Fourniture d'un système de gestion climatique et d'arrosage centralisé des serres de la Ville de Toulon comprenant des travaux accessoires de dépose, d'installation et de pose

Ville de Toulon

— Acquisition et mise en oeuvre du système de gestion climatique et d'arrosage centralisé sur les serres existantes et celles à venir,
— réalisation d'une étude,
— réalisation de travaux accessoires afférents incluant la dépose, l'évacuation et le recyclage de l'ancien système, les travaux de tirage de nouveaux câbles venant en remplacement des anciens ainsi que la pose de nouveau système,
— essais, réglages et mise en service,
— nettoyage de chantier,
— formations des utilisateurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-09-13. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-07-17 Avis de marché
2012-11-13 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Système de commande et de contrôle
Quantité ou étendue:
Système de gestion climatique et d'arrosage centralisé (3 chapelles + travaux accessoires de pose de câblage).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Système de commande et de contrôle 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Toulon
Adresse postale: Hôtel de Ville, avenue de la République, BP 1407
Code postal: 83056
Commune postale: Toulon
Contact
Courrier électronique: marchespublics@mairie-toulon.fr 📧
Téléphone: +33 494368639 📞
Fax: +33 494363122 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-17 📅
Date limite de soumission: 2012-09-13 📅
Date de publication: 2012-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 138-230452
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires
Le délai d'exécution global de l'opération est de 3 mois à compter de la date de réception de l'ordre de service.il est fixé une période de préparation. Le délai de la période de préparation est d'1 mois à compter de la date de la notification de l'ordre de service. Le délai de la période de préparation est compris dans le délai global d'exécution de l'opération. Les candidats devront procéder à une visite du site. Cette visite est obligatoire. (voir modalités à l'article 2.10 du RC). Les critères pondérés de jugement des offres sont (se reporter à l'article 9.2 du Règlement de la consultation): La valeur technique notée 12/12 soit une pondération de 60 % et le prix noté 8/8 soit une pondération de 40 %. Date prévisionnelle de notification: 4éme trimestre 2012. Les plis sont ouverts dans les conditions prévues aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. Les séances ne sont pas publiques. Les dates et lieux ne sont pas fixés. Es exigences de la collectivité concernant les modalités de transmission des candidatures et des offres sont prévues au règlement de la consultation (environnement technique nécessaire au bon fonctionnement du service, modalités d'obtention des documents, précisions quant aux modalités particulières de transmission, rappel de la procédure dématérialisée de présentation et de remise des offres, utilisation des anti-virus). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
— Acquisition et mise en oeuvre du système de gestion climatique et d'arrosage centralisé sur les serres existantes et celles à venir,
— réalisation d'une étude,
— réalisation de travaux accessoires afférents incluant la dépose, l'évacuation et le recyclage de l'ancien système, les travaux de tirage de nouveaux câbles venant en remplacement des anciens ainsi que la pose de nouveau système,
— essais, réglages et mise en service,
— nettoyage de chantier,
— formations des utilisateurs.
Numéro de référence: AOOFOURCLIMSERRES2012
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Serres municipales de la Ville de Toulon - 705 avenue du 8 Mai 1945 - ZAC de Pouverel, 83130 La Garde, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Conformément aux stipulations du règlement de la consultation, document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne ou des personne(s) habilitée(s) pour engager le candidat; DC1 ou équivalent (lettre de candidature); DC2 ou équivalent (en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics); En cas de redressement judiciaire (article L620-1 du code du commerce): copie du/des jugements prononcés ou document équivalent pour les procédures régies par un droit étranger.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ou la preuve d'assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
L'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
La présentation d'une liste des principales fournitures livrées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Afficher plus
Les entreprises de création récente communiqueront les éléments globaux de capacités financières, techniques et professionnelles depuis leur création.
La justification aux capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une avance est prévue dans le cadre du marché, sur la base des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics.
Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande portant sur un engagement du montant total de l'avance consentie.
Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Les autres garanties sont indiquées au cahier des charges.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses sont imputées sur le budget de la commune à la section d'investissement (ressources propres de la commune).
Le titulaire sera réglé par virement au moyen d'un mandat administratif dans le délai fixé à l'article 98 du code des marchés publics.
Les fournitures (et travaux accessoires de pose) sont rémunérés par application aux quantités réellement utilisées des prix unitaires et forfaitaires fixés au bordereau des prix unitaires et forfaitaires.
Les prix sont fermes actualisables conformément aux dispositions de l'article 3.4 du CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises conjoint ou solidaire.
En vertu de l'article 51 II du code des marchés publics, en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de l'ensemble des membres du groupement.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction de la commande publique
M. le sénateur-maire de Toulon - ancien ministre
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AOOFOURCLIMSERRES2012
Informations complémentaires
Le délai d'exécution global de l'opération est de 3 mois à compter de la date de réception de l'ordre de service.il est fixé une période de préparation. Le délai de la période de préparation est d'1 mois à compter de la date de la notification de l'ordre de service.
Afficher plus
Le délai de la période de préparation est compris dans le délai global d'exécution de l'opération.
Les candidats devront procéder à une visite du site. Cette visite est obligatoire. (voir modalités à l'article 2.10 du RC).
Les critères pondérés de jugement des offres sont (se reporter à l'article 9.2 du Règlement de la consultation):
La valeur technique notée 12/12 soit une pondération de 60 % et le prix noté 8/8 soit une pondération de 40 %.
Date prévisionnelle de notification: 4éme trimestre 2012.
Les plis sont ouverts dans les conditions prévues aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. Les séances ne sont pas publiques. Les dates et lieux ne sont pas fixés.
Es exigences de la collectivité concernant les modalités de transmission des candidatures et des offres sont prévues au règlement de la consultation (environnement technique nécessaire au bon fonctionnement du service, modalités d'obtention des documents, précisions quant aux modalités particulières de transmission, rappel de la procédure dématérialisée de présentation et de remise des offres, utilisation des anti-virus).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: BP 40 510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Adresse Internet: http://toulon.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Fax: +33 494427989 📠
Nom: Comité consultatif interdépartemental de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Marseille, secrétariat général pour les affaires générales Cciral
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon ou direction de la commande publique, mêmes coordonnées visées ci dessus
Source: OJS 2012/S 138-230452 (2012-07-17)
Avis d'attribution de marché (2012-11-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: hôtel de ville, avenue de la République, BP 1407

