installation d'une IRM champ ouvert - rez-de-chaussée bas Pavilllon 6 - hôpital Sainte Marguerite
Pôle Equipements Travaux Services
la présente consultation porte sur l'aménagement du service d'imagerie, situé au rez-de-chaussée bas du pavillon 6, sur le site de l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille, en vue de l'installation d'une IRM champ ouvert.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-01-07. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-10.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Cars
- • SARl cars
- • SARL EITP
- • SARL PMB
- • SNEF Service Tertiaire
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-12-10 | Avis de marché |
| 2012-12-28 | Informations complémentaires |
| 2013-04-26 | Avis d'attribution de marché |
| 2013-05-06 | Informations complémentaires |
| 2013-05-13 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle equipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381859 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-10 📅
Date limite de soumission: 2013-01-07 📅
Date de publication: 2012-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 239-393848
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: lot 1.
Brève description: Gros oeuvre/Désamiantage/Cloisonnement/Faux plafonds/Menuiseries.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2
Brève description: Finition : Peinture/Revêtements de sols.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 3
Brève description: Génie électrique/Sécurité Incendie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 4
Brève description: Génie Thermique/Désenfumage/Plomberie Gaz Médicaux.
Durée de l'accord: 7 mois
Numéro de référence: DTST121416
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM - budget H.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant : La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. (60)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens en personnel et organisation du chantier : nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 4. Sous-Critère 2 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) : Noté sur 2. Sous-Critère 3 - Provenance des fournitures (type, référence, et caractéristiques des matériaux proposés...) Noté sur 4. (30)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 233
Mme Forot Anne
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule marchés et achats. 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau no227.
Mme Tesoriere Anne
Téléphone: +33 491381840 📞
Point de contact: Bureau no227
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST121416
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2012/S 239-393848 (2012-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle equipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Fax: +33 491381859 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-10 📅
Date limite de soumission: 2013-01-07 📅
Date de publication: 2012-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 239-393848
Numéro JO-S: 239
Informations complémentaires
la procédure de consultation est le MAPA. Elle est faite en application des articles 26ii et 28 du code des marchés publics.Il s'agit d'un marché public de travaux. Le marché prend effet à compter de l'ordre de service notifié au titulaire.Période de préparation : 1 mois. Période d'exécution : 5 mois période de levée de réserves : 1 mois pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au +33 491381859, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hopitaux de Marseille. Direction des travaux et des services techniques, bureau 227, 2ème étage, 80 rue Brochier 13354 marseille cedex 05. La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure.Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes : Mme Anne Forot, télécopie +33 491381859, courriel : dtst-marches@ap-hm.frles renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue.Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le (GMT/UTC+2)le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 121416 les documents du DCE no 121416 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante : Assistance publique hopitaux de Marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats - bureaux 227 au 2ème étage, 80 rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 17:00.les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 - 59505 Douai - tél+33 327937090) ou sur le site Internet du ministère en charge des Finances http://www.minefe.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.12.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation porte sur l'aménagement du service d'imagerie, situé au rez-de-chaussée bas du pavillon 6, sur le site de l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille, en vue de l'installation d'une IRM champ ouvert.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1.
Brève description: Gros oeuvre/Désamiantage/Cloisonnement/Faux plafonds/Menuiseries.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2
Brève description: Finition : Peinture/Revêtements de sols.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 3
Brève description: Génie électrique/Sécurité Incendie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 4
Brève description: Génie Thermique/Désenfumage/Plomberie Gaz Médicaux.
Durée de l'accord: 7 mois
Numéro de référence: DTST121416
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
les prestations se feront au sein des sites suivants : hôpital Sainte Marguerite Marseille.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années ; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: le mode de financement est celui du budget de l'AP-HM - budget H.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
en application de l'article 51 du code des marchés publics, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles de la concurrence. En cas d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige que le groupement, s'il n'est pas constitué sous cette forme, soit solidaire, pour la bonne exécution des prestations.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le critère prix sera noté de la façon suivante : La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant : La formule suivante est appliquée : Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10. (60)
2. Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens en personnel et organisation du chantier : nombre de personnes sur le chantier, Organigramme du chantier avec nom et CV (responsable de chantier prenant les décisions financières et techniques, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) Noté sur 4. Sous-Critère 2 - Moyens en matériels (utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) : Noté sur 2. Sous-Critère 3 - Provenance des fournitures (type, référence, et caractéristiques des matériaux proposés...) Noté sur 4. (30)
3. Le critère valeur environnement (Note B) sera évalué de la façon suivante : Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 du réglement de la consultation. Sous-Critère 1 - Moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (Méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination).noté sur 5. Sous-Critère 2 - Moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (Caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) Noté sur 5. (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 233
Mme Forot Anne
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Adresse postale: direction des travaux et des services techniques. Cellule marchés et achats. 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau no227.
