Construction d'une médiathèque intercommunale à Frontignan - relance du lot no1: gros œuvre - terrassements

Cté d'agglomération du Bassin de Thau

Le présent marché concerne uniquement le lot no1 (gros œuvre - terrassements). Le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée. - Hauteur maxi du batiment: 15m - emprise au sol: 780m2 - sHON: 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de Haute qualité environnementale (Hqe®). D'Une manière générale, la démarche Hqe® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées. Ces niveaux de performances figurent dans le CCTP en introduction du descriptif du lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-19. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-10-05 Avis de marché
2013-03-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue: Marché séparé ordinaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Bassin de Thau
Adresse postale: 4 avenue d'Aigues, BP 600
Code postal: 34110
Commune postale: Frontignan
Contact
Adresse Internet: http://www.thau-agglo.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches-publics@thau-agglo.fr 📧
Téléphone: +33 467464764 📞
Fax: +33 467464765 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-05 📅
Date limite de soumission: 2012-11-19 📅
Date de publication: 2012-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 195-320607
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont fournis avec le dossier de consultation. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II de la PRIS V1 ou (**) du RGS de la PRIS V1 (Politique de référencement intersectoriel de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou européenne (http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm). Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne uniquement le lot no1 (gros œuvre - terrassements). Le batiment R+2 sur parking enterré, se présente sous la forme d'un seul volume installé sur un terrain d'assiette de forme trapézoidale, longé côté Nord par une étroite bande végétalisée. - Hauteur maxi du batiment: 15m - emprise au sol: 780m2 - sHON: 2 241m2 + 756m2 de stationnement et locaux techniques en sous-sol Ce projet s'inscrit dans une démarche de certification de Haute qualité environnementale (Hqe®). D'Une manière générale, la démarche Hqe® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité (qualité architecturale, qualité d'usage, qualité d'ambiance, qualité technique) tout en limitant l'impact environnemental du batiment. Une réflexion sur la qualité environnementale du projet a été menée tout au long des études. Cette réflexion intervient aussi bien en phases préalables de programme et de conception qu'en phase réalisation. Les entreprises ont donc un rôle essentiel à jouer au moment du chantier afin d'assurer la continuité de la démarche, et l'obtention des performances environnementales souhaitées. Ces niveaux de performances figurent dans le CCTP en introduction du descriptif du lot.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre terrassements
Brève description:
Pour le présent lot, les travaux consistent essentiellement et de manière non exhaustive en: la mise en place des installations de chantier; l'entretien, le nettoyage et la maintenance des installations de chantier; le repliement complet des installations de chantier; le terrassement complet permettant l'implantation du batiment; la réalisation d'infrastructures en béton armé, de parois verticales en béton armé blanc laissé brut de décoffrage, de planchers à caissons en béton armé blanc laissé brut de décoffrage, de panneaux de fibres de bois acoustiques posés en fond de coffrage des planchers caissons, de dallage, de canalisations, de plantations. Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche ferme comprend le terrassement pour la réalisation d'un sous-sol, fondations et travaux en élévation sur 4 niveaux y compris RDC de l'enveloppe béton double peau et des planchers caissons en béton architectonique blanc, les chapes béton intérieures plus quelques ouvrages extérieurs béton, réseaux extérieurs et plantations. La tranche conditionnelle comprend le rabattement de nappe (le cas écheant).
Afficher plus
Durée de l'accord: 15 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution des travaux de construction de la médiathèque, tous lots confondus (soit les 13 lots), est de 17 mois dont une période de préparation fixée à un mois. Le délai d'exécution des travaux concernant le lot no1 (gros oeuvre - terrassements) se décompose comme suit: Durée total: 15 mois / Durée de la tranche ferme: 15 mois / Durée de la tranche conditionnelle: 3,5 mois (inclus dans la tranche ferme). La période de préparation débutera à compter de la réception d'un ordre de service de démarrage de celle-ci. Le titulaire du présent lot recevra ensuite un ordre de service de commencement des travaux. Un calendrier prévisionnel détaillant ces délais d'exécution par lot est fourni avec le dossier de la consultation.
Afficher plus
Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 12MO08

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100 % du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: fermes actualisables. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: Les crédits sont prévus au budget M14 en investissement, références de l'imputation: 93213 / 3213 / 21318 AUTORISATION de programme 93213 / 2.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (40)
2. Valeur technique (40)
3. Critère environnemental (15)
4. Caractère esthétique (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://bassin-thau.marcoweb.fr/ 🌏
Nom: Thau agglo
Point de contact: Melle Sophie Saccazes
Téléphone: +33 467464762 📞
URL des documents: http://bassin-thau.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://bassin-thau.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2012-07-27 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12MO08
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 143-239010
Informations complémentaires
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont fournis avec le dossier de consultation. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants: Tous formats standards. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II de la PRIS V1 ou (**) du RGS de la PRIS V1 (Politique de référencement intersectoriel de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou européenne (http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm). Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Adresse Internet: http://www.ta-montpellier.juradm.fr 🌏
Fax: +33 467547410 📠
Source: OJS 2012/S 195-320607 (2012-10-05)
Avis d'attribution de marché (2013-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 487 277,33 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 4 avenue d'Aigues BP 600

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-04 📅
Date de publication: 2013-03-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 047-075096
Se réfère à l'avis: 2012/S 195-320607
Numéro JO-S: 47
Informations complémentaires
Le marché est conclu pour un montant total (tranche ferme + tranche conditionnelle) de 2 487 277,33 EUR HT. Le montant de la tranche ferme est de 2 469 157,33 EUR HT et le montant de la tranche conditionnelle est de 18 120 EUR HT. Annonce nº 194, BOAMP 196 A du 10.10.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.3.2013.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-02-25 📅
Nom: Arcadi Pla SA
Commune postale: Entresuelo CP
Code postal: 17002
Pays: Espagne 🇪🇸

Informations complémentaires
Organe de révision
Fax: +33 46754710 📠
Source: OJS 2013/S 047-075096 (2013-03-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre