Appel d'offres ouvert 2012t0327 (relance du lot 4 "ascenseur" relatif aux travaux de réhabilitation de la résidence Les Bergères)

Office public de l'habitat de Puteaux

Relance du lot 4 "ascenseur" relatif aux travaux de réhabilitation de la résidence Les Bergères, 2 rue des Fusillés de la résistance à Puteaux 92800 (travaux en site occupé).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-10-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-08-31.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-08-31 Avis de marché
2012-10-31 Informations complémentaires
Avis de marché (2012-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'Habitat de Puteaux
Adresse postale: 7 rue Chante-Coq, BP 44
Code postal: 92802
Commune postale: Puteaux Cedex
Contact
Courrier électronique: service-marches@oph-puteaux.fr 📧
Téléphone: +33 146929090 📞
Fax: +33 146980024 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-31 📅
Date limite de soumission: 2012-10-12 📅
Date de publication: 2012-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 170-281117
Numéro JO-S: 170
Informations complémentaires
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises remis gratuitement: — soit en se présentant au service des marchés de l'OPH de Puteaux - 7 rue Chante-Coq - 92800 Puteaux, — soit en adressant la demande par courrier à la même adresse, — soit par courriel au: service-marches@oph-puteaux.fr, — soit sur la plateforme de dématérialisation sur le site: www.marches-securises.fr. Pour l'ensemble du chantier de réhabilitation, le délai global d'exécution des travaux est fixé à douze (12) mois maximum compris période préparation de chantier de 1 mois. Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé dans le calendrier guide d'exécution des travaux joint au dossier de consultation des entreprises. Ce délai de 12 mois comprend l'intervention des 4 lots. Il devra être impérativement respecté par les entreprises. L'Entrepreneur aura obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le respect du planning global d'exécution. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Relance du lot 4 "ascenseur" relatif aux travaux de réhabilitation de la résidence Les Bergères, 2 rue des Fusillés de la résistance à Puteaux 92800 (travaux en site occupé).
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2012T0327
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue des Fusillés de la Résistance, 92800 Puteaux

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Tous les renseignements et attestations mentionnés aux articles 44 et 45 du code des marchés publics (voir le règlement de la consultation).
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Ces travaux seront financés sur le budget de la collectivité. Les paiements seront effectués conformément à l'article 98 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Conformément à la législation française, seules sont autorisées à l'ouverture des offres les personnes, membres de la commission d'appel d'offres, dûment convoquées.
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (30)
2. Valeur technique (70)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service des marchés
Mme le directeur général de l'OPH
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: OPH de Puteaux
Adresse postale: 7 rue Chante-Coq, BP 44
Commune postale: Puteaux Cedex
Code postal: 92802
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: service technique
Anne-Sophie Metro
Téléphone: +33 146929021 📞
Courrier électronique: anne-sophie.metro@oph-puteaux.fr 📧
Téléphone: +33 146929072 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012T0327
Informations complémentaires
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises remis gratuitement:
— soit en se présentant au service des marchés de l'OPH de Puteaux - 7 rue Chante-Coq - 92800 Puteaux,
— soit en adressant la demande par courrier à la même adresse,
— soit par courriel au: service-marches@oph-puteaux.fr,
— soit sur la plateforme de dématérialisation sur le site: www.marches-securises.fr.
Pour l'ensemble du chantier de réhabilitation, le délai global d'exécution des travaux est fixé à douze (12) mois maximum compris période préparation de chantier de 1 mois.
Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé dans le calendrier guide d'exécution des travaux joint au dossier de consultation des entreprises.
Ce délai de 12 mois comprend l'intervention des 4 lots. Il devra être impérativement respecté par les entreprises. L'Entrepreneur aura obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le respect du planning global d'exécution.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— avant l'expiration du délai de 16 jours, un référé précontractuel sur le fondement des dispositions des articles L-551-1 et suivants du code de justice administrative,
— dans l'hypothèse où les conditions de recevabilité posées aux articles L-551-13 et suivants du code de justice administrative sont satisfaites, un référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, en l'absence de la publication de l'avis ou de la notification précitée, dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article R.551-7 du code de justice administrative,
Afficher plus
— un recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis d'attribution du marché.
Source: OJS 2012/S 170-281117 (2012-08-31)
Informations complémentaires (2012-10-31)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-31 📅
Date de publication: 2012-11-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 212-348510
Se réfère à l'avis: 2012/S 170-281117
Numéro JO-S: 212
Source: OJS 2012/S 212-348510 (2012-10-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration