2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère de Guise

Syndicat mixte du Familistère Godin

2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère de Guise (1 800 mètres carrés) faisant suite à une première phase d'aménagement de 1 600 mètres carrés. Le bâtiment est classé "Monuments Historiques". Les travaux vont se dérouler dans un bâtiment habité, visité (51 346 visiteurs en 2011), sur un site ouvert au transit de véhicule et en cohabitation avec d'autres opérations de travaux (notamment la restauration des façades et toitures de l'aile droite du Familistère et l'aménagement de la place du Familistère).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-02-09 Avis de marché
2012-06-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements intérieurs de bâtiment
Quantité ou étendue:
Voir la note de présentation disponible gratuitement sur demande écrite (par courriel ou fax) au pouvoir adjudicateur ou sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com.4 500 000
Valeur totale du marché: 4 500 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat mixte du Familistère Godin
Adresse postale: 262-263 Familistère Aile Droite
Code postal: 02120
Commune postale: Guise
Contact
Adresse Internet: http://www.familistere.com 🌏
Courrier électronique: marchepublic@familistere.com 📧
Téléphone: +33 323058590 📞
Fax: +33 323058595 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-09 📅
Date limite de soumission: 2012-03-12 📅
Date de publication: 2012-02-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 30-048195
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires
Les candidats sont invités à demander le réglement de la consultation ainsi que la note de présentation générale par mail ou par fax au pouvoir adjudicateur (coordonnées en section I) ou à télécharger ces documents sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com/. Candidatures. Documents à fournir au stade de la candidature. Ce sont ceux énumérés à la section III.2.1, III.2.2 et III.2.3 de l'avis d'appel public à la concurrence. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit produire un engagement écrit de ces opérateurs, dans la candidature, qu'il disposera de leurs capacités pour l'exécution du marché. Les informations demandées au titre des capacités sont à remettre sur papier libre ou, si le candidat le souhaite, il pourra fournir la déclaration du candidat - imprimé DC2 auquel il joindra tous justificatifs relatifs aux pièces demandées visées ci-dessus. L'imprimé DC2 est téléchargeable gratuitement depuis le site http://www.minefe.gouv.fr/. Date limite de réception des candidatures: lundi 12.3.2012 - 12:00. Critères de sélection des candidatures: — Moyens humains et matériels 40 %, — Références 30 %, — Qualifications et compétences 30 %. Date d'envoi de la lettre de consultation aux candidats sélectionnés: jeudi 15.3.2012. Modification de détail au dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Offres. Documents à fournir au stade de l'offre. — l'acte d'engagement, — le bordereau de prix, — le Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté et signé sans modification, — les Cahiers des Clauses Techniques Particulières commun (CCTP n° 0) et spécifique (CCTP n° X) au lot soumissionné, acceptés et signés sans modification, — un mémoire technique contenant les moyens humains, matériels et équipements techniques que le candidat propose d'affecter à l'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, les moyens humains, matériels et équipements techniques que les sous-traitants proposent d'affecter à l'exécution des prestations dont la sous-traitance est envisagée, la méthodologie d'exécution des ouvrages, les procédés d'exécution envisagés, l'organisation des tâches des différentes phases, les délais de commandes des matériels, de fabrication et préparation en atelier, les délais de présentation de prototypes ou premiers de série, les délais de mise en oeuvre sur le chantier, le planning de chantier détaillé, les principales mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la bonne tenue du chantier, les mesures prises pour la protection de l'environnement sur le chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que, s'ils souhaitent soumissionner à plusieurs lots, il faudra que les moyens humains présentés soient affectés à chacun de ces lots. A défaut, ils sont informés que leur offre ne sera retenue que sur le nombre de lots pour lesquels ils présentent des moyens suffisants. Sont suffisants des moyens humains affectés à chacun des lots s'ils correspondent à une équipe composée de personnes différentes et distinctes pour chacun des lots. Conditions de présentation des variantes: elles doivent impérativement accompagner une offre de base. Le candidat doit présenter un dossier par variante. Le dossier de variante doit contenir un acte d'engagement distinct de celui de l'offre de base, le détail chiffré des prestations en cause et un mémoire technique expliquant les implications techniques de la variante, les rectifications à apporter éventuellement au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les modifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui sont nécessaires pour l'adapter. Date limite de réception des offres: mercredi 18.4.2012 - 12:00. Critères de sélection des offres: — Prix des prestations 40 %. Le prix des prestations sera jugé selon la formule suivante: Prix de référence = moyenne des prix des offres remises. Note = prix de référence / prix du candidat - note (sur 10). Après établissement de la note sur 10, suit la pondération, — Valeur technique 40 %. La valeur technique sera jugée sur la base des éléments fournis dans le mémoire technique et se répartit suivant le barème de notation suivant: —— moyens (matériels, humains): 2 points, —— moyens humains et matériels dédiés à la cellule de synthèse: 2 points, —— méthodologie d'exécution des ouvrages: 4 points, —— principales mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la bonne tenue du chantier: 1 point, —— mesures prises pour la protection de l'environnement sur le chantier: 1 point. Après établissement de la note sur 10, suit la pondération. — Délai d'exécution 20 %. Le délai d'exécution sera jugé sur la base des éléments fournis dans le mémoire technique et se répartit suivant le barème de notation suivant: —— organisation des tâches des différentes phases: 3 points, —— délais de commandes des matériels, de fabrication et préparation en atelier, délais de présentation de prototypes ou premiers de série, les délais de mise en oeuvre sur le chantier: 5 points, —— acceptation du planning prévisionnel du dossier de consultation: 2 points. Après établissement de la note sur 10, suit la pondération. Période prévisionnelle de négociation: du jeudi 19.4.2012 au mercredi 9.5.2012. Date prévisionnelle de notification des rejets des offres: mercredi 30.5.2012. Date prévisionnelle de notification des attributions et de démarrage des prestations: lundi 11.6.2012. Modalités de remise des candidatures et des offres. Dans le cas où un candidat souhaite répondre à plusieurs lots, il devra transmettre des offres séparées. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Les plis contenant les candidatures seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé, sous enveloppe anonyme, à l'adresse suivante: M. le président de la commission d'appel d'offres du Syndicat mixte du Familistère Godin. 262-263 Familistère Aile Droite. 02120 Guise, FRANCE. Le pli fermé doit comporter la mention: "Candidature pour la 2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère Godin - lot X - ne pas ouvrir avant la séance". A l'intérieur du pli se trouveront les pièces relatives à la candidature de l'entreprise. Les plis contenant les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé, sous enveloppe anonyme, à l'adresse suivante: M. le président de la commission d'appel d'offres du Syndicat mixte du Familistère Godin. 262-263 Familistère Aile Droite. 02120 Guise, FRANCE. Le pli fermé doit comporter la mention: "Offre pour la 2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère Godin - lot X - ne pas ouvrir avant la séance". A l'intérieur du pli se trouveront les pièces relatives à l'offre de l'entreprise. Dématérialisation. Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation Klekoon à l'adresse suivante: www.klekoon.com. En application de l'article 56 V du Code des marchés publics, les candidats qui présentent leurs documents par voie électroniques peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents. Celle-ci sera prise en considération si elle est parvenue dans les délais prescrits pour les candidatures et les offres, selon le cas. Des informations complémentaires sur la dématérialisation sont disponibles dans le réglement de la consultation. Les conditions d'envoi des candidatures et offres sont précisées à la section V du réglement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère de Guise (1 800 mètres carrés) faisant suite à une première phase d'aménagement de 1 600 mètres carrés. Le bâtiment est classé "Monuments Historiques". Les travaux vont se dérouler dans un bâtiment habité, visité (51 346 visiteurs en 2011), sur un site ouvert au transit de véhicule et en cohabitation avec d'autres opérations de travaux (notamment la restauration des façades et toitures de l'aile droite du Familistère et l'aménagement de la place du Familistère).
Afficher plus
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: Démolition - gros oeuvre - charpente - plâtre
Brève description:
— installation de chantier, gestion et animation du compte…
… prorata,— relevés des existants et participation à la cellule de synthèse,— en charge de la charte "Faibles nuisances",— dépose colonne vide ordures amiantée (15 ml),— traitement de la mérule (550 mètres carrés),— curage, démolitions secondaires non structurelles (1 500 mètres carrés),— remplacement du réseau primaire EU/EV du bâtiment (100 ml),— réfection planchers sur voûtes briques et revêtus de tomettes (350 mètres carrés),— réfection planchers bois (800 mètres carrés),— plancher Cf2h pour chaufferie (40 mètres carrés),— réfection des sols en tomettes (200 m²),— démolition des porteurs,— RDC - salle de projection: Réalisation de 12 micro-pieux, d'une ossature métallique de renfort (6 t), démolition des refends longitudinaux et transversaux de la salle,— salles d'expositions temporaires: ossature métallique de renfort (8 t), pour démolition des refends longitudinaux et transversaux de la salle,— décapage et nettoyage murs brique (1000 mètres carrés),— enduit plâtre (1 200 mètres carrés),— isolation plancher du comble (1 500 mètres carrés),— charpente/couverture tuiles,— dépose et réfection versant extérieur de toiture (100 mètres carrés),— reconstitution toiture après dépose ventilations, lucarnes, conduit...,— création chevêtre (2 mètres carrés).
… prorata,
— relevés des existants et participation à la cellule de synthèse,
— en charge de la charte "Faibles nuisances",
— dépose colonne vide ordures amiantée (15 ml),
— traitement de la mérule (550 mètres carrés),
— curage, démolitions secondaires non structurelles (1 500 mètres carrés),
— remplacement du réseau primaire EU/EV du bâtiment (100 ml),
— réfection planchers sur voûtes briques et revêtus de tomettes (350 mètres carrés),
— réfection planchers bois (800 mètres carrés),
— plancher Cf2h pour chaufferie (40 mètres carrés),
— réfection des sols en tomettes (200 m²),
— démolition des porteurs,
— RDC - salle de projection: Réalisation de 12 micro-pieux, d'une ossature métallique de renfort (6 t), démolition des refends longitudinaux et transversaux de la salle,
