Aménagement du laboratoire de physiologie à Rockefeller

Université Claude Bernard - Lyon 1

Aménagement des locaux existants au laboratoire Physiologie couloir DG étage 4 bâtiment principale site de Rockefeller comprenant: - aménagement des bureaux - création d'une laverie et sas - création de locaux Stockages. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-11-26. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-26.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-10-26 Avis de marché
Avis de marché (2012-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de parachèvement de bâtiment
Quantité ou étendue:
Il est demandé aux candidats de proposer dans leur offre deux prestations supplémentaires éventuelles. Elles sont décrites dans les CCTP correspondants. Pse 1 Lot 5 Equipement complémentaire de locaux pse 2 Lot 5 Alimentation des bureaux existants.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de parachèvement de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Claude Bernard - Lyon 1
Adresse postale: 43 bd du 11 novembre 1918
Code postal: 69622
Commune postale: Villeurbanne

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-26 📅
Date limite de soumission: 2012-11-26 📅
Date de publication: 2012-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 210-345428
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) est obligatoire pour participer à la consultation. Le DCE est téléchargeable sur le site achatpublic.com. Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du service des marchés par messagerie électronique ou télécopie. Le maître d'oeuvre de l'opération est: BET Vidalat. La visite des bâtiments est recommandée. 3 visites sont prévues aux dates suivantes: mardi 13 novembre à 11:00 jeudi 15 novembre à 11:00 mercredi 21 novembre à 11:00 pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Benoît Laflotte (benoit.laflotte@univ-lyon1.fr) Le service des marchés publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30. Le délai d'exécution de marchés est de 15 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 4 semaines. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aménagement des locaux existants au laboratoire Physiologie couloir DG étage 4 bâtiment principale site de Rockefeller comprenant: - aménagement des bureaux - création d'une laverie et sas - création de locaux Stockages. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: plâtrerie - peintures - démolition - faux plafonds
Brève description:
Démolition de cloisons et d'équipements existants rebouchage d'impostes cloisonnement coupe-feu et contre-cloison coupe-feu finitions intérieures faux plafond démontable.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: menuiseries
Brève description:
Mise en place de bloc-portes intérieurs coupe-feu mise en place d'impostes neuves pare-flamme révision de volets roulants existants et remplacement de vitrages réalisation de placards techniques et habillages.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: revêtements de sols souples et carrelage
Brève description:
Réalisation de sol linoléum avec relevés périphériques (31m2) décaissement de carrelage existant et chape neuve (32m2) carrelage collé neuf (110m2) réparation de dallettes existantes (10m2) réfection faïences existantes et pose de Faïences neuves.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: chauffage - plomberie - ventilation - rafraichissement
Brève description:
Remplacement de robinets et tés de radiateurs existants mise en place de 5 lave-mains et 2 bacs à laver dans laverie y compris alimentations Ef+Ecs et évacuations ventilation Mécanique pour laverie et locaux monosplit pour Rafraîchissement des locaux stockage.
Afficher plus
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: electricité - courants faibles
Brève description:
Réfection des installations électriques des locaux à aménager et Armoire neuve 400v création de postes de travail avec Prises Réseaux pour l'ensemble des locaux eclairage de sécurité des locaux et raccordement au superviseur existant.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: ssi - contrôle d'accès
Brève description:
Modification d'installation SSI existante et ajout d'équipements modification du contrôle d'accès existant et ajout d'équipements.
Description des options:
Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.
Numéro de référence: 12018T.03TRA
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes: - lettre de candidature (Dc1 ou forme libre); - déclaration du candidat (Dc2). Les formulaires Dc1 et Dc2 sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. - copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics; - renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfèrent le marché réalisés au cours des trois derniers exercices. Liste des moyens humains et techniques.
Capacité technique et professionnelle:
Liste de références détaillées de moins de 5 ans pour des prestations identiques indiquant notamment la nature de l'opération, le montant, la date et les destinataire.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot 1: EFF 2, Qualif: 4131 et 6111 lot 2: EFF 1, Qualif: 4312 lot 3: EFF 1, Qualif: 6311 lot 4: EFF 1, Qualif: 5111 et 5311 lot 5: EFF 1, Qualif: E1/C1 Lot 6: EFF 1, Qualif: Cf2/St/Ma.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Une avance pourra être accordée au titulaire suivant les conditions fixées dans le cahier des charges. Les factures seront réglées sous forme d'acomptes et d'un solde par virement bancaire dans un délai de 30 jours. Financement: ressources propres / budget de l'université.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage pour l'exécution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique au regard de la note méthodologique (sous-critères énoncés à l'article 5 du Rc) (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: responsable du service des marchés publics
Mme Filippini Virginie
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Université Claude Bernard Lyon 1
Adresse postale: bâtiment J-V Daubié 43 bd du 11 novembre 1918
Commune postale: Villeurbanne Cedex
Point de contact: service des marchés
Mme Thiercelin Isabelle
Courrier électronique: marches@univ-lyon1.fr 📧
Fax: +33 472447965 📠
Point de contact: Mme Bernard Laurence
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_MvbjZ_vnrk 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12018T.03TRA
Informations complémentaires
Le retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) est obligatoire pour participer à la consultation. Le DCE est téléchargeable sur le site achatpublic.com. Le DCE est remis aux candidats qui en font la demande auprès du service des marchés par messagerie électronique ou télécopie. Le maître d'oeuvre de l'opération est: BET Vidalat. La visite des bâtiments est recommandée. 3 visites sont prévues aux dates suivantes: mardi 13 novembre à 11:00 jeudi 15 novembre à 11:00 mercredi 21 novembre à 11:00 pour cela, les candidats prendront contact au préalable avec M. Benoît Laflotte (benoit.laflotte@univ-lyon1.fr) Le service des marchés publics est ouvert au public du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30. Le délai d'exécution de marchés est de 15 semaines, le délai comprend la période de préparation fixée à 4 semaines.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69033
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Nom: Comité régional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Fax: +33 478928316 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché: référé pré-contractuel (art. L551-1 du code de justice administrative) référé contractuel: le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnés aux articles L551-1 et L515-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du CJA. Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du CJA). Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat. Le Recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'etat du 16.7.2007).une demande indemnitaire peut également être faite.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 53 boulevard Vivier Merle
Code postal: 69003
Téléphone: +33 472770520 📞
Source: OJS 2012/S 210-345428 (2012-10-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques Travaux d'installation de systèmes... Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de clôtures,... Travaux d'installation de dispositifs...