Direction des infrastructures routières - pôle 1 - exploitation patrimoine routier - extension d'un bâtiment de bureaux - rue de Nexon
Limoges Métropole
Direction des infrastructures routières - pôle 1 - exploitation patrimoine routier - extension d'un bâtiment de bureaux - rue de Nexon.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-05-07. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-09.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Ebic
- • Gecc
- • Gendres Frères
- • Guyot
- • Jouandou
- • Maniere et Mas
- • Nouvelle Revet-Isol
- • Vacher
- • Villemonteil
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques › Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de menuiserie › Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de peinture › Travaux de peinture de bâtiments
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-03-09 | Avis de marché |
| 2012-10-19 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-03-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Téléphone: +33 555038660 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-09 📅
Date limite de soumission: 2012-05-07 📅
Date de publication: 2012-03-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 51-082780
Numéro JO-S: 51
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Brève description: Terrassements - VRD - gros oeuvre.
Informations complémentaires sur les lots:
Brève description: Charpente et structures bois.
Informations complémentaires sur les lots: Clause d'insertion. Visite obligatoire.
Numéro du lot: 3
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries aluminium.
Numéro du lot: 5
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloisons sèches - isolation - faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture - faïence - sols souples.
Informations complémentaires sur les lots:
Option n° 2: réfection sols souples dans locaux restructurés.
Numéro du lot: 9
Brève description: Electricité, courants forts et faibles.
Informations complémentaires sur les lots: Visite obligatoire.
Numéro du lot: 10
Brève description: Chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Description des options:
Numéro de référence: AF 2012 043
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 rue de Nexon - 87000 Limoges, FRANCE
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Autres conditions particulières:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique, jugée sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - qualités de matériaux et matériels proposés, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour les lots n° 2 charpente et structures bois, n° 9 électricité, et n° 10 chauffage, plomberie, sanitaire (10 %), - méthodologie de mise en oeuvre, démarches qualité et sécurité, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour le lot n° 2 charpente et structure bois (10 %), - moyens humains et matériels, dédiés aux études et à la conduite du chantier (10 %) (30)
3. Délais, jugés sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - les délais de fabrication et approvisionnement des matériaux (5 %), - les délais de mise en oeuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en oeuvre (délais de commande, d'approvisionnement, de livraison, temps de séchage, de mise en oeuvre, travaux associés, ...), autres informations (5 %) (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF 2012 043
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole - service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2012/S 051-082780 (2012-03-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.Enveloppe financière: 605 900 EUR HT valeur mai 2010.Les travaux font l'objet d'une seule tranche et répartis en 10 lots séparés désignés ci-dessous:Lot 1 terrassements - VRD - gros oeuvre;Lot 2 charpente et structures bois;Lot 3 étanchéité;Lot 4 menuiseries aluminium;Lot 5 serrurerie;Lot 6 cloisons seches - isolation - faux plafonds;Lot 7 menuiseries intérieures;Lot 8 peinture - faience - sols souples;Lot 9 électricité, courants forts et faibles;Lot 10 chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.La durée de chaque marché ira de sa date de notification jusqu'à son solde.Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG - travaux, il est prévu une période de préparation de 1 mois à compter de la date de notification du marché de la société intervenant la première. Elle ne fera pas l'objet d'un ordre de service.Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 7 mois, non compris la période de préparation, y compris les congès payés.Le délai d'exécution de chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et fourni en annexe de celui-ci.Le délai d'éxécution de chacun des lots s'insère dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et annexé à celui-ci.Variantes:Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes respectant les exigences minimales visées par les dispositions du cahier des charges et de ses éventuelles pièces annexes.Visite obligatoire pour les lots 1, 2, 9 et 10.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Téléphone: +33 555038660 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-09 📅
Date limite de soumission: 2012-05-07 📅
Date de publication: 2012-03-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 51-082780
Numéro JO-S: 51
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation:
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326).
Modalités de remise des plis:
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Le dossier papier pourra être retiré auprès du reprographe:
Graphotec - 211 rue François Perrin à Limoges - +33 555052405.
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie les retraits par voie électronique.les entreprises sont vivement invitées à imprimer dans la mesure du possible les pièces écrites A4, limitant aux plans leur demande auprès du reprographe.
Les frais d'expédition resteront à la charge du candidat.
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.
Les entreprises répondant sur support papier devront obligatoirement fournir une copie de l'offre sur CD ROM, avec le DPGF sous format Excel ou similaire.
