La réhabilitation intérieure du hall des sports "Marius Régnier"

Ville de Puteaux

La réhabilitation intérieure du hall des sports "Marius Régnier".

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-21. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-16 Avis de marché
2012-05-16 Informations complémentaires
2012-07-31 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-04-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements intérieurs de bâtiment
Quantité ou étendue:
Le marché débute à la notification du marché et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis, tous corps d'état confondus est de 22 semaines, inclus la période de préparation de 4 semaines.Dates prévisionnelles: juin 2012 à octobre 2012.Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint au dossier de consultation des entreprises. Ce délai d'exécution est à confirmer pendant la période de préparation du chantier conformément au calendrier d'exécution approuvé par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Puteaux
Adresse postale: 131 rue de la République
Code postal: 92800
Commune postale: Puteaux
Contact
Téléphone: +33 146929398 📞
Fax: +33 146929395 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-16 📅
Date limite de soumission: 2012-05-21 📅
Date de publication: 2012-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 76-125015
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires
A) Modalité de retrait du dossier de consultation: Le dossier est disponible et gratuit. Modalités de retrait du dossier de consultation: 1/ au service des marchés publics (se munir d'un papier à en tête ou d'une carte de la société): Mairie de Puteaux, service des marchés publics, bureau 1-45 au 1er étage, 131 rue de la République, 92800 Puteaux FRANCE. Du lundi au vendredi. De 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30. Ou. 2/ par télécopie (+33 146929395); Ou. 3/ par courrier; Ou. 4/ par téléchargement sur achatpublic.com Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http: //http://www.achatpublic.com/. Les modalités d'accès au dossier de consultation d'entreprises, de dépôt électronique des candidatures et des offres, d'échanges complémentaires ainsi que toutes précautions utiles sont détaillées au règlement de la consultation du marché. L'attention du candidat est attirée sur le fait que la dématérialisation suppose qu'il dispose au moins d'un ordinateur connecté au web muni d'un logiciel de navigation sur Internet, d'une adresse mail, d'un logiciel de décompression de fichiers et d'un outil de signature électronique de niveau 2 au moins. L'unité monétaire choisie est l'euro. Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http://www.achatpublic.com. B) Documents relatifs à l'offre: — l'acte d'engagement (AE), — le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), — le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), — la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), — le mémoire technique, — le certificat de visite. C) Visite: La visite du site a un caractère obligatoire. Les offres qui ne contiendront pas le certificat de visite attestant que le candidat a effectué la visite sur site seront rejetées. Les candidats devront s'adresser à la Direction Etudes programmes et bâtiments pour fixer un rendez-vous (Mme Nora Ryouhi, tél.: +33 146929286 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00). Lors de la visite, un certificat de visite sera remis aux candidats qui devront le joindre à leur offre. Les visites sur site pourront avoir lieu jusqu'à la date limite de remise des offres indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les candidats devront poser leurs questions dans les conditions et délai fixés à l'article 4.5 du présent règlement de consultation. Par question, il faut entendre des clarifications sur des aspects du dossier de consultation ou des remarques sur d'éventuelles omissions ou erreurs. D) Déroulement de la négociation: Une négociation pourra avoir lieu avec l'ensemble des candidats ayant remis une offre, en dehors des offres inappropriées. E) Critères de jugement des candidatures et des offres: A l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants: Garantie professionnelle et technique: appréciée d'après les références, les attestations de bonne exécution et les moyens matériels et humains de l'entreprise. Garantie économique et financière: appréciée d'après le chiffre d'affaires des trois derniers exercices, les assurances pour les risques professionnels. 1/ Valeur technique: 50 points La valeur technique sera appréciée notamment au vu du mémoire technique remis par le candidat. Elle sera notée sur 50 points et prendra en compte: 1.1 / Conditions d'intervention garanties et propres à l'objet du marché: moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement (qualification, expérience, organigramme), moyens matériels, mesures d'hygiène et de sécurité du chantier: 20 points 1.2/ Valeur technique des prestations: performances des procédés, produits, systèmes proposés au regard des objectifs du projet; caractéristiques environnementales et sanitaires liées à leur production, leur mise en oeuvre et leur élimination: 20 points 1.3/ Mesures prises pour limiter les nuisances sonores, visuelles, qualité de l'air, consommations et gestion d'eau et d'énergie, organisation du chantier, formation et sensibilisation du personnel: 5 points 1.4/ Gestion des déchets de chantier privilégiant la valorisation: 5 points 2/ Prix: 35 points Le nombre de points attribués sera calculé à partir de la formule suivante au vu du montant porté à l'acte d'engagement. 3/ Optimisation du délai d'exécution et garanties de respect du délai annoncé: 15 pts Le candidat devra établir un rétro-planning respectant les délais prévisionnels annoncés dans le présent règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: La réhabilitation intérieure du hall des sports "Marius Régnier".
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros oeuvre-cloisons-menuiseries intérieures
Brève description: Gros oeuvre-cloisons-menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: carrelage-revêtement de sols-peinture
Brève description: Carrelage-revêtement de sols-peinture.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: faux plafonds
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: electricité
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: plomberie-chauffage
Brève description: Plomberie-chauffage.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: ventilation-désenfumage
Brève description: Ventilation-désenfumage.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Ascenseur.
Quantité ou étendue:
Le marché débute à la notification du marché et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis, tous corps d'état confondus est de 22 semaines, inclus la période de préparation de 4 semaines.
Dates prévisionnelles: juin 2012 à octobre 2012.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint au dossier de consultation des entreprises. Ce délai d'exécution est à confirmer pendant la période de préparation du chantier conformément au calendrier d'exécution approuvé par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs.
Afficher plus
Numéro de référence: 53/2012