— salles d'expositions temporaires: ossature métallique de renfort (8 t), pour démolition des refends longitudinaux et transversaux de la salle,
— décapage et nettoyage murs brique (1000 mètres carrés),
— enduit plâtre (1 200 mètres carrés),
— isolation plancher du comble (1 500 mètres carrés),
— charpente/couverture tuiles,
— dépose et réfection versant extérieur de toiture (100 mètres carrés),
— reconstitution toiture après dépose ventilations, lucarnes, conduit...,
— création chevêtre (2 mètres carrés).
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures - menuiseries intérieures
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— menuiseries et portes extérieures en bois (300 mètres carrés),— blocs portes intérieurs bois (45 u),— salle de projection: parquet bois (150 mètres carrés), plafond bois (65 mètres carrés), revêtement mural bois + volets (130 mètres carrés), agencement régie, mobiliers tisanerie,— agencement zone administrative (cloisons et portes vitrées (30 mètres carrés), rayonnages (130 ml) et mobiliers divers),— agencement logement accueil (kitchenette, ...),— ouvrages divers (plinthes (1 200 ml), tablettes (110 ml), miroirs, façades de gaines...).
Afficher plus
— participation à la cellule de synthèse,
— menuiseries et portes extérieures en bois (300 mètres carrés),
— blocs portes intérieurs bois (45 u),
— salle de projection: parquet bois (150 mètres carrés), plafond bois (65 mètres carrés), revêtement mural bois + volets (130 mètres carrés), agencement régie, mobiliers tisanerie,
— agencement zone administrative (cloisons et portes vitrées (30 mètres carrés), rayonnages (130 ml) et mobiliers divers),
— agencement logement accueil (kitchenette, ...),
— ouvrages divers (plinthes (1 200 ml), tablettes (110 ml), miroirs, façades de gaines...).
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: Cloisons - doublages - plafonds - staff
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— cloisons de distribution en Ba13 ou plâtre/gypse (400 mètres carrés),— cloison thermique CF 2h entre ERP/Logt (100 mètres carrés),— cloisons de gaines (550 mètres carrés),— contre cloison de doublage thermique en plâtre/gypse (530 mètres carrés),— contre cloison de doublage thermique en BA13 (1 500 mètres carrés),— voute en plaques de plâtre cintrées (60 mètres carrés),— plaques de plâtre acoustiques: plafond (90 mètres carrés),— plafond Cf1h (580 mètres carrés),— plafond Cf2h (750 mètres carrés),— plafond Ba13 (1100 mètres carrés),— plafond acoustique (200 mètres carrés).
Afficher plus
— cloisons de distribution en Ba13 ou plâtre/gypse (400 mètres carrés),
— cloison thermique CF 2h entre ERP/Logt (100 mètres carrés),
— cloisons de gaines (550 mètres carrés),
— contre cloison de doublage thermique en plâtre/gypse (530 mètres carrés),
— contre cloison de doublage thermique en BA13 (1 500 mètres carrés),
— voute en plaques de plâtre cintrées (60 mètres carrés),
— plaques de plâtre acoustiques: plafond (90 mètres carrés),
— plafond Cf1h (580 mètres carrés),
— plafond Cf2h (750 mètres carrés),
— plafond Ba13 (1100 mètres carrés),
— plafond acoustique (200 mètres carrés).
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: Métallerie - serrurerie
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— ensembles menuisés vitrés en acier galvanisé (3u) au sous sol - cave voûtée,— garde corps extérieur (6 ml),— grilles métalliques de soufflage et reprise d'air sur conduits de cheminée dans salles de muséographie (55 u),— grilles prise d'air CTA dans lucarne comble (2 u),— trappes pour accès clapets CF (13 u),— plaques en tôle laqué au plafond de 1000 x 500 x 3 mm (21 u),— prolongement de mains courantes galva pour escaliers de secours (24 unités).
Afficher plus
— ensembles menuisés vitrés en acier galvanisé (3u) au sous sol - cave voûtée,
— garde corps extérieur (6 ml),
— grilles métalliques de soufflage et reprise d'air sur conduits de cheminée dans salles de muséographie (55 u),
— grilles prise d'air CTA dans lucarne comble (2 u),
— trappes pour accès clapets CF (13 u),
— plaques en tôle laqué au plafond de 1000 x 500 x 3 mm (21 u),
— prolongement de mains courantes galva pour escaliers de secours (24 unités).
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: Revêtements de sols- revêtements muraux
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— revêtement linoléum,— revêtement résine (720 mètres carrés),— revêtement grès cérame sol/murs (250 mètres carrés).
— revêtement linoléum,
— revêtement résine (720 mètres carrés),
— revêtement grès cérame sol/murs (250 mètres carrés).
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: peinture
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— peinture sur ouvrages bois (1 700 mètres carrés),— peinture sur murs (4 700 mètres carrés),— peinture sur plafonds (1 770 mètres carrés),— peinture de sol (220 mètres carrés),— nettoyage.
— peinture sur ouvrages bois (1 700 mètres carrés),
— peinture sur murs (4 700 mètres carrés),
— peinture sur plafonds (1 770 mètres carrés),
— peinture de sol (220 mètres carrés),
— nettoyage.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: Plomberie
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— distributions générales et particulières d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, pour les sanitaires et autres points particuliers,— production d'eau chaude sanitaire ponctuelle compris combiné marche/arrêt au droit de chaque ballon, et tous raccordements électriques,— évacuations d'eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, des équipements jusqu'aux réseaux enterrés du lot "gros oeuvre",— réseaux de ventilation primaires,— équipements sanitaires et leurs accessoires,— siphons de sols,— robinets de puisage, avec clapet antipollution et vanne d'arrêt,— attentes pour les autres corps d'états techniques.
Afficher plus
— distributions générales et particulières d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, pour les sanitaires et autres points particuliers,
— production d'eau chaude sanitaire ponctuelle compris combiné marche/arrêt au droit de chaque ballon, et tous raccordements électriques,
— évacuations d'eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, des équipements jusqu'aux réseaux enterrés du lot "gros oeuvre",
— réseaux de ventilation primaires,
— équipements sanitaires et leurs accessoires,
— siphons de sols,
— robinets de puisage, avec clapet antipollution et vanne d'arrêt,
— attentes pour les autres corps d'états techniques.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: Chauffage - traitement d'air
Brève description:
— responsabilité de la cellule de synthèse des…
… plans,— réalisation d'une chaufferie gaz centralisée,— distribution de chaud depuis la chaufferie vers les radiateurs et les CTA,— chauffage par radiateurs,— installations de ventilation double flux,— installations de ventilation simple flux,— ventilation des locaux techniques,— ventilation mécanique contrôlée des sanitaires,— équipement électrique de l'ensemble des installations, raccordement électrique, tableau de commande et de protection,— équipement général de la régulation communicante (automate).
… plans,
— réalisation d'une chaufferie gaz centralisée,
— distribution de chaud depuis la chaufferie vers les radiateurs et les CTA,
— chauffage par radiateurs,
— installations de ventilation double flux,
— installations de ventilation simple flux,
— ventilation des locaux techniques,
— ventilation mécanique contrôlée des sanitaires,
— équipement électrique de l'ensemble des installations, raccordement électrique, tableau de commande et de protection,
— équipement général de la régulation communicante (automate).
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: Courants forts - courants faibles - éclairages
Brève description:
— participation à la cellule de synthèse,— extension du TGBT existant (Tarif Jaune 192 kva),— mise en oeuvre d'une alimentation sans interruption, de type onduleur 10 kva,— mise en oeuvre du réseau de terre, des liaisons équipotentielles, et des protections contre les surtensions,— fourniture et installation de 12 tableaux divisionnaires,— distribution principale et secondaire correspondante,— fourniture, pose et réglage de l'éclairage architectural, muséographique et technique,— mise en oeuvre de l'éclairage de sécurité,— fourniture de toutes les attentes et alimentations nécessaires aux lots 07, 08 et 11,— équipements de sécurité incendie, par extension du système existant (SSI catégorie a, ea type 1),— équipements de sureté anti-intrusion, par extension du système existant (détecteurs bi-volumétrique, ouverture de porte ...),— équipements de sureté, contrôle d'accès, par extension du système existant (digicodes),— équipements de vidéosurveillance,— mise en oeuvre d'un réseau de caméras de vidéosurveillance numérique type IP-POE,— interface entre le réseau de caméras analogiques existantes et le réseau numérique à installer,— fourniture des encodeurs et enregistreurs nécessaires,— équipements informatiques correspondants.
Afficher plus
— extension du TGBT existant (Tarif Jaune 192 kva),
— mise en oeuvre d'une alimentation sans interruption, de type onduleur 10 kva,
— mise en oeuvre du réseau de terre, des liaisons équipotentielles, et des protections contre les surtensions,
— fourniture et installation de 12 tableaux divisionnaires,
— distribution principale et secondaire correspondante,
— fourniture, pose et réglage de l'éclairage architectural, muséographique et technique,
— mise en oeuvre de l'éclairage de sécurité,
— fourniture de toutes les attentes et alimentations nécessaires aux lots 07, 08 et 11,
— équipements de sécurité incendie, par extension du système existant (SSI catégorie a, ea type 1),
— équipements de sureté anti-intrusion, par extension du système existant (détecteurs bi-volumétrique, ouverture de porte ...),
— équipements de sureté, contrôle d'accès, par extension du système existant (digicodes),
— équipements de vidéosurveillance,
— mise en oeuvre d'un réseau de caméras de vidéosurveillance numérique type IP-POE,
— interface entre le réseau de caméras analogiques existantes et le réseau numérique à installer,
— fourniture des encodeurs et enregistreurs nécessaires,
— équipements informatiques correspondants.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Mobiliers muséographiques
Brève description:
Ce lot comprend la réalisation des supports muséographiques (socles, vitrines, tables, supports cartels...) répartis dans les expositions permanentes (environ 850 m²), ainsi que les panneaux pivotants des expositions temporaires (50 m²); le mobilier d'assise de la salle de projection (71 sièges), les mobiliers de repos répartis dans les salles d'exposition; les stores des salles d'exposition (55 m²), le placard sécurité de l'accueil. Une interface est à prévoir avec le lot 11 pour l'intégration de supports et dispositifs multimédia, ainsi qu'avec le lot 13 pour l'intégration de supports…
… signalétiques.Participation à la cellule de synthèse.
… signalétiques.
Participation à la cellule de synthèse.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Installations audiovisuelles et sonores
Brève description:
Ce lot comprend tout le matériel audiovisuel servant à équiper les salles du musée, les expositions temporaires, l'appartement expérimental et la salle de conférence, ainsi que leur terminal de commande dans la salle d'accueil, y compris l'installation et la mise en marche; il comprend aussi toutes les réalisations audiovisuelles et informatiques inhérentes au programme du…
