17092012
Conseil général de Seine-et-Marne
Dépollution d'un terrain et cosntruction d'un bâtiment certifié HQE abritant une Maison départementale des solidarités à Roissy-en-Brie.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-09-17. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-19.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Demathieu & Bard SAS
- • Société d'equipements electriques industriels (SEEI)
- • Union technique du bâtiment SA
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-07-19 | Avis de marché |
| 2012-07-27 | Informations complémentaires |
| 2013-04-08 | Avis d'attribution de marché |
| 2013-06-03 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de Seine-et-Marne
Adresse postale: 45 rue du Général de Gaulle
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Contact
Courrier électronique: brigitte.coulon@cg77.fr 📧
Téléphone: +33 164147337 📞
Fax: +33 164147376 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-19 📅
Date limite de soumission: 2012-09-17 📅
Date de publication: 2012-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 140-233635
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: macro-Lot 1: Gros oeuvre, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures fermeture, métallerie serrurerie, cloisons sèches, VRD
Brève description:
Intitulé du lot: macro-Lot 2: Menuiseries intérieures bois, revêtements de sols souples, carrelages faïences, plafonds suspendus, peinture signalétique
Brève description:
Intitulé du lot: macro-Lot 3: CVC, plomberie
Brève description: Macro-Lot 3: CVC, plomberie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: macro-Lot 4: Electricité, ascenseur
Brève description: Macro-Lot 4: Electricité, ascenseur.
Numéro de référence: 17092012
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-en-Brie, 77680 Roissy-en-Brie, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir Vi-3 autres informations.
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Autres conditions particulières:
Procédure
Période de validité de l'offre: 9 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (60)
2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser:- les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, - s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Coulon Brigitte
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Conseil général de Seine et Marne DABC service administratif
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com 🌏
Adresse postale: Hôtel du Département
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_0CPPSkKJZ- 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 17092012
Informations complémentaires
Source: OJS 2012/S 140-233635 (2012-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Dépollution du terrain et construction. Effectif: RDC public/partenaire/personnel: 85 personnes r+1: public/partenaire/personnel: 80 personnes shon totale: 2 482,30 mètres carrés macro-lot no 1: Lot no 01.1 - gros oeuvre lot no 01.2 - etanchéité Lot no 01.3 - bardage Lot no 01.4 - menuiseries extérieures fermeture Lot no 01.5 - métallerie - serrurerie Lot no 01.6 - cloisons sèches lot no 01.7 - vrd Lot no 01.8 - voiries - aménagements extérieurs macro Lot no 2: Lot no 02.1 - menuiseries intérieures bois lot no 02.2 - revêtements de sols souples lot no 02.3 - carrelages - faïences Lot no 02.4 - plafonds suspendus lot no 02.5 - peinture - signalétique Macro Lot no 3: Lot no 03.1 - CVC Lot no 03.2 - plomberie Macro Lot no 4: Lot no 04.1 - electricité Lot no 04.2 - ascenseur.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de Seine-et-Marne
Adresse postale: 45 rue du Général de Gaulle
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Contact
Courrier électronique: brigitte.coulon@cg77.fr 📧
Téléphone: +33 164147337 📞
Fax: +33 164147376 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-19 📅
Date limite de soumission: 2012-09-17 📅
Date de publication: 2012-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 140-233635
