La consultation a pour objet la mise en oeuvre du réseau informatique du futur institut universitaire du cancer

Clinique universitaire du cancer

Le marché couvre les prestations suivantes:
— prestation d'étude d'architecture technique,
— prestation de fourniture du matériel,
— prestation d'installation du réseau,
— prestation de paramétrage du réseau,
— prestation de sécurisation du réseau,
— prestation d'intégration des solutions fournies par le bâtiment dans le réseau de l'IUC téléphonie, wifi, contrôle d'accès, intrusion, vidéosurveillance, vidéosurveillance médicale, interphonie d'accueil, interphonie d'appel, interphonie médicale, horloge,
— prestation de mise en oeuvre d'outils d'administration, d'exploitation et de supervision globale,
— prestation d'interconnexion du réseau de l'IUC avec le réseau de l'ICR,
— prestation d'interconnexion du réseau de l'IUC avec le réseau du CHU,
— prestation d'interconnexion du réseau de l'IUC avec internet,
— prestation d'assistance à la migration du datacenter de l'ICR vers l'IUC,
— prestation de transfert de compétence,
— prestation d'assistance technique et maintenance,
— prestations complémentaires ce projet consiste à terme, à réaliser la mise en place de l'infrastructure du réseau du bâtiment de l'IUC. Une étape intermédiaire d'interconnexion entre le réseau de l'iuc et celui de l'ICR sera nécessaire afin d'assurer la continuité de service pendant le déménagement à l'IUC. Ce projet ne couvre pas le marché de mise en place du câblage du bâtiment, la mise en place de la solution technique wifi, toip, ... Fournies par le bâtiment. Ce projet ne couvre pas le transfert physique des machines sur le site de l'IUC.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-03. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-07-20 Avis de marché
2012-12-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réseaux
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réseaux 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Clinique universitaire du Cancer
Adresse postale: 20-24 rue du Pont Saint-Pierre
Code postal: 31052
Commune postale: Toulouse
Contact
Adresse Internet: http://cliniqueuniversitaireducancer.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: lacarriere.s@iuc-toulouse.eu 📧
Téléphone: +33 567706492 📞
Fax: +33 567706493 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-20 📅
Date limite de soumission: 2012-09-03 📅
Date de publication: 2012-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 141-235993
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
La participation à la présente consultation vaut acceptation sans restriction du présent règlement de consultation et de l'ensemble des documents de la consultation dans les termes dans lesquels ils ont été rédigé et selon la hiérarchie définie au cahier des clauses administratives particulières de la consultation. les offres sont rédigées en langue française. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques (cas des groupements momentanés d'entreprises), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires à l'exécution du marché, pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. il est demandé au candidat de remettre son offre en trois exemplaires: — un original au format reproductible, — une copie intégrale frappée de la mention "copie", — une copie intégrale de l'offre signée sur support physique électronique (CD-ROM, clef USB...). Ce support contiendra un exemplaire du bordereau des prix au format Excel. Les documents sont des reproductions de l'offre Le pouvoir adjudicateur élimine les candidatures qui, en application de l'article 23.I al.3 du décret 2005-1742, ne peuvent être admises. Les autres candidatures sont examinées au regard de l'article 23.II dudit décret.le pouvoir adjudicateur se réserve de droit d'user des possibilités offertes par l'article 23.i al1er du décret. le pouvoir adjudicateur choisit l'offre qu'il juge économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement des offres définis au présent document: les offres qualifiées d'inappropriées, irrégulières et inacceptables au regard de la définition donnée par l'article 24 du décret 2005-1742 sont éliminées. Les autres sont classées par ordre de priorité décroissant. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché public ou un accord-cadre doit produire, s'il ne les a pas produites lors de la consultation, les pièces mentionnées à l'article 12 du présent règlement. Les candidats écartés seront informés par courrier recommandé avec accusé de réception du choix du pouvoir adjudicateur les concernant. Un délai de 16 jours sera respecté entre cette information aux candidats écartés et la signature du marché. Ce délai pourra être réduit à 11 jours en cas de transmission par voie électronique. Au "II.3 durée du marché ou délai d'exécution" du présent avis d'appel public à la concurrence, lire: le présent marché lie les parties de sa notification jusqu'à 3 mois après l'arrivée du premier patient à l'iuc prévue au 1.1.2014 (soit jusqu'au 31.3.2014). La notification de la vérification de service régulier à laquelle s'ajoute une période de maintenance de trois mois. La solution devra nécessairement être opérationnelle au plus tard trois mois après l'arrivée du premier patient selon le calendrier fixé au cahier des clauses administratives particulières et dans les conditions définies par les documents de la consultation. Le dossier de consultation pourra être obtenu gratuitement. Il doit être téléchargé électroniquement sur le site suivant: Http://Cliniqueuniversitaireducancer.E-Marchespublics.Com/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le marché couvre les prestations suivantes:
— prestation d'étude d'architecture technique,
— prestation de fourniture du matériel,
— prestation d'installation du réseau,
— prestation de paramétrage du réseau,
— prestation de sécurisation du réseau,
— prestation d'intégration des solutions fournies par le bâtiment dans le réseau de l'IUC téléphonie, wifi, contrôle d'accès, intrusion, vidéosurveillance, vidéosurveillance médicale, interphonie d'accueil, interphonie d'appel, interphonie médicale, horloge,
Afficher plus
— prestation de mise en oeuvre d'outils d'administration, d'exploitation et de supervision globale,
— prestation d'interconnexion du réseau de l'IUC avec
le réseau de l'ICR,
le réseau du CHU,
internet,
— prestation d'assistance à la migration du datacenter de l'ICR vers l'IUC,
— prestation de transfert de compétence,
— prestation d'assistance technique et maintenance,
— prestations complémentaires ce projet consiste à terme, à réaliser la mise en place de l'infrastructure du réseau du bâtiment de l'IUC. Une étape intermédiaire d'interconnexion entre le réseau de l'iuc et celui de l'ICR sera nécessaire afin d'assurer la continuité de service pendant le déménagement à l'IUC. Ce projet ne couvre pas le marché de mise en place du câblage du bâtiment, la mise en place de la solution technique wifi, toip, ... Fournies par le bâtiment. Ce projet ne couvre pas le transfert physique des machines sur le site de l'IUC.
Afficher plus
Description des options:
Conformément à ce qui est prévu aux articles 33 II 6 du décret n° 2005-1742, et si les conditions décrites à cet article sont remplies, le pouvoir adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés négociés de réalisation de prestations similaires.
Afficher plus
Numéro de référence: MP201214AO
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue Irène Joliot Curie, 31052 Toulouse, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant impérativement les pièces suivantes, datées et signées par lui:
— le DC1,
— le DC2 ces formulaires sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les fournitures et services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant la date et le destinataire public ou privé,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et notamment des responsables de prestations de services de même nature que celle de l'accord-cadre,
— déclaration indiquant l'équipement technique et les mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de l'accord-cadre,
— pouvoir de signature des personnes habilitées à signer les pièces constitutives du présent marché.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement pour l'exécution du présent marché.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Le projet sera intégralement imputé sur le budget général du GCS CUC.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les prix du marché comprennent les prix des prestations et fournitures du présent marché détaillées dans l'offre technique du titulaire, conformément aux annexes financières. Il est par ailleurs précisé que le prix du marché comprend tous les frais et dépenses nécessaires à l'exécution du marché et plus généralement au respect de l'ensemble des obligations souscrites par le titulaire. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, et notamment le cas échéant, les frais afférents au Conditionnement, au stockage, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les frais de gestion ne sont pas acceptés. Le délai global de paiement est de 45 jours à compter de la date de réception de la facture. Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne peut effectuer cette demande de paiement qu'à compter de la réception de la lettre rar du pouvoir adjudicateur réceptionnant la phase concernée. Le prix du marché est mixte: il est conclu à prix forfaitaire et à prix unitaires pour ce qui concerne la part à bons de commande. Le prix du forfait, hors maintenance, est ferme. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date de changement de barème ou de tarif lorsque ce changement conduit à une augmentation supérieure ou égale à 1,5 % l'an. Ce pourcentage s'entend pour chaque ligne du dpgf. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Technique: appréciée sur la base de la grille d'exigences et du mémoire technique que le candidat aura remis dans le cadre de son offre et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (35 %) pertinence de la proposition d'architecture technique, (25 %) capacités du matériel à répondre aux exigences techniques de l'IUC, (10 %) capacité d'interconnexion du réseau de l'iuc avec le réseau ICR, avec le réseau du CHU et avec internet, (15 %) capacité d'intégration des solutions existantes et déjà fournies suivantes: téléphonie, ip, wifi, contrôle d'accès, terminaux multimédia... dans le réseau de l'IUC, (5 %) pertinence de la prestation d'assistance technique et maintenance (délai d'intevention, équipe, engagement, niveau d'intervenants, organisation: gestion des appels..., (10 %) capacité du prestataire à assurer la continuité de service du système d'information de l'IUC lors de la phase de migration du datacenter. (40)