… musée.Participation à la cellule de synthèse.
… musée.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Maquettes
Brève description:
Ce lot comprend la réalisation de 5 maquettes au 1/100°, en résine blanche avec quelques éléments colorés, d'ensembles de logements collectifs des XXe et XXIe siècles.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Signalétique
Brève description:
Ce lot comprend la reprise partielle de la signalétique existante d'orientation, réalisée en phase I ainsi que la conception et réalisation du prolongement des supports de la signalétique du musée de la 2ème phase. Des sérigraphies sur murs, cartels métalliques, sol résine ou cimaises seront réalisées suivant les plans d'implantation et consignes du dossier graphique. Signalétique au pochoir sur certains murs et plafonds. Participation à la cellule de synthèse.
Afficher plus
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Voir la note de présentation disponible gratuitement sur demande écrite (par courriel ou fax) au pouvoir adjudicateur ou sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com.
Description des options:
Lot n° 01 (démolition - gros oeuvre - charpente - plâtre): réfection des sols en carreaux de terre cuite des salles d'expositions temporaires et des bureaux.
Lot 03 (cloisons, doublages, plafonds, staff): voute en staff au lieu de plaques de plâtres cintrées sur ossature métallique, staff rainuré au lieu de plaques de plâtre acoustiques.
Lot 10 (mobiliers muséographiques): banquettes bois et mousse au lieu des fauteuils du magasin de projection.
Lot 11 (installations audiovisuelles et sonores): extension des garanties du matériel.
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: 2012-SMFG-001
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: CB47
FG02
DA34
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Familistère, 02120 Guise, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat devra respecter, pour la conformité de son dossier, les articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics français (code consultable gratuitement sur le site: http://www.legifrance.gouv.fr/). Le candidat (l'opérateur économique seul et ses sous-traitants ou, en cas de groupement, le mandataire, chaque cotraitant, et les sous-traitants) devra remettre:
Afficher plus
1 - la lettre de candidature (imprimé DC1), dûment signée par une personne ayant pouvoir pour engager le candidat (accompagné des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat);
2 - le cas échéant, la déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) dûment signée par une personne ayant pouvoir pour engager le sous-traitant. Il est demandé une déclaration de sous-traitance par sous-traitant envisagé;
3 - une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet de l'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du code des marchés publics (possibilité d'utiliser le modèle d'attestation en fin de règlement de la consultation);
Afficher plus
4 - en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés;
5 - l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle;
6 - l'attestation d'assurance civile décennale.
Les imprimés Dc1 et Dc4 sont téléchargeables gratuitement depuis le site http://www.minefe.gouv.fr/.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global relatif aux fournitures, services ou travaux semblables aux prestations demandées au marché et réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— sur les moyens humains et matériels: une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années disponibles, une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage, une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations de même nature,
Afficher plus
— sur les références: la liste documentée des principaux travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années disponibles appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les régles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Elles indiquent aussi la part de sous-traitance dans les réalisations mentionnées),
Afficher plus
— sur les qualifications et compétences: l'indication des titres d'études des responsables de prestations de même nature que celles objets du marché, les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat), une attestation de capacité du candidat à participer à l'élaboration de la synthèse des plans.
Afficher plus
L'attention des candidats est attirée sur le soin qu'ils doivent apporter à la constitution précise de ce dossier sur leurs capacités techniques.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Il est demandé une retenue de garantie égale à 5 % du montant du marché augmentée le cas échéant du montant de ses avenants, pour garantir le parfait achèvement de l'ouvrage. Le délai de parfait achèvement est de 1 an. Cette retenue de garantie pourra au gré de l'entreprise être remplacée par une garantie à première demande. La production d'une caution à la place de la retenue de garantie n'est pas autorisée.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
L'opération est financée à 3 % par le Conseil général de l'Aisne, à 37 % par le Conseil régional de Picardie, à 40 % par l'état et à 20 % par de l'emprunt.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours selon article 98 du code des marchés publics. Les marchés seront passés sur la base de prix unitaires. Les prix sont révisables. Le marché prévoit le versement d'acomptes mensuels. Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans le délai de paiement, qui lui seront calculés au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Chaque lot fera l'objet d'un marché qui sera conclu, soit avec une entreprise unique, soit avec un groupement d'entreprises solidaires.

