Le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée: hauteur maxi du batiment: 15m / emprise au sol: 780m2 / shon: 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol. Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de haute qualité environnementale (Hqe®). D'une manière générale, la démarche Hqe® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2012-09-14.
L'appel d'offres a été publié le 2012-07-25.
Avis de marché (2012-07-25) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue: Marché séparé ordinaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Bassin de Thau
Adresse postale: 4 avenue d'Aigues, BP 600
Code postal: 34110
Commune postale: Frontignan
Contact
Adresse Internet: http://www.thau-agglo.fr/🌏
Courrier électronique: marches-publics@thau-agglo.fr📧
Téléphone: +33 467464764📞
Fax: +33 467464765 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2012-07-25 📅
Date limite de soumission: 2012-09-14 📅
Date de publication: 2012-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 143-239010
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.7.2012.
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.7.2012.
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
Le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée: hauteur maxi du batiment: 15m / emprise au sol: 780m2 / shon: 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol. Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de haute qualité environnementale (Hqe®). D'une manière générale, la démarche Hqe® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées.
Le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée: hauteur maxi du batiment: 15m / emprise au sol: 780m2 / shon: 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol. Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de haute qualité environnementale (Hqe®). D'une manière générale, la démarche Hqe® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre terrassements
Brève description:
Pour le présent lot, les travaux consistent essentiellement et de manière non exhaustive en la réalisation de: - mise en place des installations de chantier - entretien, nettoyage et maintenance des installations de chantier - repliement complet des installations de chantier; - terrassement complet permettant l'implantation du batiment - infrastructures en béton armé; - parois verticales en béton armé blanc laissé brut de décoffrage - planchers à caissons en béton armé blanc laissé brut de décoffrage; - panneaux de fibres de bois acoustiques posés en fond de coffrage des planchers caissons - dallage; - canalisations - plantations.
Pour le présent lot, les travaux consistent essentiellement et de manière non exhaustive en la réalisation de: - mise en place des installations de chantier - entretien, nettoyage et maintenance des installations de chantier - repliement complet des installations de chantier; - terrassement complet permettant l'implantation du batiment - infrastructures en béton armé; - parois verticales en béton armé blanc laissé brut de décoffrage - planchers à caissons en béton armé blanc laissé brut de décoffrage; - panneaux de fibres de bois acoustiques posés en fond de coffrage des planchers caissons - dallage; - canalisations - plantations.
Durée de l'accord: 15 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche ferme comprend le terrassement pour la réalisation d'un sous-sol, fondations et travaux en élévation sur 4 niveaux y compris RDC de l'enveloppe béton double peau et des planchers caissons en béton architectonique blanc, les chapes béton intérieures plus quelques ouvrages extérieurs béton, réseaux extérieurs et plantations. La tranche conditionnelle comprend le rabattement de nappe (le cas échéant). Délai d'exécution de la tranche conditionnelle: 3,5 mois exécuté dans le délai de la tranche ferme. Date limite d'affermissement: 21 jours après notification de la tranche ferme.
Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche ferme comprend le terrassement pour la réalisation d'un sous-sol, fondations et travaux en élévation sur 4 niveaux y compris RDC de l'enveloppe béton double peau et des planchers caissons en béton architectonique blanc, les chapes béton intérieures plus quelques ouvrages extérieurs béton, réseaux extérieurs et plantations. La tranche conditionnelle comprend le rabattement de nappe (le cas échéant). Délai d'exécution de la tranche conditionnelle: 3,5 mois exécuté dans le délai de la tranche ferme. Date limite d'affermissement: 21 jours après notification de la tranche ferme.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Cloisons doublages plafonds suspendus
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE) à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - des cloisons fixes composites. - Des renforts d'isolation phonique. - Des cloisons de doublage - des plafonds suspendus en laine de verre. - Des profils de rives aile d'avion. - Des plafonds suspendus en plaques de platre. - Des ouvrages divers (soffites, caissons d'habillages, encoffrements, joues, grilles de décompression, etc). - Des travaux divers (poses des huisseries et batis, renforts des cloisons, protèges angles en cornières métalliques, pose des trappes de visite de gaines, raccords divers, découpes, barrières coupe-feu et isophoniques). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE) à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - des cloisons fixes composites. - Des renforts d'isolation phonique. - Des cloisons de doublage - des plafonds suspendus en laine de verre. - Des profils de rives aile d'avion. - Des plafonds suspendus en plaques de platre. - Des ouvrages divers (soffites, caissons d'habillages, encoffrements, joues, grilles de décompression, etc). - Des travaux divers (poses des huisseries et batis, renforts des cloisons, protèges angles en cornières métalliques, pose des trappes de visite de gaines, raccords divers, découpes, barrières coupe-feu et isophoniques). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Durée de l'accord: 2 mois
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE.) à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - les chassis vitrés coulissants d'une hauteur d'étage - les chassis vitrés coulissants disposés sur une allège fixe - les chassis vitrés fixes - les chassis vitrés coupe feu - les chassis vitrés ouvrants à la française avec allège à ventelles motorisés - les chassis à ventelles motorisés d'une hauteur d'étage - les ensembles vitrés en bois constitués de chassis fixes de grandes dimensions et de portes pleines incluses - les portes vitrées ou pleines éventuellement pare flamme ou coupe feu associées à des chassis vitrés eux-memes pare flamme ou coupe feu - les planchers extérieurs en bois des terrasses - les tablettes de travail - les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE.) à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - les chassis vitrés coulissants d'une hauteur d'étage - les chassis vitrés coulissants disposés sur une allège fixe - les chassis vitrés fixes - les chassis vitrés coupe feu - les chassis vitrés ouvrants à la française avec allège à ventelles motorisés - les chassis à ventelles motorisés d'une hauteur d'étage - les ensembles vitrés en bois constitués de chassis fixes de grandes dimensions et de portes pleines incluses - les portes vitrées ou pleines éventuellement pare flamme ou coupe feu associées à des chassis vitrés eux-memes pare flamme ou coupe feu - les planchers extérieurs en bois des terrasses - les tablettes de travail - les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution de ce présent lot: 3,5 mois.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation: - les blocs portes stratifiés - l'Organigramme - les cloisons vitrées - les cloisons des sanitaires - les poteaux de tete de cloisons. - Les murs mobiles - les plinthes bois. - Les façades de gaines - les trappes de gaines et de visites. - Les placards coulissants - les détalonnages des portes. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation: - les blocs portes stratifiés - l'Organigramme - les cloisons vitrées - les cloisons des sanitaires - les poteaux de tete de cloisons. - Les murs mobiles - les plinthes bois. - Les façades de gaines - les trappes de gaines et de visites. - Les placards coulissants - les détalonnages des portes. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution du présent lot: 4,5 mois.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries agencement bois
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution sont réalisées par la maîtrise d'œuvre, avec plans et détails d'exécution et de chantier, calepinages d'exécution, les plans d'ateliers sont établis par l'entreprise et sont à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - les habillages stratifiés sur cloisons - les plafonds de la salle des rencontres - la boîte pour chute à livres. - Des écrans de projection. - Des façades de gaines et rayonnages périphériques appelés " ruban ". - Des plans de vasques et de change. - Des miroirs. - Des rideaux. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution sont réalisées par la maîtrise d'œuvre, avec plans et détails d'exécution et de chantier, calepinages d'exécution, les plans d'ateliers sont établis par l'entreprise et sont à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - les habillages stratifiés sur cloisons - les plafonds de la salle des rencontres - la boîte pour chute à livres. - Des écrans de projection. - Des façades de gaines et rayonnages périphériques appelés " ruban ". - Des plans de vasques et de change. - Des miroirs. - Des rideaux. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les plans d'atelier à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - des gardes corps vitrés. - Des gardes corps avec remplissage en maille inox. - Des gardes corps de la lumière de l'escalier encloisonné - des mains courantes. - Des portes acier. - Des ensembles menuisés en acier - des ouvrages en caillebottis - des brise soleil - des façades de la " boîte à lumière et à vent " avec leurs chassis vitrés ouvrants et leurs chassis à ventelles - des stores enroulables - d'Une porte à lames bois escamotable - des grilles de ventilation - d'Une trappe technique - d'Une trappe de retour de prets - d'Un chassis de désenfumage - d'Un coffre-fort - d'Une boite aux lettres - des porte-vélos. - Des cendriers - des caches extincteurs - un bac à sable - les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les plans d'atelier à soumettre à l'approbation du maître d'œuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - La fourniture, la pose et la réalisation: - des gardes corps vitrés. - Des gardes corps avec remplissage en maille inox. - Des gardes corps de la lumière de l'escalier encloisonné - des mains courantes. - Des portes acier. - Des ensembles menuisés en acier - des ouvrages en caillebottis - des brise soleil - des façades de la " boîte à lumière et à vent " avec leurs chassis vitrés ouvrants et leurs chassis à ventelles - des stores enroulables - d'Une porte à lames bois escamotable - des grilles de ventilation - d'Une trappe technique - d'Une trappe de retour de prets - d'Un chassis de désenfumage - d'Un coffre-fort - d'Une boite aux lettres - des porte-vélos. - Des cendriers - des caches extincteurs - un bac à sable - les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Durée de l'accord: 7 mois
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Etancheité
