Décapage de peinture amiantée en intrados et protection anticorrosion de l'ouvrage d'art de Saint-Christ-Briost (Canal du Nord / Rd45)

Conseil général de la Somme

Les travaux consistent à décaper la peinture des poutres en intrados, contenant de l'amiante, puis à décaper et à préparer l'ensemble de la charpente métallique au degré de soin souhaité pour réaliser la protection anticorrosion. Les circulations fluviale et routière doivent être maintenues pendant les travaux. Délai d'exécution (hors période de préparation): 5 mois démarrage par OS.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-02-01. L'appel d'offres a été publié le 2012-12-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-12-19 Avis de marché
2013-05-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de décapage
Quantité ou étendue: 408 000
Valeur totale du marché: 408 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de décapage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Somme
Adresse postale: 53 rue de la République, BP 32615
Code postal: 80026
Commune postale: Amiens
Contact
Adresse Internet: http://somme.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-19 📅
Date limite de soumission: 2013-02-01 📅
Date de publication: 2012-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 247-406888
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires
Le cahier des charges est consultable et téléchargeable sur le site https://sommemarchespublics.fr Bien que l'identification ne soit plus obligatoire, l'attention des candidats est attirée sur le fait que celle-ci leur permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE, ainsi que des questions posées et des réponses qui y sont apportées. A défaut, il leur appartiendra de récupérer par leurs propres moyens les informations communiquées. La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le même site. Toutefois, il est nécessaire d'être en possession d'un certificat électronique et la taille des documents envoyés ne devra pas dépasser un certain nombre de Mo (se reporter au guide d'utilisation mis à disposition sur la plateforme). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux consistent à décaper la peinture des poutres en intrados, contenant de l'amiante, puis à décaper et à préparer l'ensemble de la charpente métallique au degré de soin souhaité pour réaliser la protection anticorrosion. Les circulations fluviale et routière doivent être maintenues pendant les travaux. Délai d'exécution (hors période de préparation): 5 mois démarrage par OS.
Afficher plus
Numéro de référence: desamiantageOA208SCB.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Eléments demandés dans Dc1.
Situation économique et financière: Eléments demandés dans Dc1 et Dc2.
Capacité technique et professionnelle:
Eléments demandés dans Dc2 Références du candidat : le candidat fournira au moins un exemple de chantier de désamiantage sur charpente métallique par sablage ou grenaillage accompagné de photos illustrant les travaux et au moins un exemple de chantier de protection anticorrosion dans le cadre de la charte ACQPA, accompagné de photos illustrant les travaux.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Pour les travaux de désamiantage, le candidat devra impérativement fournir l'afnor Certification ou Qualibat, ou pouvoir justifier par tout autre certification du respect des exigences de la norme nf x 46 010 pour démontrer sa capacité à réaliser les travaux de traitement de l'amiante friable ; - pour les travaux de peinture, le candidat devra fournir la certification ACQPA ou équivalence.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement : Ressources propres de la collectivité. Paiement : Règlement des dépenses par virement bancaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix. (40)
2. Valeur technique. (35)
3. Valeur environnementale. (25)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://sommemarchespublics.fr 🌏
Nom: Département de la Somme - DGA AED - MAB/SMP
Adresse postale: 85 avenue Roger Dumoulin - BP 32615
Point de contact: G. Bruxelle
URL pour informations complémentaires: https://sommemarchespublics.fr 🌏
URL des documents: https://sommemarchespublics.fr 🌏
Adresse postale: Dépôt: 85 avenue Roger Dumoulin courrier : BP 32615
URL pour la participation: https://sommemarchespublics.fr 🌏
Courrier électronique: t.bourdon@somme.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: desamiantageOA208SCB.
Informations complémentaires
Le cahier des charges est consultable et téléchargeable sur le site https://sommemarchespublics.fr Bien que l'identification ne soit plus obligatoire, l'attention des candidats est attirée sur le fait que celle-ci leur permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE, ainsi que des questions posées et des réponses qui y sont apportées. A défaut, il leur appartiendra de récupérer par leurs propres moyens les informations communiquées. La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le même site. Toutefois, il est nécessaire d'être en possession d'un certificat électronique et la taille des documents envoyés ne devra pas dépasser un certain nombre de Mo (se reporter au guide d'utilisation mis à disposition sur la plateforme).
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80011
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 322336170 📞
Fax: +33 322336171 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département de la Somme - service commande publique
Adresse postale: 40 rue de la République BP 32615
Code postal: 80026
Téléphone: +33 322718032 📞
Fax: +33 322718199 📠
Source: OJS 2012/S 247-406888 (2012-12-19)
Avis d'attribution de marché (2013-05-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 456 690 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-27 📅
Date de publication: 2013-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 102-173795
Se réfère à l'avis: 2012/S 247-406888
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires
Le marché est consultable au service des marchés publics des infrastructures DGA AED - MAB, 85 avenue Roger Dumoulin, BP 32615, 80026 Amiens cedex 1, France, sur rendez vous auprès de M Saguez Walter, +33 360034078. Il peut faire l'objet d'un recours par les concurrents évincés auprès du tribunal administratif d'Amiens dans les deux mois suivant la présente publicité. Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: desamiantageOA208SCB

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (35)
3. Valeur environnementale (25)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-03-05 📅
Nom: Masci
Adresse postale: ZA du Champs de Mars, BP 28
Commune postale: Richemont
Code postal: 27270
Courrier électronique: c.zottner@masci.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département de la somme - service commande publique
Adresse postale: 40 rue de la République, BP 32615
Source: OJS 2013/S 102-173795 (2013-05-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de peinture et de vitrerie Travaux d'application de revêtements... Travaux de peinture Travaux de peinture et de revêtement de... Travaux de décapage