Extension et restructuration du collège "Les Pins" à Castries

Conseil général de l'Hérault

Construction d'une salle polyvalente, d'un préau et restructuration du batiment A.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-04-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général de l'Hérault

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-03-01	Avis de marché
2012-09-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue: Marché ordinaire séparé.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Hérault
Adresse postale: service des marchés - hôtel du Département - 1000 rue d'Alco Cedex 4
Code postal: 34087
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: http://www.herault.fr 🌏
Téléphone: +33 467676767 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-01 📅
Date limite de soumission: 2012-04-12 📅
Date de publication: 2012-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 44-071849
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires

Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.3.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction d'une salle polyvalente, d'un préau et restructuration du batiment A.

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: démolition - gros oeuvre
Brève description: Démolition second oeuvre 6 000 m². Béton voiles et planchers 280 m³.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: charpente couverture etanchéité bardage
Brève description: Charpente 46 000 kg; etanchéité 2 875 m².
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: menuiseries extérieures métallerie
Brève description: 210 éléments; stores 810 m²
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: cloisons Doublages Faux plafonds
Brève description: Cloisons 9000 mètres carrés; Faux plafonds 2 500 m².
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: 100 éléments portes; 431 casiers
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: revetements de sols faiences peinture
Brève description: Sols souples 2 750 m²; peinture 7 500 m².
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: electricité courants forts et faibles
Brève description: 700 prises de courant; 522 éclairages
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: plomberie chauffage ventilation
Brève description: 101 radiateurs; distribution: 2 000 ml
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: voiries réseaux divers
Brève description: Fond de forme 3 000 m²; béton bitumineux 2 600 m².
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: Terre végétale 370 m²; gazon 240 m².
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: isolation thermique par l'extérieur
Brève description: 1 300 m² d'isolation
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: 1 ascenseur
Numéro de référence: 12CCO001
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de, 34160 Castries, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou forme libre); copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat: Kbis, et le cas échéant, délégation de pouvoir précisant les montants délégués (si la personne signataire est différente de celle(s) désignée(s) au Kbis).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: marché(s) financé(s) par les ressources propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:

Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 10 mois (période de préparation de 30 jours non incluse) sauf pour les lots 10: "espaces verts" et 12: "ascenseurs" dont le délai d'exécution se décompose comme suit: 10 mois pour les travaux + 12 mois de travaux d'entretien. Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: Conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Chaque entreprise qui se verra attributaire du marché ou lot concerné devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil général
Nom: Via la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible par www.herault.fr ou Conseil général de l'Herault
Adresse postale: pôle développement et aménagement - service gestion budgétaire et marchés - hôtel du Département - 1000 rue d'Alco Cedex 4
Point de contact: Audrey Milleto
Téléphone: +33 467676034 📞
Courrier électronique: amilleto@cg34.fr 📧
Fax: +33 467677620 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.herault.fr 🌏
Nom: Via la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible par www.herault.fr ou:
Adresse postale: Richter copies (sur support papier et/ou CD-ROM) 77 avenue de Boirargues
Commune postale: Montpellier France
Code postal: 34000
Téléphone: +33 467652621 📞
Courrier électronique: cg34@superplan.fr 📧
Fax: +33 467719448 📠
URL des documents: http://www.herault.fr 🌏
Nom: Via la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible par www.herault.fr ou: Conseil général de l'Herault
Adresse postale: secrétariat CDAO - bâtiment GH - bureau 5019, hôtel du Département - 1000 rue d'Alco Cedex 4
URL pour la participation: http://www.herault.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12CCO001
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot - cS 99002
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Nom: M. le président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de Région - secrétariat général pour les affaires interrégionales, 30 rue Paul Peytral Cedex 20
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Montpellier
Source: OJS 2012/S 044-071849 (2012-03-01)

Avis d'attribution de marché (2012-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 796 329,88 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: service des marchés, hôtel du département, 1000 rue d'Alco
Commune postale: Montpellier Cedex 4

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-20 📅
Date de publication: 2012-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 184-301771
Se réfère à l'avis: 2012/S 44-071849
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires

Le marché est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande devra être formulée par écrit. Correspondant: Mickael Saliver - téléphone: +33 467676034. Annonce n° 134, BOAMP 46 A du 6.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.9.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de, 34160 Castries.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique au vu d'un mémoire technique (60)
2. prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-25 📅
Nom: Paje
Adresse postale: 193 chemin des Cigales
Commune postale: Lunel
Code postal: 34400
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Sarl ecim
Adresse postale: chemin du Mas de Marot, BP 55
Commune postale: Mauguio
Code postal: 34131

3️⃣
Nom: Vip
Adresse postale: 420 avenue Blaise Pascal
Commune postale: Castelanu-le-Lez
Code postal: 34170

4️⃣
Nom: Cuartero
Adresse postale: espace Commercial Fréjorgues Est, 205 rue de la Jasse
Code postal: 34130

5️⃣
Nom: Alvarez
Adresse postale: 481 rue Helene Boucher

6️⃣
Nom: ETS Garcia ET Fils
Adresse postale: 48 rue Joe Dassin
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34080

7️⃣
Nom: INEO MP LR Cofely INEO
Adresse postale: ZA Font d Ela Blaquière le Meteor
Commune postale: Lattes
Code postal: 34872

8️⃣
Nom: Sanithermic
Adresse postale: parc Clément Ader
Commune postale: Jacou
Code postal: 34830

9️⃣
Nom: Eurovia
Adresse postale: BP 88 ZA La Biste
Commune postale: Baillargues
Code postal: 34671

1️⃣0️⃣
Nom: UPEE7
Adresse postale: 57 rue de la Balaurie
Commune postale: Saint-Aunes

1️⃣1️⃣
Nom: CFA division NSA
Adresse postale: immeuble Sirus Cap Sud, 35 rue Pierre Seguers
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le président du Conseil général
Source: OJS 2012/S 184-301771 (2012-09-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)