Fourniture de pièces détachées pour le parc de véhicules de transport en commun de la RDTHV
RDTHV
Approvisionnement de pièces détachées pour les véhicules de transport en commun (autocars) de la RDTHV.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-12-11. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Bernis Trucks
- • Lot infructueux
- • Sas Hervouet Corporate Industry
- • Ste A T S
- • Ste ATS
- • Ste CBM
- • Ste Dietrich Carebus
- • Ste Groupe Pene
- • RDTHV
- • Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport › Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-10-18 | Avis de marché |
| 2013-08-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Rdthv
Adresse postale: place des Charentes - BP 1047
Code postal: 87050
Commune postale: Limoges Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.rdthv.com/ 🌏
Courrier électronique: claudine.coudert@rdthv.com 📧
Téléphone: +33 555103100 📞
Fax: +33 555792436 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-18 📅
Date limite de soumission: 2012-12-11 📅
Date de publication: 2012-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 204-335657
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18 octobre 2012.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: pièces de rechange contructeur Irisbus
Brève description: Autocars de marque irisbus selon état du parc.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: pièces de rechange constructeur Bova
Brève description: Autocars de marque Bova selon état du parc.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Iveco
Brève description: Autocars de marque Iveco selon état du parc.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur DAF
Brève description: Autocars marque DAF selon état du parc.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur MAN
Brève description: Autocars marque MAN selon état du parc.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: pièces d'orgine constructeur Fast
Brève description: Autocars marque Fast selon état du parc.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur TEMSA
Brève description: Autocars marque TEMSA selon état du parc.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur STRA
Brève description: Autocars marque SETRA selon état du parc.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Dietrich
Brève description: Autocars marque Dietrich selon état du parc.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Durisotti
Brève description: Autocars marque Durisotti selon état du parc.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Ouest Industrie
Brève description: Autocar marque Ouest Industrie selon état du parc.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Volkswagen
Brève description: Autocars marque Volkswagen selon état du parc.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: pièces de filtration
Brève description: Pièces autocars compatibles à l'état du parc.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: pièces pont/essieu/direction
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: pièces de freinage et servitudes
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: pièces moteur et environnement
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: pièces électricité et instruments
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: pièces boites de vitesses et embrayages
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: pièces chassis et suspension
Brève description: Pièces autocars compatibles à l'état du pac.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: pièces courroies et durites
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: pièces carrosserie et équipements
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: pieces batterie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place des Charentes, 87100 Limoges, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Application des articles 43 0 46 du CMP.
Capacité technique et professionnelle:
Dépôts et garanties exigés: Pas de cautionnement.
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Claudine Coudert
Adresse du profil d'acheteur: http://rdthv.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Rdthv
Adresse postale: BP 1047 place des Charentes
Point de contact: Thierry Perchec
Courrier électronique: thierry.perchec@rdthv.com 📧
Fax: +33 555103119 📠
Référence
Dates
Date de début: 2013-01-01 📅
Date de fin: 2015-12-31 📅
Source: OJS 2012/S 204-335657 (2012-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
Quantité ou étendue:
Lot no 1 - pieces origine constructeur irisbus lot no 2 - pieces origine constructeur Bova lot no 3 - pieces origine constructeur Iveco lot no 4 - pieces origine constructeur DAF lot no 5 - pieces origine constructeur MAN lot no 6 - pieces origine constructeur Fast lot no 7 - pieces origine constructeur Temsa lot no 8 - pieces origine constructeur setra lot no 9 - pieces origine constructeur Dietrich lot no10 - pieces origine constructeur Durisotti lot no11 - pieces origine constructeur ouest industrie lot no12 - pieces origine constructeur Volkswagen lot no13 - pieces de filtration lot no14 - pieces pont/essieu/direction lot no15 - pieces de freinage et servitudes lot no16 - pieces moteur et environnement lot no17 - pieces electricite et instruments lot no18 - pieces boites de vitesses et embrayages lot no19 - pieces chassis et suspension lot no20 - pieces courroies et durites lot no21 - pieces carrosserie et equipements lot no22 - pieces batterie.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Rdthv
Adresse postale: place des Charentes - BP 1047
Code postal: 87050
Commune postale: Limoges Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.rdthv.com/ 🌏
Courrier électronique: claudine.coudert@rdthv.com 📧
Téléphone: +33 555103100 📞
Fax: +33 555792436 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-18 📅
Date limite de soumission: 2012-12-11 📅
