Construction de 58 logements individuels et collectifs à ALES (30) Chemin de Croupillac

Néolia

Opération de construction de 58 logements répartis entre 26 logements individuels et 32 logements collectifs. Performance thermique THPE et certification Qualitel.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-23. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-01.

Qui ?

• Néolia

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments › Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-10-01	Avis de marché
2013-08-07	Informations complémentaires

Avis de marché (2012-10-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Quantité ou étendue: 58 logements neufs répartis en 7 bâtiments collectifs et 26 maisons.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Neolia
Adresse postale: BP 75267 34 rue de la Combe aux Biches
Code postal: 25205
Commune postale: Montbéliard
Contact
Adresse Internet: http://www.neolia.fr 🌏
Courrier électronique: nluyton@neolia.fr 📧
Téléphone: +33 477423264 📞
Fax: +33 477423269 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-01 📅
Date limite de soumission: 2012-11-23 📅
Date de publication: 2012-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 192-315460
Numéro JO-S: 192
Informations complémentaires

Section II.3) Le délai de 19 mois s'entend à compter de la date de l'OS et non à compter de l'attribution du marché. Section IV.2.1) Critères d'atribution: la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants: 1. Chantier 50 % (respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier); 2. Encadrement et personnels 20 % (nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif global); 3. Délai d'exécution 20 % (délai 19 mois et optimisation); 4. Pertinence de l'offre 10 % (variantes techniques, qualité de l'offre et clarté..).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Opération de construction de 58 logements répartis entre 26 logements individuels et 32 logements collectifs. Performance thermique THPE et certification Qualitel.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 02: Terrassements - genie civil
Brève description: Lot 02: Terrassements - genie civil.
Durée de l'accord: 19 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 03: Maconnerie - gros œuvre
Brève description: Lot 03: Maconnerie - gros œuvre.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 04: Voirie
Brève description: Lot 04: Voirie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 05: Charpente bois - couverture - zinguerie
Brève description: Lot 05: Charpente bois - couverture - zinguerie.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 07: Etancheite
Brève description: Lot 07: Etancheite.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 08: Menuiseries exterieures
Brève description: Lot 08: Menuiseries exterieures.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 09: Menuiseries interieures
Brève description: Lot 09: Menuiseries interieures.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 10: cloisons doublage isolation
Brève description: Lot 10: Cloisons doublage isolation.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 11: Revetements de sols colles
Brève description: Lot 11: Revetements de sols colles.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 12: Carrelages - faiences
Brève description: Lot 12: Carrelages - faiences.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 13: Revetements murs et plafonds
Brève description: Lot 13: Revetements murs et plafonds.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 14: Serrurerie
Brève description: Lot 14: Serrurerie.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 15: Portes de garages
Brève description: Lot 15: Portes de garages.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 16: Chauffage gaz - VMC - plomberie - sanitaire
Brève description: Lot 16: Chauffage gaz - VMC - plomberie - sanitaire.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 19: Électricité
Brève description: Lot 19: Électricité.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 25: Revetements de facades
Brève description: Lot 25: Revetements de facades.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 30: Reseaux secs
Brève description: Lot 30: Reseaux secs.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Lot 39: Escaliers bois
Brève description: Lot 39: Escaliers bois.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Lot 90: Reseaux humides
Brève description: Lot 90: Reseaux humides.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Lot 91: Clotures
Brève description: Lot 91: Clotures.
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Lot 32: Espaces verts
Brève description: Lot 32: Espaces verts.
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Lot 92: Gouttieres
Brève description: Lot 92: Gouttieres.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 7254
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Chemin de Croupillac.

Ales (30).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

1. Capacité du candidat à prendre financièrement le chantier en charge: le candidat devra compléter un DC5 sur lequel il indiquera les chiffres d'affaires des 3 dernières années;

2. Capacité du candidat à réaliser les travaux sans défaillance financière: fournir une attestation Banque de France ou bancaire équivalente garantissant l'entreprise financièrement pour la durée du chantier ou évaluant le risque de défaillance de l'entreprise à court et moyen terme. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer une recherche de risque de défaillance par le prestataire Creditsafe (www.creditsafe.fr).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le Chiffre d'affaire des 3 dernières années comptables du candidat doivent être chacun supérieur à 3 fois le montant proposé sur l'offre du candidat.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats doivent justifier d'expériences de conduite de chantier de taille éuivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Présenter 1 ou plusieurs réalisations d'opération de constructions de taille équivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Selon éléments inclus au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Règlement à 45 jours à réception de facture chez le Maitre d'œuvre (conformément aux clauses incluses dans les CCAP et acte d'engagement).

Procédure
Mode de paiement des documents:

Envoi en contre remboursement par chèque ou remise en contre remboursement par chèque, espèces ou carte bancaire.

Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-11-28 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membres de la CAO.

Maitrise d'œuvre.

Responsable de programme et conducteur d'opération.

Directeur Territorial Développement.

Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Neolia Agence Sud
Nicolas Luyton
Adresse Internet: www.neolia.fr 🌏
Nom: Quailemonde Architecte
Adresse postale: Graye delta RN 113
Commune postale: Bouillargues
Code postal: 30230
Point de contact: Marie Pierre Quaile
Téléphone: +33 466846502 📞
Courrier électronique: marie-quaile@quailemonde.fr 📧
Fax: +33 466843045 📠
Nom: Performance 2000
Adresse postale: 60 avenue Jean-Jaurès
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900
Téléphone: +33 466649030 📞
Courrier électronique: performance.2000@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 466623280 📠
Nom: Neolia
Adresse postale: BP 75267 - 34 rue de la Combe aux Biches
Commune postale: Montbeliard
Point de contact: C. Chambrelent
Courrier électronique: cchambrelent@neolia.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2012-06-22 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 7254
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 0-086633
Informations complémentaires

Section II.3) Le délai de 19 mois s'entend à compter de la date de l'OS et non à compter de l'attribution du marché.

Section IV.2.1) Critères d'atribution: la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants:

1. Chantier 50 % (respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier);

2. Encadrement et personnels 20 % (nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif global);

3. Délai d'exécution 20 % (délai 19 mois et optimisation);

4. Pertinence de l'offre 10 % (variantes techniques, qualité de l'offre et clarté..).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal d'instance de Montbelaird
Adresse postale: rue Mozart
Commune postale: Montbeliard
Code postal: 25200
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381907000 📞
Nom: Service juridique Neolia
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: BP 75267
Commune postale: Montbeliard Cedex
Code postal: 25205
Téléphone: +33 081991616 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Neolia - Service Juridique
Adresse postale: 34 rue de la Combe aux Biches
Téléphone: +33 381991616 📞
Source: OJS 2012/S 192-315460 (2012-10-01)

Informations complémentaires (2013-08-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-07 📅
Date de publication: 2013-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 155-269666
Se réfère à l'avis: 2012/S 192-315460
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2013/S 155-269666 (2013-08-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)