans le cas où le pli transmis par voie postale ou remis sur place porte la mention lisible: "copie de sauvegarde". Les éléments exigés au titre de l'offre devront être placés par le candidat dans un pli cacheté ou un dossier électronique ainsi libellé: (Coordonnées du candidat) "marché de travaux de construction de la Canopée dans le cadre du réaménagement des Halles - macro-lot(s) ... - ne pas ouvrir". L'enveloppe ou le dossier électronique doit comporter l'ensemble des éléments exigés au titre de la candidature et de l'offre par le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas d'envoi ou de remise sur support papier, ces éléments sont fournis en 2 exemplaires sur support papier dont 1 original et accompagnés d'un CD-ROM de contenu identique. En outre, en cas de remise de pièces graphiques en complément du mémoire, ces dernières devront être fournies en 2 exemplaires supplémentaires sur support papier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux de construction de la Canopée dans le cadre du projet de réaménagement du quartier des Halles à Paris 1er - 3 macro-lots (I1, I2 et I3).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: macro-lot I1: scénographie: serrurerie - machinerie - menuiserie scénique - rideaux
Brève description: Scénographie: serrurerie - machinerie - menuiserie scénique - rideaux.
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution du macro-lot est de 57 mois et court à compter de la date précisé par l'ordre de service de service de démarrage de l'exécution des travaux du macro-lot D.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: macro-lot I2: scénographie: réseaux scénographiques - matériel éclairage et audio
Brève description: Scénographie: réseaux scénographiques - matériel éclairage et audio.
Informations complémentaires sur les lots:
Le lot I2 comprend:— Une tranche ferme comprenant la fourniture et la pose des réseaux et du matériel "éclairage et audio" du projet à l'exception du matériel de l'équipement "hip hop",— Une tranche conditionnelle correspondant à la fourniture et pose du matériel "éclairage et audio" de l'équipement "hip hop". Le candidat chiffrera impérativement chacune des tranches de façon indépendante l'une de l'autre. Le délai d'exécution du macro-lot est de 57 mois et court à compter de la date précisé par l'ordre de service de service de démarrage de l'exécution des travaux du macro-lot D.
Afficher plus
Le lot I2 comprend:
— Une tranche ferme comprenant la fourniture et la pose des réseaux et du matériel "éclairage et audio" du projet à l'exception du matériel de l'équipement "hip hop",
— Une tranche conditionnelle correspondant à la fourniture et pose du matériel "éclairage et audio" de l'équipement "hip hop". Le candidat chiffrera impérativement chacune des tranches de façon indépendante l'une de l'autre. Le délai d'exécution du macro-lot est de 57 mois et court à compter de la date précisé par l'ordre de service de service de démarrage de l'exécution des travaux du macro-lot D.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: macro-lot I3: scénographie: gradins et fauteuils
Brève description: Scénographie: gradins et fauteuils.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché est alloti et composé des 3 macro-lots juridiques suivants:
— I1 scénographie: serrurerie - machinerie - menuiserie scénique - rideaux,
— I2 scénographie: réseaux scénographiques - matériel éclairage et audio,
— I3 scénographie: gradins et fauteuils il est prévu des clauses sociales et environnementales pour l'exécution des présents macro-lots.
Numéro de référence: 2012V02009640
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: site parisien des Halles, 75001 Paris, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Imprimé DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans sa dernière version mise à jour, disponible à l'adresse: http://www.economie.gouv.fr/daj, ou contenu identique sur papier libre:
— documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat,
— imprimé DC2 (déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour, disponible à l'adresse: http://www.economie.gouv.fr/daj,
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années:
— certificat(s) de qualifications professionnelles, parmi lesquels les certificats fondés sur le système de management environnemental dont audit (EMAS) ou sur des normes européennes ou internationales de gestion environnementales pour les marchés de travaux ou de services impliquant la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale,
Afficher plus
— certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques,
— document prouvant que les candidats disposent d'une autorisation spécifique ou sont membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La liste des niveaux minimaux de capacités exigés est jointe en annexe 2 du règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande Le représentant du pouvoir adjudicateur ne s'oppose pas à la constitution d'une garantie personnelle et solidaire. Le versement de l'avance intervient dans le délai autorisé par le code des marchés publics, à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché est financé sur les fonds de la Ville de Paris. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par le maître d'oeuvre. En cas de dépassement du délai global de paiement maximum autorisé par le code des marchés publics, le taux des intérêts moratoires qui s'applique est celui fixé par l'article 5 II 2° du décret 2002-232 modifié le 31.12.2008.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement conjoint ou solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: pôle juridique et marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://m13.paris.fr 🌏
Nom: Sempariseine
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012V02009640
Informations complémentaires
Toute personne intéressée peut consulter et télécharger le règlement de la consultation sur la plate-forme de réponse aux consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur, accessible à l'adresse suivante: https://m13.paris.fr/. Seul le règlement de la consultation est mis en ligne. Les autres documents constitutifs du dossier de consultation sont accessibles sur demande écrite auprès du pôle juridique et marchés de la Sempariseine soit par:
Afficher plus
— fax: 01.42.33.27.84,
— courriel: appel.offres@sempariseine.fr conditions et mode de paiement: les DCE sont remis gratuitement. Par ailleurs, le dossier de consultation peut être retiré, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessous: Sempariseine - pôle juridique et marchés - 5ème étage - bureau 509 - 9:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 - 2 rue Jean Lantier 75001 Paris Le dossier de consultation sera remis dans son intégralité sur support informatique (disque dur externe). Les candidats sont informés que le dossier de consultation des entreprises ne sera pas transmis sur support papier. A toute demande d'un candidat en ce sens, la Sempariseine opposera un refus. Les offres peuvent être remises par voie électronique à l'adresse suivante: https://m13.paris.fr/. Les offres sur support papier peuvent être transmises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à l'adresse susmentionnée ou remises contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture ci-dessus. L'offre d'un candidat qui répond à la fois par voie électronique et par voie postale ou dépôt sur place contre récépissé sera rejetée, sauf dans le cas où le pli transmis par voie postale ou remis sur place porte la mention lisible: "copie de sauvegarde". Les éléments exigés au titre de l'offre devront être placés par le candidat dans un pli cacheté ou un dossier électronique ainsi libellé: (Coordonnées du candidat) "marché de travaux de construction de la Canopée dans le cadre du réaménagement des Halles - macro-lot(s) ... - ne pas ouvrir". L'enveloppe ou le dossier électronique doit comporter l'ensemble des éléments exigés au titre de la candidature et de l'offre par le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas d'envoi ou de remise sur support papier, ces éléments sont fournis en 2 exemplaires sur support papier dont 1 original et accompagnés d'un CD-ROM de contenu identique. En outre, en cas de remise de pièces graphiques en complément du mémoire, ces dernières devront être fournies en 2 exemplaires supplémentaires sur support papier.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 085-139904 (2012-04-27)
Avis d'attribution de marché (2012-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 320 357,40 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-02 📅
Date de publication: 2012-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 150-249962
Se réfère à l'avis: 2012/S 85-139904
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Annonce n° 317, BOAMP 86 A. Annonce n° 512, BOAMP 86 B du 3.5.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.8.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-31 📅
Nom: AMG-Fechoz
Adresse postale: 46 rue Duhesme
Commune postale: Paris
Code postal: 75018
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: INEO Tertiaire IDF
Adresse postale: 23 rue Mme de Sanzillon
Commune postale: Clichy Cedex
Code postal: 92111
Source: OJS 2012/S 150-249962 (2012-08-02)
Avis d'attribution de marché (2012-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bancs
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bancs 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 150-250069
Informations complémentaires
Annonce no 317, BOAMP 86 A.Annonce no 512, BOAMP 86 B du 3.5.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.8.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site parisien des Halles, 75001 Paris.

Attribution du marché
Nom: Le macro-lot I3 a été déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'offres de la Ville de Paris le 12.7.2012 et sera relancé prochainement en procédure adaptée selon la possibilité offerte à l'article 27.II.2 du code des Marchés publics
Source: OJS 2012/S 150-250069 (2012-08-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Amg-Fechoz Ineo Tertiaire IDF Le macro-lot I3 a été déclaré infructueux...
Produits/services:
Instruments de musique, articles de... Jeux et jouets; attractions foraines Articles pour fêtes foraines, jeux de... Manèges, balançoires, stands de tir et... Équipements pour terrain de jeux Gradins pour terrain de jeux Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Sièges, chaises et articles assimilés, et... Sièges et chaises divers