Aoo no 2012/2 - démolition du préfabriqué et construction de locaux de restauration -maternelle Sévigné en 4 lots 2 rue aviateur Lebrix 13009 Marseille

Ville de Marseille

Démolition du préfabriqué et construction des locaux de restauration-maternelle Sévigné.
Il s'agit de démolir un préfabriqué et de reconstruire un local qui servira d'espace de restauration.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-29. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Marseille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-01-06	Avis de marché
2012-01-31	Informations complémentaires
2012-10-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-01-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:

Les travaux sont décomposés en 4 lots et en postes définis comme suit:Lot 1 démolition - déconstruction.Lot 2 gros oeuvre (poste 1: installation de chantier - terrassement / poste 2: maçonnerie / poste 3: peinture extérieure / poste 4: etanchéité / poste 5: menuiseries extérieures).Lot 3 second oeuvre (poste 1 menuiserie intérieure / poste 2: cloisons - doublage - plafonds / poste 3: revêtement sols souples / poste 4: peinture / poste 5: nettoyage).Lot 4 fluides (poste 1 plomberie chauffage - ventilation / poste 2 electricité).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: DGMGR direction des services juridiques marchés publics, 39 bis rue Sainte
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 6

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-06 📅
Date limite de soumission: 2012-02-29 📅
Date de publication: 2012-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 4-005947
Numéro JO-S: 4
Informations complémentaires

Délai d'exécution des travaux: La durée globale d 'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois, avec en plus une période de préparation différente pour les lots 2 et 3 égale à 1 mois et pour les lots 1 et 4 égale à 15 jours, à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire de chaque lot le démarrage des travaux lui incombant. Le délai d'exécution prévisionnel propre à chacun des lots est indiqué ci-après. Il s'inscrira obligatoirement dans cette durée globale et débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage propre à chaque lot: Lot no 1 - démolition - déconstruction: 1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux). Lot no 2 - gros-oeuvre: 7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux) Lot no 3 - second-oeuvre: 7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux) Lot no4 - fluides: 1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux) Critères de jugement des offres: 1 - valeur technique de l'offre: 60 % Pour le lot 1: 1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité (noté sur 10 points) 2. Moyens humains affectés au chantier (noté sur 6 points) 3. Mesures mises en oeuvre pour le respect de l'environnement (noté sur 4 points) Pour les lots 2, 3 et 4: 1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité ainsi qu'une description et un choix des matériaux et produits en lien avec le développement durable (noté sur 10 points). 2. Moyens humains affectés au chantier (noté sur 6 points) 3. Calendrier d'exécution détaillé avec un enchaînement des tâches (noté sur 4 points) Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points. Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière. 2 - prix de l'offre: 40 % Modalites d'envoi des candidatures et des offres: Pour l'application de l'article 56 du code des marchés publics, le mode de transmission des candidatures et des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le support matériel (papier). Toutefois, les remises sous forme électronique seront acceptées. Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Envoi postal: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, 39 bis Rue Sainte. 13233 Marseille Cedex 20, FRANCE. Remise contre récépissé: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, passage Timon David-39 bis rue Sainte, 13001 Marseille, FRANCE. Horaires de réception des plis: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00. Envoi sur un support électronique: Dès lors qu'ils ont choisi de déposer leur offre par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil acheteur suivant marchespublics.mairie-marseille.fr. Les candidats doivent disposer d'un outil de signature électronique et signer la totalité des fichiers constituant l'offre au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l'identification du candidat. Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent être, d'une part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d'autre part, référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l'etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature électronique sont disponibles à l'adresse suivante:Http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats. Obtention du DCE sur support papier: — demande par courrier: Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE de 9:00 à 11:30 et 14:00 à 16:00. Renseignements complémentaires: Renseignements d'ordre administratif: Mme Bénédicte Lincoln, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel, 13009 Marseille, FRANCE, tél.: +33 491551848- fax: +33 491551874. Renseignements d'ordre technique: Mme Christelle Rafflegeau, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE. Tél: +33 491551860- fax: +33 491551874. — demande par fax: +33 491551874. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2012.

Informations complémentaires

Délai d'exécution des travaux:

La durée globale d 'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois, avec en plus une période de préparation différente pour les lots 2 et 3 égale à 1 mois et pour les lots 1 et 4 égale à 15 jours, à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire de chaque lot le démarrage des travaux lui incombant.

Le délai d'exécution prévisionnel propre à chacun des lots est indiqué ci-après. Il s'inscrira obligatoirement dans cette durée globale et débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage propre à chaque lot:

Lot no 1 - démolition - déconstruction: 1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux).

Lot no 2 - gros-oeuvre:

7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux)

Lot no 3 - second-oeuvre:

7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux)

Lot no4 - fluides:

1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux)

Critères de jugement des offres:

1 - valeur technique de l'offre: 60 %

Pour le lot 1:

1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité (noté sur 10 points)

2. Moyens humains affectés au chantier (noté sur 6 points)

3. Mesures mises en oeuvre pour le respect de l'environnement (noté sur 4 points)

Pour les lots 2, 3 et 4:

1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité ainsi qu'une description et un choix des matériaux et produits en lien avec le développement durable

(noté sur 10 points).

2. Moyens humains affectés au chantier (noté sur 6 points)

3. Calendrier d'exécution détaillé avec un enchaînement des tâches (noté sur 4 points)

Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.

Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière.

2 - prix de l'offre: 40 %

Modalites d'envoi des candidatures et des offres:

Pour l'application de l'article 56 du code des marchés publics, le mode de transmission des candidatures et des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le support matériel (papier). Toutefois, les remises sous forme électronique seront acceptées.

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

Envoi postal: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, 39 bis Rue Sainte.

13233 Marseille Cedex 20, FRANCE.

Remise contre récépissé: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, passage Timon David-39 bis rue Sainte, 13001 Marseille, FRANCE.

Horaires de réception des plis: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00.

Envoi sur un support électronique:

Dès lors qu'ils ont choisi de déposer leur offre par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil acheteur suivant marchespublics.mairie-marseille.fr.

Les candidats doivent disposer d'un outil de signature électronique et signer la totalité des fichiers constituant l'offre au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l'identification du candidat. Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent être, d'une part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d'autre part, référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l'etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature électronique sont disponibles à l'adresse suivante:Http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats.

Obtention du DCE sur support papier:

— demande par courrier: Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE de 9:00 à 11:30 et 14:00 à 16:00.

Renseignements complémentaires:

Renseignements d'ordre administratif: Mme Bénédicte Lincoln, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel, 13009 Marseille, FRANCE, tél.: +33 491551848- fax: +33 491551874.

Renseignements d'ordre technique: Mme Christelle Rafflegeau, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE.

Tél: +33 491551860- fax: +33 491551874.

— demande par fax: +33 491551874.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Démolition du préfabriqué et construction des locaux de restauration-maternelle Sévigné.

Il s'agit de démolir un préfabriqué et de reconstruire un local qui servira d'espace de restauration.

Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition - déconstruction.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros-oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Second-oeuvre.
Numéro du lot: 4
Brève description: Fluides.
Quantité ou étendue:

Les travaux sont décomposés en 4 lots et en postes définis comme suit:

Lot 1 démolition - déconstruction.

Lot 2 gros oeuvre (poste 1: installation de chantier - terrassement / poste 2: maçonnerie / poste 3: peinture extérieure / poste 4: etanchéité / poste 5: menuiseries extérieures).

Lot 3 second oeuvre (poste 1 menuiserie intérieure / poste 2: cloisons - doublage - plafonds / poste 3: revêtement sols souples / poste 4: peinture / poste 5: nettoyage).

Lot 4 fluides (poste 1 plomberie chauffage - ventilation / poste 2 electricité).

Numéro de référence: 11/704/TRX/MatSev
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Maternelle Sévigné, 2 rue Aviateur Lebrix, 13009 Marseille, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats remettent un dossier complet comprenant les pièces mentionnées ci-après.

Les documents demandés doivent être signés par le candidat, le mandataire du groupement momentané d'entreprises ou chacun des membres de ce même groupement.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient pris en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ou autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et autres opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.

En cas de groupement momentané d'entreprises, l'appréciation de ces conditions de participation est globale et le dossier de candidature devra comporter une habilitation du mandataire par ses co-traitants pouvant prendre la forme du formulaire DC1 en vigueur. Pour remplir la plupart de ces conditions de participation, le candidat peut utiliser la déclaration du candidat (formulaire DC2 en vigueur).

Situation juridique:

— une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1,

— en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché,

— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Les entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire les chiffres d'affaires des 3 dernières années, devront fournir:

— pour vérifier la date de création de l'entreprise, une copie certifiée du récépissé du dépôt du centre de formalités des entreprises,

— pour justifier leurs capacités économiques et financières, le montant de leur capital social.

Capacité technique et professionnelle:

— Certificats de qualifications professionnelles des entreprises. La preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen; le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat,

— Présentation d'une liste de travaux en relation avec les prestations objet du marché exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date des travaux et le destinataire public ou privé.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie: 5 % de la valeur du marché.

Possibilité de substitution d'une garantie à première demande ou d'une caution dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé par ressources budgétaires propres.

Il fixe les modalités de versement des acomptes.

Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Il sera traité à prix ferme et actualisable.

Avance: l'entreprise indiquera au 4 de l'acte d'engagement si elle renonce au bénéfice de l'avance dans les cas où celle-ci serait due en application de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières.

