Allongement du quai des Flamands sur le Port de Cherbourg

Ports Normands Associés

Le projet consiste à allonger le quai des Flamands de 220 m au total en 3 tranches (tranche ferme: 120 m, tranches conditionnelles: 60 et 40 m supplémentaires).
Les prestations comprennent essentiellement:
— réalisation de la souille nécessaire par dragage et déroctage,
— réalisation d'un quai devant recevoir:
—— une surcharge uniformément répartie de 15 T/M² (sur une largeur de 40 m) compatible avec le stockage resserré d'éléments d'un poids unitaire de 500 T,
—— des charges de grue de fortes capacités, notamment de type "Heavy lift",
— création des terre-pleins en arrière du quai par remblayage avec des matériaux issus de dragage et déroctage.
Comprenant également une protection en enrochements (couche filtre et carapace d'un total d'environ 60 000 t),
— réalisation des ouvrages d'accostage et d'amarrage.
A titre informatif, il est indiqué que les volumes nécessaires à la création des terre-pleins sont estimés à environ:
— pour le déroctage: 50 000 m³,
— pour les dragages: 120 000 m³.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-09. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-23.

Qui ?

• Ports Normands Associés

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Manche

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-03-23	Avis de marché

Avis de marché (2012-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Quantité ou étendue: Voir la rubrique II.1.5.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages maritimes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Ports Normands Associés
Adresse postale: 14 rue Alfred Kastler
Code postal: 14000
Commune postale: Caen
Contact
Adresse Internet: http://www.pna-ports.fr 🌏
Courrier électronique: contact@pna-ports.fr 📧
Téléphone: +33 231533461 📞
Fax: +33 231536464 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-23 📅
Date limite de soumission: 2012-05-09 📅
Date de publication: 2012-03-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 61-099587
Numéro JO-S: 61
Informations complémentaires

La durée de chacune des tranches du marché, comptée à partir de l'ordre de service prescrivant de la tranche considérée, Sera laissée au choix du candidat sans toutefois dépasser les délais plafonds suivants: — Tranche ferme: 16 mois, — Tranche conditionnelle 1: 8 mois, — Tranche conditionnelle 2: 5 mois. Les candidatures seront transmises à l'adresse suivante: PNA, 14 rue Kastler, 14000 Caen, FRANCE. — par lettre recommandée avec accusé de réception, — ou contre récepissé aux heures d'ouverture de PNA (du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00. L'enveloppe cachetée contenant la candidature portera la mention "Extension quai des Flamands - ne pas ouvrir". Elles pourront également être transmises par voie électronique à l'adresse suivante: https://pna.achatpublic.com. A titre indicatif, les dossiers de consultation, remis à titre gratuit, seront transmis aux candidats retenus vers la fin mai 2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet consiste à allonger le quai des Flamands de 220 m au total en 3 tranches (tranche ferme: 120 m, tranches conditionnelles: 60 et 40 m supplémentaires).

Les prestations comprennent essentiellement:

— réalisation de la souille nécessaire par dragage et déroctage,

— réalisation d'un quai devant recevoir:

—— une surcharge uniformément répartie de 15 T/M² (sur une largeur de 40 m) compatible avec le stockage resserré d'éléments d'un poids unitaire de 500 T,

—— des charges de grue de fortes capacités, notamment de type "Heavy lift",

— création des terre-pleins en arrière du quai par remblayage avec des matériaux issus de dragage et déroctage.

Comprenant également une protection en enrochements (couche filtre et carapace d'un total d'environ 60 000 t),

— réalisation des ouvrages d'accostage et d'amarrage.

A titre informatif, il est indiqué que les volumes nécessaires à la création des terre-pleins sont estimés à environ:

— pour le déroctage: 50 000 m³,

— pour les dragages: 120 000 m³.

Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2012-029
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Port de commerce de Cherbourg.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

La candidature sera présentée sous la forme d'une lettre de candidature, à l'appui de laquelle le candidat.

Produira les pièces ci-après:

1. Déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics;

2. Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire;

3. S'il a besoin d'une autorisation spécifique ou doit être membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine, le service concerné, preuve qu'il possède ladite autorisation ou appartient à ladite organisation.

Il produira en sus les pièces mentionnées aux III.2.2 et III.2.3 ci-après. Le candidat respectera l'article 45.III du code des marchés publics s'il appuie sa candidature par les capacités d'un ou plusieurs autres opérateurs (co-traitant ou sous-traitant par exemple). Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 du Minefe.

Situation économique et financière:

Aux fins d'évaluation de sa capacité financière, le candidat produira, à l'appui de sa candidature l'ensemble des pièces suivantes:

1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles;

2. Un chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisé au cours des 3 derniers exercises disponibles;

3. Une preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou à défaut une déclaration appropriée de banques;

4. Si le candidat figure au nombre des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, les bilans ou extraits de bilan, concernant les 3 dernières années.

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'une des pièces ci-avant énumérées, il peut prouver ladite capacité par toute autre pièce considérée comme équivalente par le pouvoir adjudicateur.

Capacité technique et professionnelle:

Pour évaluer sa capacité professionnelle, le candidat produira les pièces suivantes:

1. Liste des travaux, en rapport avec l'objet du marché,exécutés au cours des 5 dernières années, avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants indiquant montant, époque et lieu d'exécution, précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

2. Indications des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de l'entreprise et des responsables de conduite des travaux pour des marchés identiques;

3. Déclaration des effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années.

Pour évaluer sa capacité technique, le candidat produira les pièces suivantes:

1. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont il dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

2. Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de sa compétence à réaliser la prestation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le présent marché prévoit à la charge du titulaire une retenue de garantie au sens de l'article 101 et 102 du code des marchés publics. Son montant sera de 5 % du montant total du marché.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Pour le financement de l'opération, le Syndicat Mixte entend mobiliser ses ressources propres principalement et des subventions. Une avance sera accordée au titulaire. Les paiements s'effectueront dans les conditions déterminées par les articles 86 à 100 du code des marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, quelle qu'en soit la forme, l'entité adjudicatrice exigera que son mandataire soit solidaire de l'ensemble de ses membres.

Autres conditions particulières:

Le marché comprendra des clauses d'insertion au sens de l'article 14 du code des marchés publics.

Procédure
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: contact@pna-ports.fr
Anne-Cécile Nicolas
Adresse du profil d'acheteur: https://pna.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://pna.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc, BP 25 086
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Téléphone: +33 231707272 📞
Fax: +33 231524217 📠
Source: OJS 2012/S 061-099587 (2012-03-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (14)

Ouvrages maritimes (3)

Installations maritimes (1)
Jetées