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection gravier, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par platelages en bois sur plots, des revetements imperméables par résine, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par chape béton, des étanchéités du type bicouche élastomère autoprotégée avec isolant, des ouvrages annexes comprenant, les trop pleins et gargouilles, l'étanchéité des joints de dilatation, les évacuations des eaux pluviales des toitures terrasses, les descentes d'eaux pluviales extérieures, les manchons pour sorties de ventilation, les habillages des ventilations des eaux usées, les crosses, les crochets d'ancrages, les couvertines, tous accessoires métalliques pour seuils, joints de dilatation, entrées d'eau, la fourniture et la mise en oeuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au revetement d'étanchéité et de tous dispositifs, la fourniture et la mise en oeuvre des contre - collerettes de tuyaux de ventilation de chute, les dispositifs de protection des relevés et retombées, les dispositifs d'étanchéité au droit des pénétrations, la fourniture et la mise en œuvre des fourreaux métalliques nécessaires aux traversées de l'ouvrage porteur (en aggravation du CCS), l'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire, les épreuves d'étanchéité à l'eau du revetement (en aggravation du CCS) pour les essais d'étanchéité. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture, la pose et la réalisation des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection gravier, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par platelages en bois sur plots, des revetements imperméables par résine, des étanchéités du type bicouche élastomère avec isolant et protection par chape béton, des étanchéités du type bicouche élastomère autoprotégée avec isolant, des ouvrages annexes comprenant, les trop pleins et gargouilles, l'étanchéité des joints de dilatation, les évacuations des eaux pluviales des toitures terrasses, les descentes d'eaux pluviales extérieures, les manchons pour sorties de ventilation, les habillages des ventilations des eaux usées, les crosses, les crochets d'ancrages, les couvertines, tous accessoires métalliques pour seuils, joints de dilatation, entrées d'eau, la fourniture et la mise en oeuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au revetement d'étanchéité et de tous dispositifs, la fourniture et la mise en oeuvre des contre - collerettes de tuyaux de ventilation de chute, les dispositifs de protection des relevés et retombées, les dispositifs d'étanchéité au droit des pénétrations, la fourniture et la mise en œuvre des fourreaux métalliques nécessaires aux traversées de l'ouvrage porteur (en aggravation du CCS), l'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire, les épreuves d'étanchéité à l'eau du revetement (en aggravation du CCS) pour les essais d'étanchéité. Cette liste n'est pas limitative.
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot no7 comprend une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Cette prestation concerne une étanchéité multicouche alternative à la solution membrane écologique.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Sols Colles
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les préparations des supports. - Les réagréages - les barrières anti-humidité sous revetements de sols souples - les revetements de sols textiles en lés. - L'Habillage des marches et contremarches des gradins de la salle des rencontres. - Les ouvrages divers (Barres de seuils - couvres joints, couvres joints de dilatation, les protections et nettoyages, etc). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les préparations des supports. - Les réagréages - les barrières anti-humidité sous revetements de sols souples - les revetements de sols textiles en lés. - L'Habillage des marches et contremarches des gradins de la salle des rencontres. - Les ouvrages divers (Barres de seuils - couvres joints, couvres joints de dilatation, les protections et nettoyages, etc). - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Durée de l'accord: 1 mois
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peinture
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE) à soumettre à l'approbation du maître d'œeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - Peintures, toiles de verres - la réalisation des enduits garnissants. - Les préparations des platres manufacturés. - Les préparations des supports. - Les traitements de finition en parois et plafond - les peintures acryliques. - Les traitements anti-graffiti. - Les peintures sur ouvrages métalliques. - Les peintures, lasures ou vernis sur ouvrages bois et dérivés. - Les peintures sur canalisations P.V.C apparentes. - Les peintures sur canalisations métalliques apparentes. - Les peintures sur appareils de chauffage et tuyaux de chauffage. - Les peintures de sol - le nettoyage de réception. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Les prestations du présent lot comprennent notamment: - les études d'exécution, avec plans et détails d'exécution et de chantier, établis d'après le dossier de consultation des entreprises (DCE) à soumettre à l'approbation du maître d'œeuvre, y compris relevés précis des côtes sur place. - Peintures, toiles de verres - la réalisation des enduits garnissants. - Les préparations des platres manufacturés. - Les préparations des supports. - Les traitements de finition en parois et plafond - les peintures acryliques. - Les traitements anti-graffiti. - Les peintures sur ouvrages métalliques. - Les peintures, lasures ou vernis sur ouvrages bois et dérivés. - Les peintures sur canalisations P.V.C apparentes. - Les peintures sur canalisations métalliques apparentes. - Les peintures sur appareils de chauffage et tuyaux de chauffage. - Les peintures de sol - le nettoyage de réception. - Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes (pendant l'exécution des travaux du présent lot). - Les dispositifs assurant la sécurité des personnes et des biens. - Les nettoyages et les enlèvements hors chantier de tous déchets, débris, emballages, gravois résultant de l'exécution des travaux du présent lot. Cette liste n'est pas limitative.
Durée de l'accord: 5 mois
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Chauffage ventillation plomberie-sanitaires GTB
Brève description:
Les travaux comprennent notamment la réalisation de forages et la mise en place de sondes géothermiques, la mise en place de l'ensemble des équipements qui permettra la production de calorie et de frigorie par pompe à chaleur eau / eau, l'ensemble de la distribution hydraulique depuis le local technique chauffage vers les équipements terminaux, la mise en place des équipements terminaux (plancher chauffant, poutres froides, ...), la mise en place des équipements de régulation, la mise en place d'un ensemble mono-split pour le local informatique, la mise en place de l'ensemble des équipements de ventilation pour les locaux accessibles au public. Cela comprend entre autre la mise en place de centrale de traitement d'air double flux avec récupérateur d'énergie, de l'ensemble des réseaux aérauliques, de l'ensemble des grilles et bouches de soufflage, reprise et extérieure, de l'ensemble des équipements divers (clapets coupe feu, pièges à sons, registres de réglage, ...), la mise en place de l'ensemble des équipements de plomberie sanitaires . Cela comprend entre autre la mise en place des réseaux eu / ev / ep/ ef / ecs, des équipements de traitements d'eau, des productions d'ecs, des appareils sanitaires, des pompes de relevage pour les réseaux au niveau -1, la mise en place de l'ensemble des équipements pour la mise en place d'une GTB, la mise en place d'armoires électriques spécifiques au présent lot, le raccordement de ses équipements aux attentes du lot Electricité.
Les travaux comprennent notamment la réalisation de forages et la mise en place de sondes géothermiques, la mise en place de l'ensemble des équipements qui permettra la production de calorie et de frigorie par pompe à chaleur eau / eau, l'ensemble de la distribution hydraulique depuis le local technique chauffage vers les équipements terminaux, la mise en place des équipements terminaux (plancher chauffant, poutres froides, ...), la mise en place des équipements de régulation, la mise en place d'un ensemble mono-split pour le local informatique, la mise en place de l'ensemble des équipements de ventilation pour les locaux accessibles au public. Cela comprend entre autre la mise en place de centrale de traitement d'air double flux avec récupérateur d'énergie, de l'ensemble des réseaux aérauliques, de l'ensemble des grilles et bouches de soufflage, reprise et extérieure, de l'ensemble des équipements divers (clapets coupe feu, pièges à sons, registres de réglage, ...), la mise en place de l'ensemble des équipements de plomberie sanitaires . Cela comprend entre autre la mise en place des réseaux eu / ev / ep/ ef / ecs, des équipements de traitements d'eau, des productions d'ecs, des appareils sanitaires, des pompes de relevage pour les réseaux au niveau -1, la mise en place de l'ensemble des équipements pour la mise en place d'une GTB, la mise en place d'armoires électriques spécifiques au présent lot, le raccordement de ses équipements aux attentes du lot Electricité.
Informations complémentaires sur les lots:
Délai d'exécution du présent lot: 12,5 moisCe lot no11 comprend une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Cette prestation concerne un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré.
Délai d'exécution du présent lot: 12,5 moisCe lot no11 comprend une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Cette prestation concerne un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: desenfumage
Brève description:
Comprend l'installation du désenfumage mécanique d'un volume unique avec tourelles d'extraction en terrasse supérieure et amenées d'air neuf sur ouvrants de façades ainsi que la gestion de la sur-ventilation nocturne en période estivale et SSI.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution du présent lot: 12,5 mois.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Electricité CF Cf
Brève description:
Travaux d'électricité Courants Forts (Cfo). L'entreprise titulaire du présent lot devra: - la réalisation des réseaux de terre, compris interconnexion des terres entres-elles. - La mise en oeuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre des canalisations électriques. - La mise en œuvre des armoires de distribution électrique. - La mise en œuvre de l'appareillage. - La mise en oeuvre des luminaires intérieurs et extérieurs. - La mise en oeuvre du système d'éclairage de sécurité. - La réalisation des notes de calculs, calculs d'éclairement, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés. Travaux d'électricité courants faibles (Cfa). L'entreprise titulaire du présent lot devra: - la réalisation des liaisons équipotentielles. - La mise en œuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre du système de sécurité intrusion. - La mise en œvre du système de filtrage d'accès. - La mise en oeuvre du système de distribution TV. - La mise en oeuvre du système de pré-cablage voix-données-images. - La réalisation des notes de calculs, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés.
Travaux d'électricité Courants Forts (Cfo). L'entreprise titulaire du présent lot devra: - la réalisation des réseaux de terre, compris interconnexion des terres entres-elles. - La mise en oeuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre des canalisations électriques. - La mise en œuvre des armoires de distribution électrique. - La mise en œuvre de l'appareillage. - La mise en oeuvre des luminaires intérieurs et extérieurs. - La mise en oeuvre du système d'éclairage de sécurité. - La réalisation des notes de calculs, calculs d'éclairement, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés. Travaux d'électricité courants faibles (Cfa). L'entreprise titulaire du présent lot devra: - la réalisation des liaisons équipotentielles. - La mise en œuvre des différents supports de distribution électrique. - La mise en oeuvre du système de sécurité intrusion. - La mise en œvre du système de filtrage d'accès. - La mise en oeuvre du système de distribution TV. - La mise en oeuvre du système de pré-cablage voix-données-images. - La réalisation des notes de calculs, schémas unifilaires et synoptiques de distribution, plans de réservations et plans d'exécution, et ce, avant réalisation. - Les paramétrages, mises en services et essais des installations réalisées. - Les fiches d'auto-contrôles, PV de réception, ... - La fourniture du dossier des ouvrages exécutés.
Durée de l'accord: 14 mois
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description:
Les prestations du présent lot comprennent notamment la fourniture et la mise en oeuvre de 2 ascenseurs 630 Kg et leurs postes palières.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution du présent lot: 3,5 mois.
Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 12MO08
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant l'intégralité du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: fermes actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financement: budget: M14 Investissementréférences de l'imputation: 93213/3213/21318 AP 93213/2 Subventions en cours - region languedoc roussillon - Conseil général de l'Hérault contrat 2012, 2013 et 2014 - eTAT - dRAC - cAF - union europeenne (feder).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: fermes actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financement: budget: M14 Investissementréférences de l'imputation: 93213/3213/21318 AP 93213/2 Subventions en cours - region languedoc roussillon - Conseil général de l'Hérault contrat 2012, 2013 et 2014 - eTAT - dRAC - cAF - union europeenne (feder).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.
Autres conditions particulières:
Le délai d'exécution tous lots confondus est de 17 mois dont une période de préparation fixée à un mois. La période de préparation débutera à compter de la réception d'un ordre de service de démarrage de celle-ci. Le titulaire de chacun des lots recevra ensuite, pour les travaux lui incombant, un ordre de service de commencement des travaux. Le lot no7 (étanchéité) et le lot no11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) comprennent une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Pour le lot no7 (étanchéité) il s'agit d'une étanchéité multicouche alternative à la solution membrane. Pour le lot no11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) il s'agit d'un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré.
Le délai d'exécution tous lots confondus est de 17 mois dont une période de préparation fixée à un mois. La période de préparation débutera à compter de la réception d'un ordre de service de démarrage de celle-ci. Le titulaire de chacun des lots recevra ensuite, pour les travaux lui incombant, un ordre de service de commencement des travaux. Le lot no7 (étanchéité) et le lot no11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) comprennent une prestation alternative que les candidats ont l'obligation de chiffrer dans leurs offres. Pour le lot no7 (étanchéité) il s'agit d'une étanchéité multicouche alternative à la solution membrane. Pour le lot no11 (CVC Plomberie-Sanitaires Gtb) il s'agit d'un déplacement de la position des sondes géothermiques hors de l'emprise du parking enterré.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (40)
3. Critère environnemental (15)
4. Caractère esthétique (5)
Langues
Langue: français 🗣️
Référence Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12MO08
Informations complémentaires
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.7.2012.
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr📧
Téléphone: +33 467548100📞
Adresse Internet: http://www.ta-montpellier.juradm.fr🌏
Fax: +33 467547410 📠
Source: OJS 2012/S 143-239010 (2012-07-25)
Informations complémentaires (2012-08-16) Objet Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence Dates
Date d'envoi: 2012-08-16 📅
Date limite de soumission: 2012-09-28 📅
Date de publication: 2012-08-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 159-264594
Se réfère à l'avis: 2012/S 143-239010
Numéro JO-S: 159
Source: OJS 2012/S 159-264594 (2012-08-16)