2. Gestion de projet: appréciée sur la base du cadre de réponses techniques que le candidat aura remis dans le cadre de son offre et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (30 %) simplicité de mise en oeuvre et niveau d'appréhension, (15 %) pertinence du planning et capacité à prendre en compte les exigences de délais, (15 %) pertinence des plans de charge, (25 %) pertinence des scénarii d'interconnexion IUC-ICR lors de la phase de migration du datacenter, (5 %) plan de transfert de compétence, (10 %) ressources mises à disposition. (30)
3. Prix: appréciée sur la base des annexes financières que le candidat aura remis dans le cadre de son offre, et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (30 %) coût de la fourniture du matériel et outils, (30 %) coût des prestations d'étude d'architecture technique, de déploiement, de paramétrage et de sécurisation et intégration des outils d'administration, d'exploitation et supervision du réseau fourni, (10 %)coût des prestations d'interconnexion du réseau fourni avec le réseau ICR, le réseau chu et internet, (10 %) coût de l'intégration des équipements fournis par le bâtiment (toip, wifi, interphonie...), (5 %) coût du transfert de compétences, (5 %) coût de l'assistance technique et de la maintenance sur leur fourniture et prestations jusqu'à 3 mois suivant la vsr, (10 %) simulation d'exploitation (changement de version, licencing, maintenance constructeur, sans prestations) sur 4 ans. (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Martine Benoit-Rigeot
Adresse du profil d'acheteur: http://cliniqueuniversitaireducancer.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: MP201214AO
Informations complémentaires
La participation à la présente consultation vaut acceptation sans restriction du présent règlement de consultation et de l'ensemble des documents de la consultation dans les termes dans lesquels ils ont été rédigé et selon la hiérarchie définie au cahier des clauses administratives particulières de la consultation. les offres sont rédigées en langue française. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques (cas des groupements momentanés d'entreprises), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires à l'exécution du marché, pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. il est demandé au candidat de remettre son offre en trois exemplaires:
Afficher plus
— un original au format reproductible,
— une copie intégrale frappée de la mention "copie",
— une copie intégrale de l'offre signée sur support physique électronique (CD-ROM, clef USB...). Ce support contiendra un exemplaire du bordereau des prix au format Excel. Les documents sont des reproductions de l'offre Le pouvoir adjudicateur élimine les candidatures qui, en application de l'article 23.I al.3 du décret 2005-1742, ne peuvent être admises. Les autres candidatures sont examinées au regard de l'article 23.II dudit décret.le pouvoir adjudicateur se réserve de droit d'user des possibilités offertes par l'article 23.i al1er du décret. le pouvoir adjudicateur choisit l'offre qu'il juge économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement des offres définis au présent document: les offres qualifiées d'inappropriées, irrégulières et inacceptables au regard de la définition donnée par l'article 24 du décret 2005-1742 sont éliminées. Les autres sont classées par ordre de priorité décroissant. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché public ou un accord-cadre doit produire, s'il ne les a pas produites lors de la consultation, les pièces mentionnées à l'article 12 du présent règlement. Les candidats écartés seront informés par courrier recommandé avec accusé de réception du choix du pouvoir adjudicateur les concernant. Un délai de 16 jours sera respecté entre cette information aux candidats écartés et la signature du marché. Ce délai pourra être réduit à 11 jours en cas de transmission par voie électronique. Au "II.3 durée du marché ou délai d'exécution" du présent avis d'appel public à la concurrence, lire: le présent marché lie les parties de sa notification jusqu'à 3 mois après l'arrivée du premier patient à l'iuc prévue au 1.1.2014 (soit jusqu'au 31.3.2014). La notification de la vérification de service régulier à laquelle s'ajoute une période de maintenance de trois mois. La solution devra nécessairement être opérationnelle au plus tard trois mois après l'arrivée du premier patient selon le calendrier fixé au cahier des clauses administratives particulières et dans les conditions définies par les documents de la consultation. Le dossier de consultation pourra être obtenu gratuitement. Il doit être téléchargé électroniquement sur le site suivant: Http://Cliniqueuniversitaireducancer.E-Marchespublics.Com/.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2012.

