Bâtiment de recherche (MAPA)

Association CRCT Sud-Francilien

Construction d'un bâtiment de recherche destiné au centre de recherche clinique et translationnelle (CRCT) Sud-Francilien et à institut de recherche et de développement clinique (IRD-T).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-25. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-18 Avis de marché
2012-05-25 Informations complémentaires
2014-02-11 Informations complémentaires
Avis de marché (2012-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction de centres de recherche
Quantité ou étendue:
Les caractéristiques principales quant à la nature de l'étendue des travaux sont les suivantes (surface plancher totale 4 548 m²). La consultation porte sur les travaux de construction d'un bâtiment destiné au centre de recherche clinique et translationnelle et à l'institut de recherche et de développement translationnel à Corbeil-Essonnes. Le bâtiment à construire comprend trois niveaux partagés de la manière suivante: - le rez-de-chaussée accueille les activités du crct: laboratoires, bureaux et zone d'accueil - le 1er étage est réservé aux activités de l'ird-t - plateau livré nu (clos et couvert) - le 2nd étage (toiture) comprend les installations à usage commun, à savoir (1) les locaux techniques, et (2) l'espace dit "de conférence" dédié principalement aux activités du crct dans le cadre de ses programmes de formation des patients et de leurs familles, et mis à la disposition du personnel CRCT & IRD-T comme salles de réunions.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Construction de centres de recherche 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Association CRCT Sud-Francilien
Adresse postale: genopole campus 1 - 5 rue Henri Auguste Desbruères - 91030 Évry Cedex - conduite d'opération assurée par essonne aménagement
Code postal: 91025
Commune postale: Évry
Contact
Courrier électronique: jcmontebrun@91amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 160799777 📞
Fax: +33 160799750 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-18 📅
Date limite de soumission: 2012-05-25 📅
Date de publication: 2012-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 78-128215
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises est librement téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante: Http://Crctsudfrancilien.E-Marchespublics.Com Le pouvoir adjudicateur agit dans le cadre d'une convention de co-maitrise d'ouvrage pour son propre compte et celui du gip genopole. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots ne pourra excéder quinze (15) mois à compter de la date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ce délai comprend l'ensemble des travaux tous corps d'État suivant le planning prévisionnel "directeur" joint au présent dossier permettant d'assurer la livraison complète de l'ouvrage. Ce délai d'exécution comprend obligatoirement le délai légal de préparation du chantier en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé: ce délai est réglementairement incompressible de un (1) mois. Unité monétaire: euro. Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe et sera composé des pièces énumérées dans le règlement de consultation. Les prix sont globaux et forfaitaires pour chacun des lots. Les variantes sont autorisées. Par dérogation au décret du 25.8.2011, les candidats sont informés qu'ils devront obligatoirement présenter une offre de base. En l'absence d'une offre de base, l'offre en variante sera également éliminée. Les offres seront transmises, en deux exemplaires, par voie papier à l'adresse suivante: Essonne aménagement - conducteur d'opération - M. Jean-Christophe montebrun - 93 rue Henri Rocbefort 91025 Evry Cedex FRANCE, ou par voie électronique: Http://Crctsudfrancilien.E-Marchespublics.Com Le pli portera la mention suivante: "construction d'un bâtiment de recherche destiné au centre de recherche et translationnelle (CRCT) Sud-Francilien et à institut de recherche et de développement clinique (IRD-T) à corbeil-essonnes (91) - lot ou macro-lot no.... (MAPA)- intitulé du lot ou macro-lot no....". Il sera remis contre récépissé (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30) ou envoyé par la poste à l'adresse ci-dessus mentionnée et devra parvenir à destination avant la date et heure limites. Attention: il est fortement conseillé de prendre en compte un délai d'acheminement postal raisonnable voire suffisamment confortable, pour ne pas voir vos plis arriver hors délai. Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un bâtiment de recherche destiné au centre de recherche clinique et translationnelle (CRCT) Sud-Francilien et à institut de recherche et de développement clinique (IRD-T).
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: cloisons
Brève description:
Qualibat 4132, 4211, 4221 ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: electricité courants faibles
Brève description:
Qualifelec indices CF1, CF2, CF3, mention fo ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Néant ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: plomberie et fluides
Brève description:
Qualibat 5112 ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: supervision
Brève description:
Qualifelec indices CF1, CF2, CF3 ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description:
4413, 4421, 4582 ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: faux plafonds
Brève description: 6612 ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées
Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: détection incendie
Brève description:
Certification au référentiel i7 (certification apsad de service d'installation de système de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Plusieurs prestations complémentaires, à chiffrer impérativement par le candidat et que le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de retenir ou non en complément de l'offre de base, sont prévues. Les options dont le contenu technique ne sera pas conforme aux exigences du dossier de consultation des entreprises (DCE) ne seront pas retenues.
Afficher plus
Durée de l'accord: 15 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 117 bld. Jean Jaurès, 91100 Corbeil-Essonnes FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la copie du (ou des) jugements (prononcés), s'il est en redressement judiciaire - une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance 2005-649, - une lettre de candidature faisant apparaître si le candidat se présente seul ou en groupement (imprimé DC1). En cas de prestataires groupés, chaque membre du groupement doit remettre sous peine de rejet, les pièces demandées. Remarques: postérieurement à l'appel d'offres, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les imprimés noti1 et NOTI2, ou équivalents. La sélection des candidats s'effectue au regard des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— une déclaration du candidat reprenant les renseignements ou les documents visés par l'arrêté du 28.8.2006 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (eco m06 2008a) publié au jo du 29.8.2006 (imprimé DC2), comme indiqué dans le règlement de consultation.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— une attestation d'assurance en cours de validité, - qualifications requises, ou, à défaut, qualifications au moins équivalentes, ou, à défaut, références détaillées permettant de statuer sur les qualifications effectives du candidat.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Toutefois, si le titulaire du marché est une SCOP, un artisan ou une société coopérative d'artisan il n'est pas exigé de retenue de garantie (sur justification utile). Elle pourrait êttre remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Cette garantie doit être constituée au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevé et le titulaire peut jusqu'à la fin du délai de garantie, la possibilité de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds européen et subventions conseil régional d'Ile-de-France et conseil général de l'Essonne.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique de l'offre (60 %)
2. Le prix des prestations (40 %)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Jean-Christophe Montebrun
Adresse du profil d'acheteur: http://crctsudfrancilien.e-marchespublics.com/ 🌏
Nom: Essonne aménagement (conducteur d'opération)
Adresse postale: 93 rue Henri Rochefort
Commune postale: Évry Cedex
Code postal: 91030
Commune postale: Evry Cedex
Point de contact: Mme Brigitte Maire
Téléphone: +33 160799748 📞
Courrier électronique: bmaire@91amenagement.fr 📧
Fax: +33 160799760 📠