Procédure
Date d'envoi des invitations: 2012-03-15 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (40)
2. valeur technique (40)
3. délai d'exécution (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25020872500011
Contact
Point de contact: service marchés publics
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com/ 🌏
URL pour la participation: http://www.klekoon.com/ 🌏
URL des documents: http://www.klekoon.com/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-SMFG-001
Informations complémentaires
Les candidats sont invités à demander le réglement de la consultation ainsi que la note de présentation générale par mail ou par fax au pouvoir adjudicateur (coordonnées en section I) ou à télécharger ces documents sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com/.
Afficher plus
Candidatures.
Documents à fournir au stade de la candidature.
Ce sont ceux énumérés à la section III.2.1, III.2.2 et III.2.3 de l'avis d'appel public à la concurrence.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit produire un engagement écrit de ces opérateurs, dans la candidature, qu'il disposera de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Les informations demandées au titre des capacités sont à remettre sur papier libre ou, si le candidat le souhaite, il pourra fournir la déclaration du candidat - imprimé DC2 auquel il joindra tous justificatifs relatifs aux pièces demandées visées ci-dessus. L'imprimé DC2 est téléchargeable gratuitement depuis le site http://www.minefe.gouv.fr/.
Afficher plus
Date limite de réception des candidatures: lundi 12.3.2012 - 12:00.
Critères de sélection des candidatures:
— Moyens humains et matériels 40 %,
— Références 30 %,
— Qualifications et compétences 30 %.
Date d'envoi de la lettre de consultation aux candidats sélectionnés: jeudi 15.3.2012.
Modification de détail au dossier de consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Afficher plus
Offres.
Documents à fournir au stade de l'offre.
— l'acte d'engagement,
— le bordereau de prix,
— le Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté et signé sans modification,
— les Cahiers des Clauses Techniques Particulières commun (CCTP n° 0) et spécifique (CCTP n° X) au lot soumissionné, acceptés et signés sans modification,
— un mémoire technique contenant les moyens humains, matériels et équipements techniques que le candidat propose d'affecter à l'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, les moyens humains, matériels et équipements techniques que les sous-traitants proposent d'affecter à l'exécution des prestations dont la sous-traitance est envisagée, la méthodologie d'exécution des ouvrages, les procédés d'exécution envisagés, l'organisation des tâches des différentes phases, les délais de commandes des matériels, de fabrication et préparation en atelier, les délais de présentation de prototypes ou premiers de série, les délais de mise en oeuvre sur le chantier, le planning de chantier détaillé, les principales mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la bonne tenue du chantier, les mesures prises pour la protection de l'environnement sur le chantier.
Afficher plus
L'attention des candidats est attirée sur le fait que, s'ils souhaitent soumissionner à plusieurs lots, il faudra que les moyens humains présentés soient affectés à chacun de ces lots. A défaut, ils sont informés que leur offre ne sera retenue que sur le nombre de lots pour lesquels ils présentent des moyens suffisants. Sont suffisants des moyens humains affectés à chacun des lots s'ils correspondent à une équipe composée de personnes différentes et distinctes pour chacun des lots.
Afficher plus
Conditions de présentation des variantes: elles doivent impérativement accompagner une offre de base. Le candidat doit présenter un dossier par variante. Le dossier de variante doit contenir un acte d'engagement distinct de celui de l'offre de base, le détail chiffré des prestations en cause et un mémoire technique expliquant les implications techniques de la variante, les rectifications à apporter éventuellement au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les modifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui sont nécessaires pour l'adapter.
Afficher plus
Date limite de réception des offres: mercredi 18.4.2012 - 12:00.
Critères de sélection des offres:
— Prix des prestations 40 %.
Le prix des prestations sera jugé selon la formule suivante:
Prix de référence = moyenne des prix des offres remises.
Note = prix de référence / prix du candidat - note (sur 10).
Après établissement de la note sur 10, suit la pondération,
