Fourniture d'un camion équipé d'une benne compactrice et d'une grue pour la collecte des encombrants et des végétaux - reprise d'un camion 6*4 immatriculé 341amr34
Syndicat Centre Hérault
Fourniture d'un camion équipé d'une benne compactrice et d'une grue pour la collecte des encombrants et des végétaux reprise d'un camion 6*4 de type immatriculé 341amr34.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-12-04. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-08.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-10-08 | Avis de marché |
| 2013-01-11 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat Centre Hérault
Adresse postale: route de Canet, BP 29
Code postal: 34800
Commune postale: Aspiran
Contact
Adresse Internet: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Téléphone: +33 467881846 📞
Fax: +33 467881847 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-08 📅
Date limite de soumission: 2012-12-04 📅
Date de publication: 2012-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 195-320940
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options:
Numéro de référence: 12FOUR04
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 34800 Aspiran.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (40)
3. Délai d'exécution (20)
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Donnadieu Jacques
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Syndicat Centre Hérault
Point de contact: M. Lautier Guilhem
Courrier électronique: guilhemlautier@syndicat-centre-herault.org 📧
URL pour informations complémentaires: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Point de contact: Mlle Descous Patricia
Courrier électronique: patriciadescous@syndicat-centre-herault.org 📧
URL pour la participation: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
URL des documents: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12FOUR04
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat Centre Hérault
Adresse postale: route de Canet, BP 29
Code postal: 34800
Commune postale: Aspiran
Contact
Adresse Internet: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Téléphone: +33 467881846 📞
Fax: +33 467881847 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-08 📅
Date limite de soumission: 2012-12-04 📅
Date de publication: 2012-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 195-320940
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des prestations souhaité par le maître d'ouvrage est de 30 semaines. Le délai d'exécution est un des critères intervenant pour le jugement des offres du présent marché. Le candidat peut proposer un autre délai d'exécution. justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
— chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui: les déclarations, certificats et attestations prévus à l'article 44 et 45 du code des marchés publics. Les candidats peuvent par commodités utiliser les formulaires DC1 et DC2. En application de l'article 46 du CMP, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit:
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Les candidats peuvent par commodités utiliser le formulaire NOTI2. Les formulaires DC1, DC2, NOTI2 (nouveaux formulaires téléchargeables sur le site: http://www.colloc.bercy.gouv.fr) Le DCE est téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation: www.achatpublic.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture d'un camion équipé d'une benne compactrice et d'une grue pour la collecte des encombrants et des végétaux reprise d'un camion 6*4 de type immatriculé 341amr34.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Les candidats proposeront en option:
— Couleur RAL au choix pour la cabine et la BOM,
— Freins à disques,
— Carrossage lisse de la BOM,
— Emplacements latéraux sur la caisse de la BOM pour fixer des panneaux publicitaires (120 x 240 environ).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 34800 Aspiran.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: budget de la collectivité modalités de paiement: articles 86 à 111 du CMP et des règles de la comptabilité publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou groupement solidaire.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (40)
3. Délai d'exécution (20)
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Donnadieu Jacques
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Syndicat Centre Hérault
Point de contact: M. Lautier Guilhem
Courrier électronique: guilhemlautier@syndicat-centre-herault.org 📧
URL pour informations complémentaires: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Point de contact: Mlle Descous Patricia
Courrier électronique: patriciadescous@syndicat-centre-herault.org 📧
URL pour la participation: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
URL des documents: http://www.syndicat-centre-herault.org 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12FOUR04
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des prestations souhaité par le maître d'ouvrage est de 30 semaines. Le délai d'exécution est un des critères intervenant pour le jugement des offres du présent marché. Le candidat peut proposer un autre délai d'exécution. justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Afficher plus
— chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui: les déclarations, certificats et attestations prévus à l'article 44 et 45 du code des marchés publics. Les candidats peuvent par commodités utiliser les formulaires DC1 et DC2. En application de l'article 46 du CMP, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit:
Afficher plus
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. Les candidats peuvent par commodités utiliser le formulaire NOTI2. Les formulaires DC1, DC2, NOTI2 (nouveaux formulaires téléchargeables sur le site: http://www.colloc.bercy.gouv.fr) Le DCE est téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation: www.achatpublic.com.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Détails d'introduction des recours: Service finances, route de Canet, BP 29, F-34800 Aspiran. Tél.: +33 467881846. Fax +33 467881847.
Source: OJS 2012/S 195-320940 (2012-10-08)
Avis d'attribution de marché (2013-01-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 265 700 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: route de Canet BP 29
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-11 📅
Date de publication: 2013-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 012-014657
Se réfère à l'avis: 2012/S 195-320940
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-12-20 📅
Nom: Manjot Hydro SAS
Adresse postale: 7 rue Vivier Merle
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 265 700 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: route de Canet BP 29
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-11 📅
Date de publication: 2013-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 012-014657
Se réfère à l'avis: 2012/S 195-320940
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
Annonce no333, B.O.A.M.P. 196 B du 10.10.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.1.2013.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-12-20 📅
Nom: Manjot Hydro SAS
Adresse postale: 7 rue Vivier Merle
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Détails d'introduction des recours : Service Finances, route de Canet BP 29, F-34800 Aspiran, FRANCE. Tél. +33 467881846. Fax +33 467881847
Source: OJS 2013/S 012-014657 (2013-01-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