Référence
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises est librement téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante: Http://Crctsudfrancilien.E-Marchespublics.Com Le pouvoir adjudicateur agit dans le cadre d'une convention de co-maitrise d'ouvrage pour son propre compte et celui du gip genopole. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots ne pourra excéder quinze (15) mois à compter de la date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ce délai comprend l'ensemble des travaux tous corps d'État suivant le planning prévisionnel "directeur" joint au présent dossier permettant d'assurer la livraison complète de l'ouvrage. Ce délai d'exécution comprend obligatoirement le délai légal de préparation du chantier en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé: ce délai est réglementairement incompressible de un (1) mois. Unité monétaire: euro. Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe et sera composé des pièces énumérées dans le règlement de consultation. Les prix sont globaux et forfaitaires pour chacun des lots. Les variantes sont autorisées. Par dérogation au décret du 25.8.2011, les candidats sont informés qu'ils devront obligatoirement présenter une offre de base. En l'absence d'une offre de base, l'offre en variante sera également éliminée. Les offres seront transmises, en deux exemplaires, par voie papier à l'adresse suivante: Essonne aménagement - conducteur d'opération - M. Jean-Christophe montebrun - 93 rue Henri Rocbefort 91025 Evry Cedex FRANCE, ou par voie électronique: Http://Crctsudfrancilien.E-Marchespublics.Com Le pli portera la mention suivante: "construction d'un bâtiment de recherche destiné au centre de recherche et translationnelle (CRCT) Sud-Francilien et à institut de recherche et de développement clinique (IRD-T) à corbeil-essonnes (91) - lot ou macro-lot no.... (MAPA)- intitulé du lot ou macro-lot no....". Il sera remis contre récépissé (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30) ou envoyé par la poste à l'adresse ci-dessus mentionnée et devra parvenir à destination avant la date et heure limites. Attention: il est fortement conseillé de prendre en compte un délai d'acheminement postal raisonnable voire suffisamment confortable, pour ne pas voir vos plis arriver hors délai. Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 rue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 130211119 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du rejet de leur candidature ou de leur offre, les candidats peuvent former un recours gracieux, lequel interrompt le cours de ce délai. La présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel (art. L.551-1 du code de justice administrative) jusqu'à la signature du contrat. Les candidats évincés peuvent également, une fois le contrat signé, saisir le ta d'un référé contractuel (jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution, art. L.551-13 et suivant et r.551.7 et suivant du CJA). Les "Candidats évincés" de la conclusion d'un contrat administratif sont recevables à former avant le ta un recours en pleine juridiction constatant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires: délai maximum de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriés (CE 16.7.2007 Tropic). Une requête contestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L.521-1 du CJA). La suspension desdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du TA (art. L.621-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable assortie d'un recours au fond.
Afficher plus
Source: OJS 2012/S 078-128215 (2012-04-18)
Informations complémentaires (2012-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-25 📅
Date limite de soumission: 2012-05-29 📅
Date de publication: 2012-05-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 101-167032
Se réfère à l'avis: 2012/S 78-128215
Numéro JO-S: 101
Source: OJS 2012/S 101-167032 (2012-05-25)
Informations complémentaires (2014-02-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Réglementation: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-11 📅
Date de publication: 2014-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 033-052674
Numéro JO-S: 33
Source: OJS 2014/S 033-052674 (2014-02-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Machines, appareils, équipements et... Matériel électrique Appareils de signalisation acoustique ou optique Avertisseurs d'effraction et d'incendie Systèmes de détection d'incendie Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et...