Mme Tesoriere Anne
Téléphone: +33 491381840 📞
Point de contact: Bureau no227
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST121416
Informations complémentaires
la procédure de consultation est le MAPA. Elle est faite en application des articles 26ii et 28 du code des marchés publics.Il s'agit d'un marché public de travaux. Le marché prend effet à compter de l'ordre de service notifié au titulaire.Période de préparation : 1 mois. Période d'exécution : 5 mois période de levée de réserves : 1 mois pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au +33 491381859, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hopitaux de Marseille. Direction des travaux et des services techniques, bureau 227, 2ème étage, 80 rue Brochier 13354 marseille cedex 05. La demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure.Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes : Mme Anne Forot, télécopie +33 491381859, courriel : dtst-marches@ap-hm.frles renseignements complémentaires apportés par l'AP-HM, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue.Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le (GMT/UTC+2)le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 121416 les documents du DCE no 121416 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'AP-HM de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante : Assistance publique hopitaux de Marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats - bureaux 227 au 2ème étage, 80 rue Brochier-13354 Marseille Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8:30 à 17:00.les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie nationale (BP 514 - 59505 Douai - tél+33 327937090) ou sur le site Internet du ministère en charge des Finances http://www.minefe.gouv.fr.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.12.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2012/S 239-393848 (2012-12-10)
Informations complémentaires (2012-12-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-28 📅
Date limite de soumission: 2013-01-14 📅
Date de publication: 2013-01-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 002-000975
Se réfère à l'avis: 2012/S 239-393848
Numéro JO-S: 2
Source: OJS 2013/S 002-000975 (2012-12-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-28 📅
Date limite de soumission: 2013-01-14 📅
Date de publication: 2013-01-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 002-000975
Se réfère à l'avis: 2012/S 239-393848
Numéro JO-S: 2
Source: OJS 2013/S 002-000975 (2012-12-28)
Avis d'attribution de marché (2013-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 169 993,27 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-26 📅
Date de publication: 2013-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 084-140988
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-03-11 📅
Nom: Cars
Adresse postale: 175 B avenue du Col de l'Ange
Commune postale: Gémenos
Code postal: 13420
Courrier électronique: c.a.r.s@orange.fr 📧
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Source: OJS 2013/S 084-140988 (2013-04-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 169 993,27 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-26 📅
Date de publication: 2013-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 084-140988
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
Annonce nº 156, BOAMP 240 A du 12.12.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.4.2013.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-03-11 📅
Nom: Cars
Adresse postale: 175 B avenue du Col de l'Ange
Commune postale: Gémenos
Code postal: 13420
Courrier électronique: c.a.r.s@orange.fr 📧
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Source: OJS 2013/S 084-140988 (2013-04-26)
Informations complémentaires (2013-05-06)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-06 📅
Date de publication: 2013-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 090-151896
Se réfère à l'avis: 2013/S 84-140988
Numéro JO-S: 90
Source: OJS 2013/S 090-151896 (2013-05-06)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-06 📅
Date de publication: 2013-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 090-151896
Se réfère à l'avis: 2013/S 84-140988
Numéro JO-S: 90
Source: OJS 2013/S 090-151896 (2013-05-06)
Avis d'attribution de marché (2013-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 169 993,27 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-13 📅
Date de publication: 2013-05-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 094-159166
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Nom: SARl cars
Adresse postale: 175B, avenue du Col de l'Ange
2️⃣
Nom: Sarl pmb
Adresse postale: 3 boulevard Baudelaire
Commune postale: Marseille
Code postal: 13005
Courrier électronique: provence.med.batiment@wanadoo.fr 📧
3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-15 📅
Nom: SNEF service tertiaire
Adresse postale: 45/47 rue Gustave Eiffel
Code postal: 13010
Courrier électronique: germaine.serio@snef.fr 📧
4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-12 📅
Nom: Sarl eitp
Adresse postale: 14 allée des Clématites
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Courrier électronique: secretariat@eitp.fr 📧
Source: OJS 2013/S 094-159166 (2013-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 169 993,27 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-13 📅
Date de publication: 2013-05-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 094-159166
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Annonce nº156, BOAMP 240 A du 12.12.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.5.2013.
Attribution du marché
1️⃣
Nom: SARl cars
Adresse postale: 175B, avenue du Col de l'Ange
2️⃣
Nom: Sarl pmb
Adresse postale: 3 boulevard Baudelaire
Commune postale: Marseille
Code postal: 13005
Courrier électronique: provence.med.batiment@wanadoo.fr 📧
3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-15 📅
Nom: SNEF service tertiaire
Adresse postale: 45/47 rue Gustave Eiffel
Code postal: 13010
Courrier électronique: germaine.serio@snef.fr 📧
4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-12 📅
Nom: Sarl eitp
Adresse postale: 14 allée des Clématites
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Courrier électronique: secretariat@eitp.fr 📧
Source: OJS 2013/S 094-159166 (2013-05-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)