Références bancaires: la référence du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doit être donnée à l'acte d'engagement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Formes des groupements acceptées pour pouvoir soumissionner en vue de l'obtention d'un des lots:

Solidaire ou conjoint.

L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire: si le candidat qui s'est vu attribué un lot, a la forme d'un groupement, celui-ci devra prendre la forme d'un groupement solidaire après attribution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Jean-Claude Gaudin

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11/704/TRX/MatSev
Informations complémentaires

Délai d'exécution des travaux:

La durée globale d 'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois, avec en plus une période de préparation différente pour les lots 2 et 3 égale à 1 mois et pour les lots 1 et 4 égale à 15 jours, à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire de chaque lot le démarrage des travaux lui incombant.

Le délai d'exécution prévisionnel propre à chacun des lots est indiqué ci-après. Il s'inscrira obligatoirement dans cette durée globale et débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage propre à chaque lot:

Lot no 1 - démolition - déconstruction: 1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux).

Lot no 2 - gros-oeuvre:

7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux)

Lot no 3 - second-oeuvre:

Lot no4 - fluides:

1,5 mois (15 jours de préparation + 1 mois de travaux)

Critères de jugement des offres:

1 - valeur technique de l'offre: 60 %

Pour le lot 1:

1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité (noté sur 10 points)

2. Moyens humains affectés au chantier (noté sur 6 points)

3. Mesures mises en oeuvre pour le respect de l'environnement (noté sur 4 points)

Pour les lots 2, 3 et 4:

1. Méthodologie relative à la mise en oeuvre en lien avec une démarche qualité ainsi qu'une description et un choix des matériaux et produits en lien avec le développement durable

(noté sur 10 points).

3. Calendrier d'exécution détaillé avec un enchaînement des tâches (noté sur 4 points)

Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.

Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière.

2 - prix de l'offre: 40 %

Modalites d'envoi des candidatures et des offres:

Pour l'application de l'article 56 du code des marchés publics, le mode de transmission des candidatures et des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le support matériel (papier). Toutefois, les remises sous forme électronique seront acceptées.

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

Envoi postal: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, 39 bis Rue Sainte.

13233 Marseille Cedex 20, FRANCE.

Remise contre récépissé: à l'adresse suivante: Mairie de Marseille, service des marchés publics, passage Timon David-39 bis rue Sainte, 13001 Marseille, FRANCE.

Horaires de réception des plis: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00.

Envoi sur un support électronique:

Dès lors qu'ils ont choisi de déposer leur offre par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil acheteur suivant marchespublics.mairie-marseille.fr.

Les candidats doivent disposer d'un outil de signature électronique et signer la totalité des fichiers constituant l'offre au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l'identification du candidat. Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent être, d'une part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d'autre part, référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l'etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature électronique sont disponibles à l'adresse suivante:Http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats.

Obtention du DCE sur support papier:

— demande par courrier: Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE de 9:00 à 11:30 et 14:00 à 16:00.

Renseignements complémentaires:

Renseignements d'ordre administratif: Mme Bénédicte Lincoln, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel, 13009 Marseille, FRANCE, tél.: +33 491551848- fax: +33 491551874.

Renseignements d'ordre technique: Mme Christelle Rafflegeau, Mairie de Marseille, service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel 13009 Marseille, FRANCE.

Tél: +33 491551860- fax: +33 491551874.

— demande par fax: +33 491551874.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134833 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 004-005947 (2012-01-06)

Informations complémentaires (2012-01-31)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-31 📅
Date limite de soumission: 2012-03-12 📅
Date de publication: 2012-02-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 23-036097
Se réfère à l'avis: 2012/S 4-005947
Numéro JO-S: 23
Source: OJS 2012/S 023-036097 (2012-01-31)

Avis d'attribution de marché (2012-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 47 240 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Dgmgr direction des services juridiques, marchés publics, 39 bis rue Sainte

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-08 📅
Date de publication: 2012-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 196-321586
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires

Annonce no97, BOAMP 6 A du 10.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-07 📅
Nom: Grenier-Deforge
Adresse postale: Agence Méditerranée 33-35 rue d'Athènes ZI - BP 2039
Commune postale: Vitrolles Cedex 9
Code postal: 13845
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Egse Provence
Adresse postale: 417 rue Saint Pierre
Commune postale: Marseille
Code postal: 13005

3️⃣
Nom: Delta Menuiseries
Adresse postale: ZI Delte Valentine 57 route de Saint Menet
Commune postale: Marseille Cedex 1
Code postal: 13396

4️⃣
Nom: Snef Service Tertiaire
Adresse postale: 45/47 rue Gustave Eiffel ZA La Capelette
Code postal: 13010
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
2
3
Source: OJS 2012/S 196-321586 (2012-10-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)