Renseignement(s) administratif(s):
Direction architecture et bâtiments.
64 avenue Georges Dumas.
87000 Limoges, FRANCE.
Stéphanie Mie.
Fax +33 555456445.
Renseignement(s) technique(s):
Guillaume Lallouet.
Fax +33 555456445.
Société Atelier 4 LIM (maître d'oeuvre).
20 rue de Soyouz.
87068 Limoges, FRANCE.
Fax +33 555318530.
Les candidats des lots suivants doivent obligatoirement visiter le site avant de pouvoir remettre leur offre. Un rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération (+33 555456264 / 555459368) ou le maitre d'oeuvre (+33 555317514) sera sollicité au moins 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
— lot n° 1 terrassements, Vrd, gros oeuvre,
— lot n° 2 charpente et structures bois,
— lot n° 9 électricité, courants forts et faibles,
— lot n° 10 chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.
Les candidats des autres lots sont invités à prendre connaissance du site sans que ce soit une obligation, toutefois ils seront considérés dans tous les cas comme ayant une parfaite connaissance de ce site.
Un rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération (+33 555456264 / 555459368) ou le maitre d'oeuvre (+33 555317514) sera sollicité au au moins 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Dans tous les cas, pour toute visite, il sera établi une fiche de visite d'inspection commune valant plan de prévention. Un exemplaire sera remis au candidat.
Toute visite en dehors du respect de cette procédure exposera le candidat à l'intégralité de sa responsabilité et dégagera la collectivité de ses obligations au regard du décret du 20.2.1992.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Direction des infrastructures routières - pôle 1 - exploitation patrimoine routier - extension d'un bâtiment de bureaux - rue de Nexon.
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements - VRD - gros oeuvre.
Informations complémentaires sur les lots:
Option n° 1: isolation projetée en sous face du plancher existant. Visite obligatoire.
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente et structures bois.
Informations complémentaires sur les lots: Clause d'insertion. Visite obligatoire.
Numéro du lot: 3
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries aluminium.
Numéro du lot: 5
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloisons sèches - isolation - faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture - faïence - sols souples.
Informations complémentaires sur les lots:
Option n° 1: réfection peinture dans locaux…
… restructurés;Option n° 2: réfection sols souples dans locaux restructurés.
… restructurés;
Numéro du lot: 9
Brève description: Electricité, courants forts et faibles.
Informations complémentaires sur les lots: Visite obligatoire.
Numéro du lot: 10
Brève description: Chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Enveloppe financière: 605 900 EUR HT valeur mai 2010.
Les travaux font l'objet d'une seule tranche et répartis en 10 lots séparés désignés ci-dessous:
Lot 1 terrassements - VRD - gros oeuvre;
Lot 2 charpente et structures bois;
Lot 3 étanchéité;
Lot 4 menuiseries aluminium;
Lot 5 serrurerie;
Lot 6 cloisons seches - isolation - faux plafonds;
Lot 7 menuiseries intérieures;
Lot 8 peinture - faience - sols souples;
Lot 9 électricité, courants forts et faibles;
Lot 10 chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
La durée de chaque marché ira de sa date de notification jusqu'à son solde.
Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG - travaux, il est prévu une période de préparation de 1 mois à compter de la date de notification du marché de la société intervenant la première. Elle ne fera pas l'objet d'un ordre de service.
Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 7 mois, non compris la période de préparation, y compris les congès payés.
Le délai d'exécution de chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et fourni en annexe de celui-ci.
Le délai d'éxécution de chacun des lots s'insère dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et annexé à celui-ci.
Variantes:
Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes respectant les exigences minimales visées par les dispositions du cahier des charges et de ses éventuelles pièces annexes.
Visite obligatoire pour les lots 1, 2, 9 et 10.
2 lots comporteront des options, à chiffrer séparément de l'offre de base par les entreprises.
Lot n° 01 - terrassements - VRD - gros oeuvre:
Option n° 1: isolation projetée en sous face du plancher existant;
Lot n° 08 - peinture - faïence - sols souples:
Option n° 1: réfection peinture dans locaux restructurés;
Option n° 2: réfection sols souples dans locaux restructurés.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 rue de Nexon - 87000 Limoges, FRANCE
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature, attestation sur l'honneur, lutte contre le travail dissimulé) DC2 (déclaration du candidat), et NOTI2 (document prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:
Afficher plus
— La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,
— Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou forme libre).
Les renseignements permettant d'évaluer (DC2 ou forme libre, avec justificatifs à l'appui) les capacités financières: chiffre d'affaires (HT) des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements permettant d'évaluer (DC2 ou forme libre, avec justificatifs à l'appui):
— Les capacités professionnelles: certificats de qualification ou équivalents,
— Les capacités techniques: moyens matériels et humains, certificats de capacité en rapport avec l'objet du marché émanant de personnes publiques ou privées prouvant la bonne réalisation des prestations, liste des chantiers de même importance financière au cours des 3 dernières années,
Afficher plus
— La fiche de visite signée pour les lots n° 1, n° 2, n° 9 et n° 10.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les prestations seront financées sur le budget de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application du décret n° 62-1587 du 29.12.1962 portant règlement de la comptabilité publique, et des articles 86 à 111 du code des marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Afficher plus
En cas de groupement l'attributaire du marché pourra choisir entre deux options:
— groupement est solidaire avec compte commun,
— groupement conjoint avec mandataire solidaire et répartition des paiements.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
En qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article 14 du code des marchés publics, cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail est indiqué dans le présent règlement de la consultation et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Afficher plus
Le lot 2 charpente et structures bois, de la présente consultation contient des clauses d'exécution qui visent à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.
Le nombre d'heures affectées est de 105 heures.
Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du code des marchés publics.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique, jugée sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - qualités de matériaux et matériels proposés, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour les lots n° 2 charpente et structures bois, n° 9 électricité, et n° 10 chauffage, plomberie, sanitaire (10 %), - méthodologie de mise en oeuvre, démarches qualité et sécurité, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour le lot n° 2 charpente et structure bois (10 %), - moyens humains et matériels, dédiés aux études et à la conduite du chantier (10 %) (30)
3. Délais, jugés sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - les délais de fabrication et approvisionnement des matériaux (5 %), - les délais de mise en oeuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en oeuvre (délais de commande, d'approvisionnement, de livraison, temps de séchage, de mise en oeuvre, travaux associés, ...), autres informations (5 %) (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF 2012 043
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation:
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326).
Afficher plus
Modalités de remise des plis:
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Le dossier papier pourra être retiré auprès du reprographe:
Graphotec - 211 rue François Perrin à Limoges - +33 555052405.
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie les retraits par voie électronique.les entreprises sont vivement invitées à imprimer dans la mesure du possible les pièces écrites A4, limitant aux plans leur demande auprès du reprographe.
Les frais d'expédition resteront à la charge du candidat.
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.
Les entreprises répondant sur support papier devront obligatoirement fournir une copie de l'offre sur CD ROM, avec le DPGF sous format Excel ou similaire.
Renseignement(s) administratif(s):
Direction architecture et bâtiments.
64 avenue Georges Dumas.
87000 Limoges, FRANCE.
Stéphanie Mie.
Fax +33 555456445.
Renseignement(s) technique(s):
Guillaume Lallouet.
Société Atelier 4 LIM (maître d'oeuvre).
20 rue de Soyouz.
87068 Limoges, FRANCE.
Fax +33 555318530.
Les candidats des lots suivants doivent obligatoirement visiter le site avant de pouvoir remettre leur offre. Un rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération (+33 555456264 / 555459368) ou le maitre d'oeuvre (+33 555317514) sera sollicité au moins 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Afficher plus
— lot n° 1 terrassements, Vrd, gros oeuvre,
— lot n° 2 charpente et structures bois,
— lot n° 9 électricité, courants forts et faibles,
— lot n° 10 chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation.
Les candidats des autres lots sont invités à prendre connaissance du site sans que ce soit une obligation, toutefois ils seront considérés dans tous les cas comme ayant une parfaite connaissance de ce site.
Un rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération (+33 555456264 / 555459368) ou le maitre d'oeuvre (+33 555317514) sera sollicité au au moins 7 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Dans tous les cas, pour toute visite, il sera établi une fiche de visite d'inspection commune valant plan de prévention. Un exemplaire sera remis au candidat.