— Valeur technique 40 %.
La valeur technique sera jugée sur la base des éléments fournis dans le mémoire technique et se répartit suivant le barème de notation suivant:
—— moyens (matériels, humains): 2 points,
—— moyens humains et matériels dédiés à la cellule de synthèse: 2 points,
—— méthodologie d'exécution des ouvrages: 4 points,
—— principales mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la bonne tenue du chantier: 1 point,
—— mesures prises pour la protection de l'environnement sur le chantier: 1 point.
Après établissement de la note sur 10, suit la pondération.
— Délai d'exécution 20 %.
Le délai d'exécution sera jugé sur la base des éléments fournis dans le mémoire technique et se répartit suivant le barème de notation suivant:
—— organisation des tâches des différentes phases: 3 points,
—— délais de commandes des matériels, de fabrication et préparation en atelier, délais de présentation de prototypes ou premiers de série, les délais de mise en oeuvre sur le chantier: 5 points,
—— acceptation du planning prévisionnel du dossier de consultation: 2 points.
Période prévisionnelle de négociation: du jeudi 19.4.2012 au mercredi 9.5.2012.
Date prévisionnelle de notification des rejets des offres: mercredi 30.5.2012.
Date prévisionnelle de notification des attributions et de démarrage des prestations: lundi 11.6.2012.
Modalités de remise des candidatures et des offres.
Dans le cas où un candidat souhaite répondre à plusieurs lots, il devra transmettre des offres séparées. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
Les plis contenant les candidatures seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé, sous enveloppe anonyme, à l'adresse suivante:
M. le président de la commission d'appel d'offres du Syndicat mixte du Familistère Godin.
262-263 Familistère Aile Droite.
02120 Guise, FRANCE.
Le pli fermé doit comporter la mention: "Candidature pour la 2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère Godin - lot X - ne pas ouvrir avant la séance". A l'intérieur du pli se trouveront les pièces relatives à la candidature de l'entreprise.
Afficher plus
Les plis contenant les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou remises contre récépissé, sous enveloppe anonyme, à l'adresse suivante:
Le pli fermé doit comporter la mention: "Offre pour la 2ème phase des aménagements du pavillon central du Familistère Godin - lot X - ne pas ouvrir avant la séance". A l'intérieur du pli se trouveront les pièces relatives à l'offre de l'entreprise.
Dématérialisation.
Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation Klekoon à l'adresse suivante: www.klekoon.com.
En application de l'article 56 V du Code des marchés publics, les candidats qui présentent leurs documents par voie électroniques peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents. Celle-ci sera prise en considération si elle est parvenue dans les délais prescrits pour les candidatures et les offres, selon le cas.
Afficher plus
Des informations complémentaires sur la dématérialisation sont disponibles dans le réglement de la consultation.
Les conditions d'envoi des candidatures et offres sont précisées à la section V du réglement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 r Lemerchier, CS 81114
Commune postale: Amiens
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 322336170 📞
Adresse Internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 322336171 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Dans les conditions fixées par le code de justice administrative français (CJA), peuvent être formés devant la juridiction visée au présent avis les recours suivants:
— un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (article L.551-1 et suivants du CJA),
— un référé contractuel (article L.551-13 et suivants du CJA) à compter de la signature du marché et dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution du marché,
— un recours en contestation de validité du marché, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 16.7.2007, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant, d'un référé suspension (article L.521-1 CJA).
Afficher plus
Des délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai de 2 mois dans les cas prévus à l'article R421-7 CJA.
Le code de justice administrative français est consultable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Source: OJS 2012/S 030-048195 (2012-02-09)
Avis d'attribution de marché (2012-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 247 511,32 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 262-263 Familistère aile droite