Date de publication: 2012-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 204-335657
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18 octobre 2012.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Approvisionnement de pièces détachées pour les véhicules de transport en commun (autocars) de la RDTHV.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: pièces de rechange contructeur Irisbus
Brève description: Autocars de marque irisbus selon état du parc.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: pièces de rechange constructeur Bova
Brève description: Autocars de marque Bova selon état du parc.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Iveco
Brève description: Autocars de marque Iveco selon état du parc.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur DAF
Brève description: Autocars marque DAF selon état du parc.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur MAN
Brève description: Autocars marque MAN selon état du parc.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: pièces d'orgine constructeur Fast
Brève description: Autocars marque Fast selon état du parc.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur TEMSA
Brève description: Autocars marque TEMSA selon état du parc.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur STRA
Brève description: Autocars marque SETRA selon état du parc.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Dietrich
Brève description: Autocars marque Dietrich selon état du parc.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Durisotti
Brève description: Autocars marque Durisotti selon état du parc.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Ouest Industrie
Brève description: Autocar marque Ouest Industrie selon état du parc.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: pièces d'origine constructeur Volkswagen
Brève description: Autocars marque Volkswagen selon état du parc.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: pièces de filtration
Brève description: Pièces autocars compatibles à l'état du parc.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: pièces pont/essieu/direction
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: pièces de freinage et servitudes
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: pièces moteur et environnement
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: pièces électricité et instruments
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: pièces boites de vitesses et embrayages
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: pièces chassis et suspension
Brève description: Pièces autocars compatibles à l'état du pac.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: pièces courroies et durites
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: pièces carrosserie et équipements
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: pieces batterie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place des Charentes, 87100 Limoges, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Application des articles 43 0 46 du CMP.
Capacité technique et professionnelle:
Certificat d'identité professionnelle et références des prestations sur les trois derniers exercices clos politique environnementale du prestataire.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Pas de cautionnement.
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Claudine Coudert
Adresse du profil d'acheteur: http://rdthv.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Rdthv
Adresse postale: BP 1047 place des Charentes
Point de contact: Thierry Perchec
Courrier électronique: thierry.perchec@rdthv.com 📧
Fax: +33 555103119 📠
Référence
Dates
Date de début: 2013-01-01 📅
Date de fin: 2015-12-31 📅
Source: OJS 2012/S 204-335657 (2012-10-18)
Avis d'attribution de marché (2013-08-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place des Charentes – BP 1047
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-02 📅
Date de publication: 2013-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 152-264527
Se réfère à l'avis: 2012/S 204-335657
Numéro JO-S: 152
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place des Charentes, 87100 Limoges
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-01-29 📅
Nom: Bernis Trucks
2️⃣
Nom: lot infructueux
3️⃣
4️⃣
5️⃣
Nom: Ste Dietrich Carebus
6️⃣
7️⃣
8️⃣
9️⃣
1️⃣0️⃣
1️⃣1️⃣
Nom: Sas Hervouet Corporate Industry
1️⃣2️⃣
1️⃣3️⃣
Nom: Ste Groupe Pene
1️⃣4️⃣
Nom: Ste A T S
1️⃣5️⃣
Nom: Ste CBM
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
Nom: Ste ATS
2️⃣0️⃣
2️⃣1️⃣
2️⃣2️⃣
Source: OJS 2013/S 152-264527 (2013-08-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place des Charentes – BP 1047
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-02 📅
Date de publication: 2013-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 152-264527
Se réfère à l'avis: 2012/S 204-335657
Numéro JO-S: 152
Informations complémentaires
annonce nº 346, BOAMP 205 B du 23.10.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.8.2013.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place des Charentes, 87100 Limoges
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-01-29 📅
Nom: Bernis Trucks
2️⃣
Nom: lot infructueux
3️⃣
4️⃣
5️⃣
Nom: Ste Dietrich Carebus
6️⃣
7️⃣
8️⃣
9️⃣
1️⃣0️⃣
1️⃣1️⃣
Nom: Sas Hervouet Corporate Industry
1️⃣2️⃣
1️⃣3️⃣
Nom: Ste Groupe Pene
1️⃣4️⃣
Nom: Ste A T S
1️⃣5️⃣
Nom: Ste CBM
1️⃣6️⃣
1️⃣7️⃣
1️⃣8️⃣
1️⃣9️⃣
Nom: Ste ATS
2️⃣0️⃣
2️⃣1️⃣
2️⃣2️⃣
Source: OJS 2013/S 152-264527 (2013-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)
- Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules (>20)
- Accessoires pour tracteurs
- Moteurs et pièces de moteurs (véhicules) (1)
- Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs (5)
- Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles (5)
- Pneus pour charges légères et lourdes (7)
- Sièges pour aéronefs civils
- Sièges pour véhicules à moteur