Travaux pour la restructuration des blocs sciences au lycée et LP Jolimont à Toulouse

SA Cogemip (société d'économie mixte)

Les travaux décomposés en 2 lots séparés consistent à reprendre le chantier suite à la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre. Les travaux concernent les installations de chantier, le curage de deux niveaux suite à démolition, la démolition d'une volée d'escalier et des reprises de structure, la création de dalles, des travaux de finition sur escalier, la réalisation de carrotage, des travaux de rebouchage, des reprise de seuils sur ouvrants pompier, la démolition d'allèges et des reprises de finition en tableau, des finitions sur SAS d'entrées et sorties de secours, des travaux extérieurs, des bordures, de la voierie et engazonnement, le revêtement des façades ite.
A titre prévisionnel les travaux devraient commencer le 20.9.2011.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-08-09. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-28 Avis de marché
2011-07-19 Informations complémentaires
Avis de marché (2011-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue: 252 952
Valeur totale du marché: 187 952,00 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées, 54 boulevard de l'Embouchure, Central Parc, bâtiment D, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: dominique.morelle@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-28 📅
Date limite de soumission: 2011-08-09 📅
Date de publication: 2011-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 123-203826
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
— les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus, ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "aide"), — la transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur), — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, — le délai d'exécution mentionné ci-dessus qui s'entend pour la globalité des lots court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées au point i i 3 du présent avis). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d exécution des travaux joint dans les documents de la consultation, — autres renseignements: voir le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux décomposés en 2 lots séparés consistent à reprendre le chantier suite à la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre. Les travaux concernent les installations de chantier, le curage de deux niveaux suite à démolition, la démolition d'une volée d'escalier et des reprises de structure, la création de dalles, des travaux de finition sur escalier, la réalisation de carrotage, des travaux de rebouchage, des reprise de seuils sur ouvrants pompier, la démolition d'allèges et des reprises de finition en tableau, des finitions sur SAS d'entrées et sorties de secours, des travaux extérieurs, des bordures, de la voierie et engazonnement, le revêtement des façades ite.
Afficher plus
A titre prévisionnel les travaux devraient commencer le 20.9.2011.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description: Divers travaux de reprise ou de finition.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: revêtement de façade
Brève description: Revêtement de façade ITE.
Description des options:
Option 1 lot 1: plus value pour bordures et voierie légère.
Option 1 lot 2: accessoires pour revêtements de façades.
Durée de l'accord: 5 mois
Numéro de référence: 32662
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Jolimont - 44 chemin Cassaing, 31000 Toulouse, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants:
— Imprimé intitulé DC1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants" dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée,
— Indication des personnes habilitées à engager le candidat,
— Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'imprimé référencé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:
— Chiffre d'affaire global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent),
— Attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle et décennale en cours de validité. Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
— Outillage, matériel et équipement technique du candidat,
— Liste des travaux exécutés par le candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ou équivalent).
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
— retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande mais pas par une caution personnelle et solidaire,
— versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire.
Délai de paiement: 30 jours.
Une avance est prévue (taux de 20,00 %).
Acomptes mensuels pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d'exécution.
Forme du prix: ferme actualisable.
Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pas de forme imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (70)
2. valeur technique de l'offre (caractéristiques et performances techniques, méthodologie en terme d'organisation du chantier) (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SA Cogemip (société d'economie mixte)
Le marché est passé pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ✅
Contact
Point de contact: Dominique Morelle
Adresse du profil d'acheteur: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
Nom: Agence d'architectes Filiatre Mansour
Adresse postale: 37 rue Riquet
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Téléphone: +33 561991023 📞
Fax: +33 561991418 📠
Nom: Reprocolor
Adresse postale: ZAC Mont Blanc, 8 rue Maurice Caunes
Code postal: 31200
Téléphone: +33 561614949 📞
Fax: +33 561614948 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 32662
Informations complémentaires
— les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus, ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "aide"),
Afficher plus
— la transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur),
— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,
— le délai d'exécution mentionné ci-dessus qui s'entend pour la globalité des lots court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées au point i i 3 du présent avis). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d exécution des travaux joint dans les documents de la consultation,
Afficher plus
— autres renseignements: voir le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administatif de Toulouse
Source: OJS 2011/S 123-203826 (2011-06-28)
Informations complémentaires (2011-07-19)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-19 📅
Date limite de soumission: 2011-08-29 📅
Date de publication: 2011-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 138-228436
Se réfère à l'avis: 2011/S 123-203826
Numéro JO-S: 138
Source: OJS 2011/S 138-228436 (2011-07-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Travaux de construction de bâtiments scolaires Ouvrages d'art et de génie civil