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-28 📅
Date de publication: 2012-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 124-204085
Se réfère à l'avis: 2012/S 30-048195
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires
Annonce no 123, BOAMP 31 A. Annonce no 164, BOAMP 31 B du 14.2.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.6.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-05-10 📅
Nom: Entreprise Xavier
Adresse postale: 255 rue Sadi Carnot
Commune postale: Guise
Code postal: 02120
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Entreprise Collignon
Adresse postale: route de la Gare
Commune postale: Gizy
Code postal: 02350

3️⃣
Nom: Entreprise Restau-Bat
Adresse postale: 587 rue de Robbé

4️⃣
Nom: Entreprise Mazingue
Adresse postale: Chemin de Branscourt
Commune postale: Jonchery-sur-Vesle
Code postal: 51140

5️⃣
Nom: Entreprise Process-Sol
Adresse postale: ZAC de la Rente du Bassin
Commune postale: Sennecey-les-Dijon
Code postal: 21800

6️⃣
Nom: Entreprise Guerlot
Adresse postale: 7 rue Jean Moulin
Commune postale: Athies-sous-Laon
Code postal: 02840

7️⃣

8️⃣
Nom: Entreprise Missenard Climatique
Adresse postale: PA Le Royeux rue Eugène Freyssinet
Commune postale: Gauchy
Code postal: 02430

9️⃣
Nom: Entreprise Favereaux
Adresse postale: 46 avenue Paul Doumer
Commune postale: Vervins
Code postal: 02140

1️⃣0️⃣
Nom: Entreprise Goppion
Adresse postale: viale Edison 58/60
Commune postale: Trezzano sul Naviglio
Code postal: 20090
Pays: Italie 🇮🇹

1️⃣1️⃣
Nom: Entreprise Animaviva
Adresse postale: 8 rue Garancière
Commune postale: Paris
Code postal: 75006

1️⃣2️⃣
Nom: Université Polytechnique de Catalogne
Adresse postale: 31 rue de Jordi Girona Salgado
Commune postale: Barcelone
Code postal: 08034
Pays: Espagne 🇪🇸

1️⃣3️⃣
Nom: Entreprise Boscher
Adresse postale: Le Fonteny - BP 50
Commune postale: Couëron
Code postal: 44220

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art. L.551-1 et suivants du CJA),
— un référé contractuel (art. L.551-13 et suivants du CJA) à compter de la signature du marché et dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution du marché,
— un recours en contestation de validité du marché, conformément à l'arrêt du conseil d'État du 16.7.2007, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant, d'un référé suspension (art. L.521-1 CJA).
Afficher plus
Source: OJS 2012/S 124-204085 (2012-06-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Entreprise Animaviva Entreprise Boscher Entreprise Collignon Entreprise Favereaux Entreprise Goppion Entreprise Guerlot Entreprise Mazingue Entreprise Missenard Climatique Entreprise Process-Sol Entreprise Restau-Bat
Produits/services:
Produits en cuir et textiles, matériaux... Produits en caoutchouc et en plastique Produits en plastique Résines Machines, appareils, équipements et... Appareils d'éclairage et lampes électriques Lampes et appareils d'éclairage Enseignes et plaques indicatrices lumineuses Panneaux à messages permanents Équipements et appareils de radio, de...