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-13 📅
Date de publication: 2012-11-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 221-363303
Se réfère à l'avis: 2012/S 138-230452
Numéro JO-S: 221
Informations complémentaires
Nombre de plis reçus pour l'ensemble de la consultation: 3 Estimation initiale du montant du marché: Valeur: 143 520,00 EUR TTC Valeur totale finale du marché: Valeur: 102 497,20 euros (T.T.C.) Le règlement de la consultation prévoyait que l'offre économiquement la plus avantageuse serait appréciée au regard des critères suivants classés par ordre décroissant. 1/ noté 12/12 La valeur technique de l'offre appréciée au vu des éléments contenus dans le mémoire technique relatifs à la mise en situation d'une livraison type, prévus à l'article 8.3 du Règlement de consultation. 2/ Le prix (montant du détail estimatif) (noté 08/08) " Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16.7.2007 no 29545) après RDV pris par télécopie uniquement auprès de la Direction de la Commande Publique (no +33 494363122) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 80 III du CMP. " Le marché a été signé le: 30.10.2012 Et notifié le: 2.11.2012. Annonce n° 407, BOAMP 138 B du 19.7.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.11.2012.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
serres municipales de la Ville de Toulon - 705 avenue du 8 mai 1945 - ZAC de Pouverel, 83130 La Garde, FRANCE.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-10-02 📅
Nom: SAS Certificap
Adresse postale: 214 Chemin des Molières
Commune postale: La tour d'Aigues
Code postal: 84240
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: BP 40510
Nom: Comité consultatif interdépartemental de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Marseille secrétariat général pour les affaires générales Cciral
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Source: OJS 2012/S 221-363303 (2012-11-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Équipements de laboratoire, d'optique... Instruments de navigation et de météorologie Instruments de météorologie Appareils d'observation en surface Appareils d'observation en surface... Machines industrielles Matériel de réfrigération et de ventilation Échangeurs de chaleur, matériel de... Installations de climatisation Machines diverses à usage général et à...