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Prestation supplémentaire no 1 - macro-Lot 1: Stores extérieurs de protection solaire sur l'ensemble des menuiseries extérieures: Prestation supplémentaire no 2 - macro-Lot 4: Passage de la catégorie 6 à la 6a/10g si le candidat ne renseigne pas les prestations demandées dans son acte d'engagement, son offre sera déclarée irrégulière. durée du marché: l'ensemble des travaux des 4 macro-lots sera exécuté dans un délai global de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant leur démarrage. Ce délai suppose des interventions pendant toute la durée des congés scolaires, y compris les mois de juillet et d'août. Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. date prévisionnelle de commencement des travaux: décembre 2012 le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel). Les candidats ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation dans son intégralité sur le site: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_0CPPSkKJZ- Le dossier de consultation des entreprises sera délivré gratuitement en un seul exemplaire. L'Opérateur économique peut demander le dossier de consultation des entreprises sur support physique électronique. conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: le 17.9.2012 à 16:00. outres les renseignements mentionnés au III 2) conditions de participation, les candidats fourniront: - lettre de candidature, datée et signée, (DC1 révisé au 25.6.2012 ou équivalent) - déclaration du candidat (DC2 révisé au 15.9.2010 ou équivalent) Fournir un DC2 pour chaque macro-lot pour lequel une offre est remise - la copie du/des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. - Tous document(s) justifiant que le(s) signataire(s) de la candidature et de l'offre a (ont) le pouvoir d'engager le(s) candidat(s) qu'il(s) représente(nt). Critères de sélection des candidatures: - conformité administrative au regard des documents exigés à l'appui de la candidature. - Références. - Moyens humains et matériels. - Chiffres d'affaires dans l'hypothèse où le dossier de candidature serait incomplet (pièces incomplètes ou manquantes), le Département avertira les candidats de cette omission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie; les candidats disposeront alors, d'un délai de 8 jours à compter de la date de réception de cette lettre ou de cette télécopie pour produire ou compléter les éléments manquants. Le Département en informera les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Passé ce délai, les candidatures concernées seront rejetées. instance chargée des procédures de recours tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77 000 Melun, FRANCE. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: Référé précontractuel: recours possible du début de la procédure jusqu'à la signature du marché. référé contractuel: Recours dans un délai de 31 jours à compter la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne. Requête au fond: recours dans un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la candidature ou de l'offre et de l'avis d'attribution du marché. date d'envoi du présent avis au JOUE: le 19.7.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.7.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Dépollution d'un terrain et cosntruction d'un bâtiment certifié HQE abritant une Maison départementale des solidarités à Roissy-en-Brie.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: macro-Lot 1: Gros oeuvre, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures fermeture, métallerie serrurerie, cloisons sèches, VRD
Brève description:
Macro-Lot 1: Gros oeuvre, étanchéité, bardage, menuiseries extérieures fermeture, métallerie serrurerie, cloisons sèches, VRD, voiries - aménagements extérieurs.
Informations complémentaires sur les lots:
Les offres doivent concerner la totalité des lots d'un macro-lot. Il n'est pas possible de présenter une offre portant sur une partie des lots.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: macro-Lot 2: Menuiseries intérieures bois, revêtements de sols souples, carrelages faïences, plafonds suspendus, peinture signalétique
Brève description:
Macro-Lot 2: Menuiseries intérieures bois, revêtements de sols souples, carrelages faïences, plafonds suspendus, peinture signalétique.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: macro-Lot 3: CVC, plomberie
Brève description: Macro-Lot 3: CVC, plomberie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: macro-Lot 4: Electricité, ascenseur
Brève description: Macro-Lot 4: Electricité, ascenseur.
Numéro de référence: 17092012
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-en-Brie, 77680 Roissy-en-Brie, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir Vi-3 autres informations.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires, réalisés au cours des 3 derniers exercices.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les niveaux minimum des capacités techniques, financières et professionnelles attendues des candidats sont proportionnés aux marchés considérés.
Capacité technique et professionnelle:
— Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. -déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; -Déclaration indiquant les effectifs du candidat.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie représentant 5 % du montant du marché initial augmenté le cas échéant du montant des avenants, prélevée sur les sommes dues au titulaire au titre de chaque acompte mensuel et du solde du marché. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Budget départemental ressources propres prix révisable. Forme du prix: global et forfaitaire. paiement: Le règlement, effectué dans les conditions réglementaires, fera l'objet d'acomptes mensuels le délai global de paiement est de 30 jours dans les conditions réglementaires. Le comptable public assignataire chargé des paiements est le payeur départemental de Seine-et-Marne. Le délai part de la date de réception de la facture au maître d'oeuvre sous réserve de la fourniture des éléments nécessaires à la réalisation des conditions fixées dans le marché. En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires éventuellement dus au titulaire est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. une avance sera accordée au titulaire, sauf si le titulaire en a exprimé le refus. Son montant est égal à, sous réserve des dispositions de l'article 115 du code des marchés publics, 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du marché divisé par 14. les sous-traitants peuvent percevoir une avance de 5 % des montants prévus au 2° de l'article 115 du code des marchés publics. Le versement de l'avance est subordonné à la fourniture d'une garantie à première demande garantissant son remboursement.
Afficher plus
Dans le cas où l'entreprise ne se présente pas seule, à l'issue de la procédure le groupement sera solidaire. Conformément aux dispositions de l'article 51 du code des marchés publics, les candidats pourront présenter leur offre pour chaque macro-lot, sous la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et de la concurrence. Dans le cas où le candidat ferait une offre, sous la forme d'un groupement conjoint ou solidaire, les pièces décrites dans le présent règlement de la consultation concernant chaque membre du groupement devront être fournies.
Afficher plus
Le Conseil général de Seine et Marne a adopté l'application du recours aux clauses sociales d'exécution dans ses délibérations du 21.11.2008 et du 27.5.2011, confirmant sa volonté d'inscrire sa politique sociale dans une démarche d'insertion professionnelle. En conséquence, en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionelle visant à promouvoir l'emploi des personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 9 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (60)
2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser:- les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, - s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Coulon Brigitte
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Conseil général de Seine et Marne DABC service administratif
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com 🌏
Adresse postale: Hôtel du Département
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_0CPPSkKJZ- 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 17092012
Informations complémentaires
Prestation supplémentaire no 1 - macro-Lot 1: Stores extérieurs de protection solaire sur l'ensemble des menuiseries extérieures: Prestation supplémentaire no 2 - macro-Lot 4: Passage de la catégorie 6 à la 6a/10g si le candidat ne renseigne pas les prestations demandées dans son acte d'engagement, son offre sera déclarée irrégulière. durée du marché: l'ensemble des travaux des 4 macro-lots sera exécuté dans un délai global de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant leur démarrage. Ce délai suppose des interventions pendant toute la durée des congés scolaires, y compris les mois de juillet et d'août. Il est fixé une période de préparation d'une durée de deux mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. date prévisionnelle de commencement des travaux: décembre 2012 le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel). Les candidats ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation dans son intégralité sur le site: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_0CPPSkKJZ- Le dossier de consultation des entreprises sera délivré gratuitement en un seul exemplaire. L'Opérateur économique peut demander le dossier de consultation des entreprises sur support physique électronique. conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: le 17.9.2012 à 16:00. outres les renseignements mentionnés au III 2) conditions de participation, les candidats fourniront: - lettre de candidature, datée et signée, (DC1 révisé au 25.6.2012 ou équivalent) - déclaration du candidat (DC2 révisé au 15.9.2010 ou équivalent) Fournir un DC2 pour chaque macro-lot pour lequel une offre est remise - la copie du/des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. - Tous document(s) justifiant que le(s) signataire(s) de la candidature et de l'offre a (ont) le pouvoir d'engager le(s) candidat(s) qu'il(s) représente(nt). Critères de sélection des candidatures: - conformité administrative au regard des documents exigés à l'appui de la candidature. - Références. - Moyens humains et matériels. - Chiffres d'affaires dans l'hypothèse où le dossier de candidature serait incomplet (pièces incomplètes ou manquantes), le Département avertira les candidats de cette omission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie; les candidats disposeront alors, d'un délai de 8 jours à compter de la date de réception de cette lettre ou de cette télécopie pour produire ou compléter les éléments manquants. Le Département en informera les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Passé ce délai, les candidatures concernées seront rejetées. instance chargée des procédures de recours tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, 77 000 Melun, FRANCE. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: Référé précontractuel: recours possible du début de la procédure jusqu'à la signature du marché. référé contractuel: Recours dans un délai de 31 jours à compter la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne. Requête au fond: recours dans un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de la candidature ou de l'offre et de l'avis d'attribution du marché. date d'envoi du présent avis au JOUE: le 19.7.2012.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.7.2012.
Informations complémentaires (2012-07-27)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-27 📅
Date limite de soumission: 2012-09-25 📅
Date de publication: 2012-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 149-248097
Se réfère à l'avis: 2012/S 140-233635
Numéro JO-S: 149
Source: OJS 2012/S 149-248097 (2012-07-27)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-27 📅
Date limite de soumission: 2012-09-25 📅
Date de publication: 2012-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 149-248097
Se réfère à l'avis: 2012/S 140-233635
Numéro JO-S: 149
Source: OJS 2012/S 149-248097 (2012-07-27)
Avis d'attribution de marché (2013-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 899 653,28 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 45 rue Général de Gaulle
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-08 📅
Date de publication: 2013-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 071-117294
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-en-Brie, 77680 Roissy-en-Brie
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser : — les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, — s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental. (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-21 📅
Nom: Demathieu & Bard SAS
Adresse postale: 35 bis avenue Saint Germain des Noyers
Commune postale: Saint-Thibault-des-Vignes
Code postal: 77400
2️⃣
Nom: Union technique du bâtiment SA
Adresse postale: 159 avenue Jean Lolive
Commune postale: Pantin Cedex
Code postal: 93695
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2013/S 071-117294 (2013-04-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 899 653,28 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 45 rue Général de Gaulle
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-08 📅
Date de publication: 2013-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 071-117294
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires
Marché n° 2013/DABC/0025 : Macro lot n° 1. Marché n° 2013/DABC/0026: Macro lot n° 3. Le marché est consultable dans les locaux de la collectivité. Le présent avis vaut publicité de la décision de signer le marché.
Annonce n° 188, BOAMP 140 A du 21.7.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.4.2013.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-en-Brie, 77680 Roissy-en-Brie
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser : — les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, — s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental. (40)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-03-21 📅
Nom: Demathieu & Bard SAS
Adresse postale: 35 bis avenue Saint Germain des Noyers
Commune postale: Saint-Thibault-des-Vignes
Code postal: 77400
2️⃣
Nom: Union technique du bâtiment SA
Adresse postale: 159 avenue Jean Lolive
Commune postale: Pantin Cedex
Code postal: 93695
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé contractuel : recours dans un délai de 31 jours à compter la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne. Requête au fond : recours dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus
Avis d'attribution de marché (2013-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 446 610,76 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-03 📅
Date de publication: 2013-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 107-182546
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-En-Brie, 77680 Roissy-en-Brie.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser :- les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, - s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental (40)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-05-13 📅
Nom: Société d'équipements électriques industriels (SEEI)
Adresse postale: ZAC de l'Ambrésis, 5 rue Denis Papin
Commune postale: Villeparisis
Code postal: 77270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2013/S 107-182546 (2013-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 446 610,76 💰
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-03 📅
Date de publication: 2013-06-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 107-182546
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
Marché n
Annonce n
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.6.2013.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy-En-Brie, 77680 Roissy-en-Brie.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser :- les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation de respect du phasage de l'opération et de sécurité, - s'agissant d'une opération certifiée HQE, la démarche qualité envisagée afin de respecter les dispositions de la charte chantier à faible impact environnemental (40)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-05-13 📅
Nom: Société d'équipements électriques industriels (SEEI)
Adresse postale: ZAC de l'Ambrésis, 5 rue Denis Papin
Commune postale: Villeparisis
Code postal: 77270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé contractuel : recours dans un délai de 31 jours à compter la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne. Requête au fond : recours dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'ttribution du marché.
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)