Toute visite en dehors du respect de cette procédure exposera le candidat à l'intégralité de sa responsabilité et dégagera la collectivité de ses obligations au regard du décret du 20.2.1992.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole - service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2012/S 051-082780 (2012-03-09)
Avis d'attribution de marché (2012-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 115 672,77 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-19 📅
Date de publication: 2012-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 204-334858
Se réfère à l'avis: 2012/S 51-082780
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 rue de Nexon - 87000 Limoges, FRANCE.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique, jugée sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - qualités de matériaux et matériels proposés, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour les lots no2 charpente et structures bois, no9 électricité, et no10 chauffage, plomberie, sanitaire (10 %); - méthodologie de mise en œuvre, démarches qualité et sécurité, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour le lot no2 charpente et structure bois (10 %); - moyens humains et matériels, dédiés aux études et à la conduite du chantier (10 %) (30)
3. Délais, jugés sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - les délais de fabrication et approvisionnement des matériaux (5 %); - les délais de mise en œuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en oeuvre (délais de commande, d'approvisionnement, de livraison, temps de séchage, de mise en oeuvre, travaux associés, ...), autres informations (5 %) (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-05 📅
Nom: Ebic
Adresse postale: 1 impasse de la Pelisserie BP 850
Commune postale: Limoges Cedex
Code postal: 87016
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Guyot
Adresse postale: 10 rue Martin Nadaud
Commune postale: Panazol
Code postal: 87350
3️⃣
Nom: Nouvelle Revet-Isol
Adresse postale: Les Lavauds
Commune postale: Ussac
Code postal: 19270
4️⃣
Nom: Manière et Mas
Adresse postale: 14 rue Commandant Lherminier
Commune postale: Brive
Code postal: 19100
5️⃣
Nom: Jouandou
Adresse postale: 14 rue Pierre Cot
6️⃣
Nom: Villemonteil
Adresse postale: 8 avenue Maryse Bastié
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
7️⃣
8️⃣
Nom: Vacher
Adresse postale: route de Villers BP 18
Commune postale: Deols
Code postal: 36130
9️⃣
Nom: Gecc
Adresse postale: 20 rue Fizot Lavergne BP 1086
Code postal: 87051
1️⃣0️⃣
Nom: Gendres Frères
Adresse postale: 14 rue de Tourcoing ZI Romanet
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
1
6
5
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 8 rue Pierre Brossolette
Source: OJS 2012/S 204-334858 (2012-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 115 672,77 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-19 📅
Date de publication: 2012-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 204-334858
Se réfère à l'avis: 2012/S 51-082780
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de huit mois.
Annonce no206, BOAMP 52 A du 14.3.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.10.2012.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 rue de Nexon - 87000 Limoges, FRANCE.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique, jugée sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - qualités de matériaux et matériels proposés, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour les lots no2 charpente et structures bois, no9 électricité, et no10 chauffage, plomberie, sanitaire (10 %); - méthodologie de mise en œuvre, démarches qualité et sécurité, renseignements à détailler de manière très précise, notamment pour le lot no2 charpente et structure bois (10 %); - moyens humains et matériels, dédiés aux études et à la conduite du chantier (10 %) (30)
3. Délais, jugés sur le mémoire technique comportant les renseignements suivants: - les délais de fabrication et approvisionnement des matériaux (5 %); - les délais de mise en œuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en oeuvre (délais de commande, d'approvisionnement, de livraison, temps de séchage, de mise en oeuvre, travaux associés, ...), autres informations (5 %) (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-05 📅
Nom: Ebic
Adresse postale: 1 impasse de la Pelisserie BP 850
Commune postale: Limoges Cedex
Code postal: 87016
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Guyot
Adresse postale: 10 rue Martin Nadaud
Commune postale: Panazol
Code postal: 87350
3️⃣
Nom: Nouvelle Revet-Isol
Adresse postale: Les Lavauds
Commune postale: Ussac
Code postal: 19270
4️⃣
Nom: Manière et Mas
Adresse postale: 14 rue Commandant Lherminier
Commune postale: Brive
Code postal: 19100
5️⃣
Nom: Jouandou
Adresse postale: 14 rue Pierre Cot
6️⃣
Nom: Villemonteil
Adresse postale: 8 avenue Maryse Bastié
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
7️⃣
8️⃣
Nom: Vacher
Adresse postale: route de Villers BP 18
Commune postale: Deols
Code postal: 36130
9️⃣
Nom: Gecc
Adresse postale: 20 rue Fizot Lavergne BP 1086
Code postal: 87051
1️⃣0️⃣
Nom: Gendres Frères
Adresse postale: 14 rue de Tourcoing ZI Romanet
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
1
6
5
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 8 rue Pierre Brossolette
Source: OJS 2012/S 204-334858 (2012-10-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)