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une lettre de candidature sur papier libre dûment complétée, datée et signée par une personne habilitée à engager la société.
La lettre de candidature doit indiquer les noms, prénoms et coordonnées du candidat faisant connaître son intention de soumissionner. En cas de groupement, devront être précisées, la composition du groupement et sa forme juridique (conjointe ou solidaire), et le cas échéant l'identité du mandataire et la portée de son habilitation (ou l'imprimé cerfa DC1);
Afficher plus
— le pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
— la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— une attestation sur l'honneur du candidat (ou l'imprimé CERFA DC1, dernière version), ou tout document rédigé sur papier libre reprenant intégralement les éléments figurant dans ce formulaire DC1 et mentionnant les réponses correspondantes, ainsi que l'ensemble des déclarations et attestations mentionnées dans le cadre F1. Le cadre F1 du formulaire DC1 mentionne notamment la déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations en matière d'impôts et cotisations sociales.
Afficher plus
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature: production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Cette déclaration doit être complétée par les documents demandés ci-dessous (ou l'imprimé cerfa DC2):
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— une preuve d'assurance sur les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— Une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, précisant le montant, la date et le lieu,
— des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (indiquant le montant, la date, le lieu),
— une copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Avance.
Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur pourra demander la constitution d'une garantie à première demande préalablement au versement de l'avance. Cette garantie devra être constituée à hauteur du montant total de l'avance versée.
Une avance est accordée au titulaire d'un lot lorsque le montant initial du lot est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution (de ce lot) est supérieur à 2 mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du lot qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.
Afficher plus
Retenue de garantie.
Conformément à l'art. 101 du code des marchés publics, il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant (TTC) du marché. Elle sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres que l'avance. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du code des marchés publics.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le pouvoir adjudicateur disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière assure sur son budget propre le financement des dépenses résultant du marché.
Les paiements seront effectués par virement administratif sur présentation de factures, en un original et deux (2) duplicata. Le délai de paiement est, sous réserve de conformité des factures, de 30 jours à compter de la réception de la facture par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Le défaut de paiement dans ces délais fera courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit du titulaire du présent marché.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidatures peuvent se présenter sous forme de candidatures individuelles (sociétés commerciales, sociétés individuelles) ou de groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée. Il est rappelé qu'un même mandataire ne pourra être mandataire de plus d'un groupement.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats en agissant à la fois, en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, en qualité de membre de plusieurs groupements, de déposer plusieurs offres.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Conformément au code des marchés publics, l'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Les plis sont ouverts par le pouvoir adjudicateur.
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (35)
3. Optimisation du délai d'exécution et garanties de respect du délai annoncé (15)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Mairie de Puteaux