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2012/S 141-235993 (2012-07-20)
Avis d'attribution de marché (2012-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 514 805,04 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Clinique universitaire du cancer
Adresse postale: 20-24 rue du pont Saint-Pierre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-06 📅
Date de publication: 2012-12-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 237-389768
Se réfère à l'avis: 2012/S 141-235993
Numéro JO-S: 237
Informations complémentaires
La notification du marché est intervenue après respect d'un délai de stand still de 11 jours, le 23.10.2012. - Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: MP201214AO. Annonce no255, BOAMP 142 B du 25.7.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.12.2012.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Institut universitaire du cancer, avenue Irène Joliot Curie, 31100 Toulouse, FRANCE.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Technique: appréciée sur la base de la grille d'exigences et du mémoire technique que le candidat aura remisdans le cadre de son offre et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (35 %) pertinence dela proposition d'architecture technique, (25 %) capacités du matériel à répondre aux exigences techniques del'IUC, (10 %) capacité d'interconnexion du réseau de l'IUC avec le réseau ICR, avec le réseau du chu et avecinternet, (15 %) capacité d'intégration des solutions existantes et déjà fournies suivantes: téléphonie, IP, wifi, contrôle d'accès, terminaux multimédia... dans le réseau de l'IUC, (5 %) pertinence de la prestation d'assistancetechnique et maintenance (délai d'intevention, équipe, engagement, niveau d'intervenants, organisation: gestiondes appels..., (10 %) capacité du prestataire à assurer la continuité de service du système d'information de l'iuclors de la phase de migration du datacenter (40)
2. Gestion de projet: appréciée sur la base du cadre de réponses techniques que le candidat aura remis dansle cadre de son offre et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (30 %) simplicité de mise enoeuvre et niveau d'appréhension, (15 %) pertinence du planning et capacité à prendre en compte les exigencesde délais, (15 %) pertinence des plans de charge, (25 %) pertinence des scénarii d'interconnexion iuc-icrlors de la phase de migration du datacenter, (5 %) plan de transfert de compétence, (10 %) ressources mises àdisposition (30)
3. Prix: appréciée sur la base des annexes financières que le candidat aura remis dans le cadre de son offre, et noté sur 10 au regard des sous-critères pondérés suivant: (30 %) coût de la fourniture du matériel et outils, (30 %) coût des prestations d'étude d'architecture technique, de déploiement, de paramétrage et de sécurisation et intégration des outils d'administration, d'exploitation et supervision du réseau fourni, (10 %)Coût des prestationsd'interconnexion du réseau fourni avec le réseau icr, le réseau chu et internet, (10 %) coût de l'intégration deséquipements fournis par le bâtiment (toip, wifi, interphonie...), (5 %) coût du transfert de compétences, (5 %) coût de l'assistance technique et de la maintenance sur leur fourniture et prestations jusqu'à 3 mois suivantla vsr, (10 %) simulation d'exploitation (changement de version, licencing, maintenance constructeur, sans prestations) sur 4 ans (30)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-10-05 📅
Nom: Obiane
Adresse postale: 5 rue Albert Durand Aéropole 3
Commune postale: Blagnac
Code postal: 31700
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2012/S 237-389768 (2012-12-06)