12-21 réfection des parties communes de la résidence Duclos
OPH de Romainville
Travaux de réfection des finitions, des parties communes de la résidence Duclos dont Romainville Habitat OPH est propriétaire.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-06-29. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-08.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Peintures, vernis et mastics › Peintures
- • Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints › Travaux de pose de revêtements de sols
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-06-08 | Avis de marché |
Avis de marché (2012-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Peintures
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Peintures 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Romainville
Adresse postale: 9 rue des Fontaines
Code postal: 93231
Commune postale: Romainville Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: serviceachats@ophromainville.com 📧
Téléphone: +33 149155865 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-08 📅
Date limite de soumission: 2012-06-29 📅
Date de publication: 2012-06-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 111-184137
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: peintures
Brève description: Peintures.
Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: revêtements de sols
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro de référence: 12-21
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: résidence Jacques Duclos, 93230 Romainville.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: DC1 et DC2.
Capacité technique et professionnelle: DC1 et DC2.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Frederique Bocage
Nom: Romainville Habitat OPH
Commune postale: Romainville
Code postal: 93230
Point de contact: service achats
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-21
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2012/S 111-184137 (2012-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Peintures
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Peintures 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Romainville
Adresse postale: 9 rue des Fontaines
Code postal: 93231
Commune postale: Romainville Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-securises.fr 🌏
Courrier électronique: serviceachats@ophromainville.com 📧
Téléphone: +33 149155865 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-08 📅
Date limite de soumission: 2012-06-29 📅
Date de publication: 2012-06-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 111-184137
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est mis à disposition sur le profil acheteur de Romainville Habitat OPH: www.marches-securises.fr Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réfection des finitions, des parties communes de la résidence Duclos dont Romainville Habitat OPH est propriétaire.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: peintures
Brève description: Peintures.
Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Le délai d'exécution de la prestation comporte les études préparatoires, les installations de chantier ainsi que le délai d'exécution des travaux, soit 4 mois. La période d'exécution prévisionnelle des travaux est de la date du 1er septembre 2012 au 31.12.2012.
Afficher plus
Intitulé du lot: revêtements de sols
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro de référence: 12-21
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: résidence Jacques Duclos, 93230 Romainville.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière: DC1 et DC2.
Capacité technique et professionnelle: DC1 et DC2.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le marché sera financé sur le budget de l'OPH (fonds propres). Les paiements seront effectués par virement administratif au compte de l'entreprise, dans les délais légaux applicables à la notification du marché concerné après la date de remise des factures à l'OPH.
Afficher plus
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Frederique Bocage
Nom: Romainville Habitat OPH
Commune postale: Romainville
Code postal: 93230
Point de contact: service achats
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-21
Informations complémentaires
Le dossier de consultation est mis à disposition sur le profil acheteur de Romainville Habitat OPH: www.marches-securises.fr Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2012/S 111-184137 (2012-06-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