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: hôtel de ville
Contact
Point de contact: service des marchés publics
Nom: Mairie de Puteaux
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 53/2012
Informations complémentaires
A) Modalité de retrait du dossier de consultation:
Le dossier est disponible et gratuit.
Modalités de retrait du dossier de consultation:
1/ au service des marchés publics (se munir d'un papier à en tête ou d'une carte de la société): Mairie de Puteaux, service des marchés publics, bureau 1-45 au 1er étage, 131 rue de la République, 92800 Puteaux FRANCE.
Du lundi au vendredi.
De 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30.
Ou.
2/ par télécopie (+33 146929395);
3/ par courrier;
4/ par téléchargement sur achatpublic.com
Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http: //http://www.achatpublic.com/.
Les modalités d'accès au dossier de consultation d'entreprises, de dépôt électronique des candidatures et des offres, d'échanges complémentaires ainsi que toutes précautions utiles sont détaillées au règlement de la consultation du marché.
L'attention du candidat est attirée sur le fait que la dématérialisation suppose qu'il dispose au moins d'un ordinateur connecté au web muni d'un logiciel de navigation sur Internet, d'une adresse mail, d'un logiciel de décompression de fichiers et d'un outil de signature électronique de niveau 2 au moins.
Afficher plus
L'unité monétaire choisie est l'euro.
Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http://www.achatpublic.com.
B) Documents relatifs à l'offre:
— l'acte d'engagement (AE),
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
— la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),
— le mémoire technique,
— le certificat de visite.
C) Visite:
La visite du site a un caractère obligatoire.
Les offres qui ne contiendront pas le certificat de visite attestant que le candidat a effectué la visite sur site seront rejetées. Les candidats devront s'adresser à la Direction Etudes programmes et bâtiments pour fixer un rendez-vous (Mme Nora Ryouhi, tél.: +33 146929286 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00). Lors de la visite, un certificat de visite sera remis aux candidats qui devront le joindre à leur offre.
Afficher plus
Les visites sur site pourront avoir lieu jusqu'à la date limite de remise des offres indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les candidats devront poser leurs questions dans les conditions et délai fixés à l'article 4.5 du présent règlement de consultation. Par question, il faut entendre des clarifications sur des aspects du dossier de consultation ou des remarques sur d'éventuelles omissions ou erreurs.
Afficher plus
D) Déroulement de la négociation:
Une négociation pourra avoir lieu avec l'ensemble des candidats ayant remis une offre, en dehors des offres inappropriées.
E) Critères de jugement des candidatures et des offres:
A l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants:
Garantie professionnelle et technique: appréciée d'après les références, les attestations de bonne exécution et les moyens matériels et humains de l'entreprise.
Garantie économique et financière: appréciée d'après le chiffre d'affaires des trois derniers exercices, les assurances pour les risques professionnels.
1/ Valeur technique: 50 points
La valeur technique sera appréciée notamment au vu du mémoire technique remis par le candidat. Elle sera notée sur 50 points et prendra en compte:
1.1 / Conditions d'intervention garanties et propres à l'objet du marché: moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement (qualification, expérience, organigramme), moyens matériels, mesures d'hygiène et de sécurité du chantier: 20 points
Afficher plus
1.2/ Valeur technique des prestations: performances des procédés, produits, systèmes proposés au regard des objectifs du projet; caractéristiques environnementales et sanitaires liées à leur production, leur mise en oeuvre et leur élimination: 20 points
Afficher plus
1.3/ Mesures prises pour limiter les nuisances sonores, visuelles, qualité de l'air, consommations et gestion d'eau et d'énergie, organisation du chantier, formation et sensibilisation du personnel: 5 points
1.4/ Gestion des déchets de chantier privilégiant la valorisation: 5 points
2/ Prix: 35 points
Le nombre de points attribués sera calculé à partir de la formule suivante au vu du montant porté à l'acte d'engagement.
3/ Optimisation du délai d'exécution et garanties de respect du délai annoncé: 15 pts
Le candidat devra établir un rétro-planning respectant les délais prévisionnels annoncés dans le présent règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2/4 boulevard de l'Hautil BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 076-125015 (2012-04-16)
Informations complémentaires (2012-05-16)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-16 📅
Date limite de soumission: 2012-05-31 📅
Date de publication: 2012-05-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 95-156120
Se réfère à l'avis: 2012/S 76-125015
Numéro JO-S: 95
Source: OJS 2012/S 095-156120 (2012-05-16)
Avis d'attribution de marché (2012-07-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 113 810,42 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-31 📅
Date de publication: 2012-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 147-244663
Numéro JO-S: 147
Informations complémentaires
Le marché débute à la notification du marché et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis, tous corps d'état confondus est de 22 semaines, inclus la période de préparation de 4 semaines. Dates prévisionnelles: juin 2012 à Octobre 2012. Annonce no258, BOAMP 77 A du 19.4.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.7.2012.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-30 📅
Nom: Morgan & CO
Adresse postale: 12-14 rue des Lilas d'Espagne
Commune postale: Courbevoie
Code postal: 92400
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: info@espace-archi.com 📧

2️⃣
Nom: Omni decors
Adresse postale: 82/84 chemin de la Chapelle St Antoine
Commune postale: Ennery
Code postal: 95300
Courrier électronique: valerie@omnidecors.fr 📧

3️⃣
Nom: Cima tertiaire
Adresse postale: 37 chemin de la Chapelle St Antoine

4️⃣
Nom: Satelec
Adresse postale: 3 rue Henri Poincaré
Commune postale: Antony
Code postal: 92160

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-07-19 📅

6️⃣

7️⃣
Nom: Otis
Adresse postale: 110-114 rue Victor Hugo
Commune postale: Levallois Perret Cedex
Code postal: 92686
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
5
7
6
1
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy Pontoise
Commune postale: Cergy Pontoise Cédex
Source: OJS 2012/S 147-244663 (2012-07-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CIMA tertiaire Morgan & CO OMNI décors OTIS Satelec
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Infrastructures de bâtiment Aménagements intérieurs de bâtiment Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures