Centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Noirlac - aménagements des corps de ferme en village créatif - tranche 2

Conseil général du Cher

Centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Noirlac - aménagements des corps de ferme en village créatif - tranche 2.
Les travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles et sont répartis en 14 lots:
Lot 1: démolitions - gros oeuvre.
Lot 2: voirie et réseaux divers.
Lot 3: charpente et structure bois - bardage.
Lot 4: couverture - zinguerie.
Lot 5: menuiseries extérieures.
Lot 6: métallerie.
Lot 7: menuiserie int - plâtrerie - plafonds - isolation.
Lot 8: plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation.
Lot 9: électricité courants forts - courants faibles.
Lot 10: revêtement de sol dur - faïence.
Lot 11: revêtement de sol souple.
Lot 12: peintures - revêtements muraux.
Lot 13: ravalements extérieurs.
Lot 14: micropieux.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée au CCAP. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-07-26. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général du Cher

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-06-22	Avis de marché
2013-04-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-06-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Les travaux concernent le Centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Noirlac:Aménagements des corps de ferme en village créatif tranche 2.Il est fixé une période de préparation d'une durée de 60 jours, non comprise dans le délai d'exécution des travaux du bon de commande concerné.Les concurrents n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).Ils peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes.Les candidats devront indiquer, pour chaque variante proposée, les incidences éventuelles sur les autres lots et fournir toutes les indications techniques et justificatifs permettant au maître d'oeuvre d'apprécier l'intérêt de la solution proposée.Les variantes libres proposées pas les candidats devront:— respecter les contraintes architecturales et fonctionnelles de l'ensemble de l'opération,— respecter les prescriptions du permis de construire,— respecter les caractéristiques d'éclairement, de ventilation, de chauffage et d'acoustique énoncées au CCPT, notice et plan,— proposer des solutions techniques apportant des économies financières dans la réalisation des travaux et/ou dans l'exploitation du site.Toutes les variantes ne respectant pas les prescriptions ci-dessus seront déclarées "non-conformes".En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots n° 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 13.Le titulaire du lot aura obligation de recourir à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion: chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes sans qualification, allocataires du RSA. Il devra justifier d'un minimum d'heures effectives sur le chantier (voir précisions art 2.5 du RC).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Cher
Adresse postale: service des marchés publics - place Marcel Plaisant
Code postal: 18023
Commune postale: Bourges Cedex
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.cg18.fr 🌏
Téléphone: +33 248278159 📞
Fax: +33 248278023 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-22 📅
Date limite de soumission: 2012-07-26 📅
Date de publication: 2012-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 121-200568
Numéro JO-S: 121
Informations complémentaires

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des 10, 28-i et 72 du code des marchés publics. Les critères d'attribution sont spécifiés dans la rubrique relative aux lots. Obtention des documents sur demande écrite (courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis. Conditions de remise des offres ou des candidatures: Sur le site https://marchespublics.cg18.fr. Ou par courrier ou contre récépissé à l'adresse mentionnée en en-tête du présent avis. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.6.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Noirlac - aménagements des corps de ferme en village créatif - tranche 2.

Les travaux comportent une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles et sont répartis en 14 lots:

Lot 1: démolitions - gros oeuvre.

Lot 2: voirie et réseaux divers.

Lot 3: charpente et structure bois - bardage.

Lot 4: couverture - zinguerie.

Lot 5: menuiseries extérieures.

Lot 6: métallerie.

Lot 7: menuiserie int - plâtrerie - plafonds - isolation.

Lot 8: plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation.

Lot 9: électricité courants forts - courants faibles.

Lot 10: revêtement de sol dur - faïence.

Lot 11: revêtement de sol souple.

Lot 12: peintures - revêtements muraux.

Lot 13: ravalements extérieurs.

Lot 14: micropieux.

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée au CCAP. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: démolitions - gros oeuvre
Brève description:

Les travaux de démolitions comprendront:— la protection et la consolidation provisoire des parties conservées, des parties à reprendre, par étaiements,blindages, renforts par tout moyen approprié,— les sujétions de désolidarisation avec les parties conservées afin d'éviter tout arrachement ou tout ébranlement ainsi que toutes les sujétions de travaux confortatifs qui s'avèreraient nécessaires pour maintenir en bon état de conservation les structures maintenues,— les sujétions d'échafaudages, de bâchages et l'évacuation de tous les gravats aux décharges publiques,— les sujétions de récupération de matériaux et matériels suivants demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre avec mise en place sur les lieux,— l'évacuation aux décharges y compris toutes sujétions,— terrassements complémentaires nécessaires sous bâtiments existants etneufs et hors emprise à partir du terrain laissé en place après démolitions,— remblaiement des vides de fouilles pour fondations, canalisation et fourreaux,— réseaux - régards,— maçonnerie - gros oeuvre.

Les travaux de démolitions comprendront:

— la protection et la consolidation provisoire des parties conservées, des parties à reprendre, par étaiements,blindages, renforts par tout moyen approprié,

— les sujétions de désolidarisation avec les parties conservées afin d'éviter tout arrachement ou tout ébranlement ainsi que toutes les sujétions de travaux confortatifs qui s'avèreraient nécessaires pour maintenir en bon état de conservation les structures maintenues,

— les sujétions d'échafaudages, de bâchages et l'évacuation de tous les gravats aux décharges publiques,

— les sujétions de récupération de matériaux et matériels suivants demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre avec mise en place sur les lieux,

— l'évacuation aux décharges y compris toutes sujétions,

— terrassements complémentaires nécessaires sous bâtiments existants etneufs et hors emprise à partir du terrain laissé en place après démolitions,

— remblaiement des vides de fouilles pour fondations, canalisation et fourreaux,

— réseaux - régards,

— maçonnerie - gros oeuvre.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 32 semaines tranche conditionnelle 1: 5 semaines tranche conditionnelle 2: 10 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 75 points Valeur technique notée sur 25 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: voirie et réseaux divers
Brève description:

Les travaux concernent:— les travaux de plate-formes,— la réalisation des voiries pour véhicules,— la réalisation des circulations piétonnes,— les aménagements extérieurs.

Les travaux concernent:

— les travaux de plate-formes,

— la réalisation des voiries pour véhicules,

— la réalisation des circulations piétonnes,

— les aménagements extérieurs.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 14 semaines tranche conditionnelle 2: 2 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 75 points Valeur technique notée sur 25 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: charpente et structure bois - bardage
Brève description:

Les travaux concernent:Les protections collectives.La réalisation des prestations de charpente (neuf et révision sur existant).La réalisation des structures à ossature bois.La réalisation de l'isolation thermique des ossatures bois.

Les protections collectives.

La réalisation des prestations de charpente (neuf et révision sur existant).

La réalisation des structures à ossature bois.

La réalisation de l'isolation thermique des ossatures bois.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 16 semaines tranche conditionnelle 1: 2 semaines tranche conditionnelle 2: 3 semaines Critères de jugement: Prix des prestations noté sur 70 points Valeur technique notée sur 30 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: couverture - zinguerie
Brève description:

Les travaux concernent:La révision de couverture en ardoise naturelle.La découverture de tuiles terre cuite de différents modèles.La réalisation de couverture en tuiles terre cuite petit modèle.Les ouvrages de zinguerie sur ardoise et tuiles.Les chêneaux, gouttières et descentes ep.Les ventilations et sorties sur toitures.Les habillages de protection sur murs et acrotères.Les protections collectives.

La révision de couverture en ardoise naturelle.

La découverture de tuiles terre cuite de différents modèles.

La réalisation de couverture en tuiles terre cuite petit modèle.

Les ouvrages de zinguerie sur ardoise et tuiles.

Les chêneaux, gouttières et descentes ep.

Les ventilations et sorties sur toitures.

Les habillages de protection sur murs et acrotères.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 24 semaines tranche conditionnelle 1: 4 semaines tranche conditionnelle 2: 5 semaines Critères de jugement: Prix des prestations noté sur 70 points Valeur technique notée sur 30 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Brève description:

Les travaux concernent:— la fabrication et pose des fenêtres et portes en aluminium,— la fabrication et pose des portes en bois, ou leur réparation,— la fabrication et pose des portes métalliques.

— la fabrication et pose des fenêtres et portes en aluminium,

— la fabrication et pose des portes en bois, ou leur réparation,

— la fabrication et pose des portes métalliques.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 8 semaines tranche conditionnelle 1:1 semaine tranche conditionnelle 2: 2 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 40 points Valeur technique notée sur 60 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: métallerie
Brève description:

Les travaux concernent:— la fabrication et pose des garde-corps et main-courantes,— la fabrication et pose des occultations extérieures acier et bois,— la fabrication et la pose de portails.

— la fabrication et pose des garde-corps et main-courantes,

— la fabrication et pose des occultations extérieures acier et bois,

— la fabrication et la pose de portails.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 6 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 70 points Valeur technique notée sur 30 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: menuiserie int - plâtrerie - plafonds - isolation
Brève description:

Les travaux concernent:— la fourniture et pose des menuiseries intérieures,— la réalisation des doublages et des cloisonnements,— la réalisation des plafonds en plaques de plâtre et ciment sur ossature,— la réalisation des plafonds acoustiques en dalles.

— la fourniture et pose des menuiseries intérieures,

— la réalisation des doublages et des cloisonnements,

— la réalisation des plafonds en plaques de plâtre et ciment sur ossature,

— la réalisation des plafonds acoustiques en dalles.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 28 semaines tranche conditionnelle 1: 2 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 65 points Valeur technique notée sur 35 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation
Brève description:

Les travaux du présent lot concernent:Les installations de raccordement en gaz naturel.Les installations de chauffage comprenant chaufferie et sous station par bâtiment.Les installations de ventilation et traitement d'air.Les installations de distribution d'eau potable, d'eau chaude sanitaire, production d'eau chaude.Sanitaire, raccordements d'évacuations, fourniture et pose des appareils sanitaires.

Les travaux du présent lot concernent:

Les installations de raccordement en gaz naturel.

Les installations de chauffage comprenant chaufferie et sous station par bâtiment.

Les installations de ventilation et traitement d'air.

Les installations de distribution d'eau potable, d'eau chaude sanitaire, production d'eau chaude.

Sanitaire, raccordements d'évacuations, fourniture et pose des appareils sanitaires.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 38 semaines tranche conditionnelle 1: 1 semaine Critères de jugement: prix des prestations noté sur 50 points Valeur technique notée sur 50 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: électricité courants forts - courants faibles
Brève description:

Le titulaire du présent lot aura à sa charge:— les installations de chantier,— la dépose des installations électriques,— le branchement électricité,— les tableaux électriques,— les lignes générales entre tableaux électriques,— les luminaires,— l'appareillage,— l'éclairage de sécurité,— les conducteurs, conduits & circuits,— les alimentations et prestations diverses,— la prise de terre et les mises à la terre,— l'équipement d'alarme incendie,— le précâblage téléphone - informatique,— l'équipement téléphonique,— l'installation téléphonique sur réseau opérateur,— la télévision,— la sonorisation,— la détection et l'alarme intrusion,— l'interphonie,— le chauffage électrique.

Le titulaire du présent lot aura à sa charge:

— les installations de chantier,

— la dépose des installations électriques,

— le branchement électricité,

— les tableaux électriques,

— les lignes générales entre tableaux électriques,

— les luminaires,

— l'appareillage,

— l'éclairage de sécurité,

— les conducteurs, conduits & circuits,

— les alimentations et prestations diverses,

— la prise de terre et les mises à la terre,

— l'équipement d'alarme incendie,

— le précâblage téléphone - informatique,

— l'équipement téléphonique,

— l'installation téléphonique sur réseau opérateur,

— la télévision,

— la sonorisation,

— la détection et l'alarme intrusion,

— l'interphonie,

— le chauffage électrique.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 36 semaines tranche conditionnelle 1: 4 semaines tranche conditionnelle 2: 3 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 50 points Valeur technique notée sur 50 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: revêtement de sol dur - faïence
Brève description:

Les travaux concernent:La préparation des supports.La fourniture et pose de revêtement carrelages intérieurs et plinthes.La fourniture et pose de revêtements de carrelage mural, compris étanchéité.La pose de siphon de sol.La fourniture et pose des accessoires.Les nettoyages de livraison.

La préparation des supports.

La fourniture et pose de revêtement carrelages intérieurs et plinthes.

La fourniture et pose de revêtements de carrelage mural, compris étanchéité.

La pose de siphon de sol.

La fourniture et pose des accessoires.

Les nettoyages de livraison.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 8 semaines tranche conditionnelle 1: 2 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 50 points Valeur technique notée sur 50 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: revêtement de sol souple
Brève description:

Les travaux concernent:— Le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases de sol fini,— La réception des supports horizontaux et verticaux, formes, débarrassées de tous gravois et déchets,— Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels des revêtements horizontaux et verticaux,— La fourniture et pose de revêtement de sols souples PVC.

— Le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases de sol fini,

— La réception des supports horizontaux et verticaux, formes, débarrassées de tous gravois et déchets,

— Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels des revêtements horizontaux et verticaux,

— La fourniture et pose de revêtement de sols souples PVC.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 7 semaines Prix des prestations noté sur 50 points Valeur technique notée sur 50 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: peintures - revêtements muraux
Brève description:

Les travaux concernent:— Les travaux de peinture extérieure,— Les travaux de peinture intérieure,— La fourniture et pose des éléments de signalétiques,— Les nettoyages de réception.

— Les travaux de peinture extérieure,

— Les travaux de peinture intérieure,

— La fourniture et pose des éléments de signalétiques,

— Les nettoyages de réception.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 24 semaines tranche conditionnelle 1: 5 semaines tranche conditionnelle 2: 4 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 70 points Valeur technique notée sur 30 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: ravalements extérieurs
Brève description:

Les travaux concernent:La réalisation des enduits sur façades existantes et futures.

La réalisation des enduits sur façades existantes et futures.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 18 semaines tranche conditionnelle 1: 4 semaines tranche conditionnelle 2: 2 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 60 points Valeur technique notée sur 40 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: micropieux
Brève description:

Les travaux objet du présent lot comprennent:— les travaux propres aux bâtiments à restructurer.Terrassement - ouvrages de maçonnerie et béton armé -.Ouvrages divers.

Les travaux objet du présent lot comprennent:

— les travaux propres aux bâtiments à restructurer.

Terrassement - ouvrages de maçonnerie et béton armé -.

Ouvrages divers.

Informations complémentaires sur les lots:

Durée du marché: tranche ferme: 9 semaines Critères de jugement: prix des prestations noté sur 75 points Valeur technique notée sur 25 points Précisions apportées à l'article 6 du réglement de consultation.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Les travaux concernent le Centre culturel de rencontre de l'Abbaye de Noirlac:

Aménagements des corps de ferme en village créatif tranche 2.

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 60 jours, non comprise dans le délai d'exécution des travaux du bon de commande concerné.

Les concurrents n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).

Ils peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes.

Les candidats devront indiquer, pour chaque variante proposée, les incidences éventuelles sur les autres lots et fournir toutes les indications techniques et justificatifs permettant au maître d'oeuvre d'apprécier l'intérêt de la solution proposée.

Les variantes libres proposées pas les candidats devront:

— respecter les contraintes architecturales et fonctionnelles de l'ensemble de l'opération,

— respecter les prescriptions du permis de construire,

— respecter les caractéristiques d'éclairement, de ventilation, de chauffage et d'acoustique énoncées au CCPT, notice et plan,

— proposer des solutions techniques apportant des économies financières dans la réalisation des travaux et/ou dans l'exploitation du site.

Toutes les variantes ne respectant pas les prescriptions ci-dessus seront déclarées "non-conformes".

En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots n° 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 13.

Le titulaire du lot aura obligation de recourir à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion: chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes sans qualification, allocataires du RSA. Il devra justifier d'un minimum d'heures effectives sur le chantier (voir précisions art 2.5 du RC).

Description des options:

Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes:

Tranches ferme et conditionnelles.

Les travaux sont répartis en 3 tranches:

— tranche ferme: réhabilitation des bâtiments du corps de ferme - VRD,

— tranche conditionnelle 1: aménagement de la grange,

— tranche conditionnelle 2: construction du bâtiment de stockage.

Prestations supplémentaires:

Les prestations décrites au CCTP devront impérativement être chiffrées par les candidats dans l'offre remise.

En tranche ferme.

— lot n° 2: article 2.5,

— lot n° 5: article 5.3.5.1,

— lot n° 7: article 7.2.7,

— lot n° 10: article 10.3.4,

— lot n° 11: articles 11.2.3 et 11.2.4,

— lot n° 12: article 12.3.12.

En tranche conditionnelle n° 1.

— lot n° 8: article 8.7.

Numéro de référence: 12-0439-0452
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chemin Férolles/Rd35 - Noirlac, 18200 Bruère Allichamps.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Une lettre de candidature comportant l'habilitation du mandataire par ses co-traitants si le candidat se présente sous la forme d'un groupement.

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travauxobjet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: Conseil général du Cher.

— prix global et forfaitaire -.

Délai global de paiement: 30 jours -.

— possibilité d'avance si montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et délais d'exécution supérieur à 2 mois,

— intérêts moratoires: taux BCE + 7 points,

— prix révisables mensuellement selon la formule indiquée à l'article 3.2 du CCAP.

Pénalités: art. 6.3 du CCAP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint sans mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1: 1) prix des prestations (75)
2. Lot 1: 2) valeur technique (25)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président - à l'attention de Magalie Poiré
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-0439-0452
Informations complémentaires

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des 10, 28-i et 72 du code des marchés publics.

Les critères d'attribution sont spécifiés dans la rubrique relative aux lots.

Obtention des documents sur demande écrite (courrier ou télécopie) ou par téléchargement sur la plate forme de dématérialisation aux coordonnées mentionnées en entête du présent avis.

Conditions de remise des offres ou des candidatures:

Sur le site https://marchespublics.cg18.fr.

Ou par courrier ou contre récépissé à l'adresse mentionnée en en-tête du présent avis.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 38775900 📞
Fax: +33 38538516 📠
Nom: Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: région Pays de la Loire - préfecture de Région Pays de la Loire
Commune postale: Nantes
Code postal: 44035
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 121-200568 (2012-06-22)

Avis d'attribution de marché (2013-04-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Service des marchés publics, place Marcel Plaisant

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-29 📅
Date de publication: 2013-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 085-143233
Se réfère à l'avis: 2012/S 121-200568
Numéro JO-S: 85
Informations complémentaires

Date de signature du marché par le pouvoir adjudicateur : 2 avril 2013Date de notification des marchés : 4 avril 2013 (sauf lot 8 : 5 avril 2013)Montant des marchés :Lot no1 : Tranche ferme (TF): 265 385.35 euro HTTranche conditionnelle 1 (TC1) : 33 020.45 euro HTTranche conditionnelle 2 (TC2) : 46 594.02 euro HTLot 14 : TF : 120 000 euro HTLot 2 : TF : 97 758.25 euro HTTC 2 : 4 967 euro HTLot 3 : TF : 116 956.17 euro HTTC 1 : 5 256.52 euro HTTC 2 : 13 382.03 euro HTLot 4 : TF : 100 120.91 euro HTTC 1 : 2 444 euro HTTC 2 : 16 950.36 euro HTLot 5 : TF : 60 260.73 euro HTTC 1 : 2 933.25 euro HTTC 2 : 4 021.05 euro HTLot 6 : TF : 19 823.70 euro HTLot 7 : TF : 111 192.42 euro HTTC 1 : 3 393.85 euro HTLot 8 : TF : 173 325 euro HTTC 1 : 2 418.24 euro HTLot 9 : TF : 92 842.63 euro HTTC 1 : 8 105.64 euro HTTC 2 : 3 306.29 euro HTLot 11 : TF : 16 653.78 euro HTLot 12 : TF : 26 358.50 e HTPSE : 178.50 euro HTTC 1 : 5 616.30 euro HTTC 2 : 6 377 euro (H.T.). Annonce no174, B.O.A.M.P. 122 A du 27 juin 2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 avril 2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chemin Férolles/Rd35 - Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 : 1) Prix des prestations (75)
2. Lot 1 : 2) Valeur technique (25)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-02-14 📅
Nom: Ayder
Adresse postale: 26 allée Louis Armand
Commune postale: Bourges
Code postal: 18000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Établissements TTR
Adresse postale: ZI Les Malpommes
Commune postale: Orval
Code postal: 18200

3️⃣
Nom: Dubas
Adresse postale: 26 route de Bourges
Commune postale: Dun-sur-Auron
Code postal: 18130

4️⃣
Nom: CMZ Dufour Didier
Adresse postale: 21 rue Jean Moulin
Commune postale: Lignières
Code postal: 18160

5️⃣
Nom: Dumay
Adresse postale: Le Bourg
Commune postale: Bannegon
Code postal: 18210

6️⃣
Nom: F. Alves métallerie
Adresse postale: ZI Orchidée
Commune postale: La Chapelle-Saint-Ursin
Code postal: 18570

7️⃣
Nom: Sbpi
Adresse postale: ZA Port sec Nord

8️⃣
Nom: SAS Baron-Bonivin
Adresse postale: BP 4065

9️⃣
Nom: Projelec
Adresse postale: 25 allée Evariste Gallois

1️⃣0️⃣
Nom: Ce lot est déclaré infructueux

1️⃣1️⃣
Nom: Peinture et couleur du Berry
Adresse postale: rue Isaac Newton

1️⃣2️⃣
Nom: Lacroix Gauthier

1️⃣3️⃣

1️⃣4️⃣
Adresse postale: rue Louis Armand
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
4
2
0

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président – à l'attention de Magalie Poiré

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: TA Orléans
Téléphone: +33 238775900 📞
Fax: +33 238538516 📠
Nom: Comité consultatif des règlements amiable des litiges
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Région Pays de la Loire
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Orléans
Source: OJS 2013/S 085-143233 (2013-04-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)