Travaux de réhabilitation du traitement d'ambiance du centre informatique polyvalent à Noisiel
Minefi de Paris
Travaux de réhabilitation du traitement d'ambiance du centre informatique polyvalent à Noisiel.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-14.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation › Travaux d'installation de matériel de refroidissement › Travaux d'installation de matériel de réfrigération
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-02-14 | Avis de marché |
| 2011-11-18 | Avis d'attribution de marché |
| 2011-12-23 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2011-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de réfrigération
Quantité ou étendue:
Valeur totale du marché: 1 700 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de réfrigération 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a valorisation des espaces immobiliers, Télédoc 731, 120 rue de Bercy
Code postal: 75572
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Courrier électronique: cellule-marches-7c@finances.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 153186608 📞
Fax: +33 153189694 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-14 📅
Date limite de soumission: 2011-03-17 📅
Date de publication: 2011-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 31-051120
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 allée Simone de Beauvoir, 77445 Noisiel, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (60)
2. prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Minefi de Paris
Contact
Point de contact: M. Le chef du bureau de la valorisation des espaces immobiliers
Nom: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l' État, secrétariat général, SEP-2A, Télédoc 731
Adresse postale: 120 rue de Bercy
Point de contact: Technique, Bernard Lacroix, courriel: bernard.lacroix@finances.gouv.fr, tél.: +33 153187999 / 674643143; administratif, Frédéric Gaulin, tél.: +33 153182504, Maryannick Marsault, tél.: +33 153186608
Nom: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l' État, secrétariat général, SEP-2A, Télédoc 731, pièce 8313V
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 031-051120 (2011-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de réfrigération
Quantité ou étendue:
Réhabilitation de la production de froid d'une puissance de 2000 kw et du traitement des cinq plateaux informatiques d'une surface totale de 1 800 m², soit remplacement des groupes frigorifiques, adjonction d'une tour de refroidissement, remplacement des recycleurs, des pompes de distribution et des régulations.1 700 000
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de réfrigération 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a valorisation des espaces immobiliers, Télédoc 731, 120 rue de Bercy
Code postal: 75572
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Courrier électronique: cellule-marches-7c@finances.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 153186608 📞
Fax: +33 153189694 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-14 📅
Date limite de soumission: 2011-03-17 📅
Date de publication: 2011-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 31-051120
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
La sélection des candidatures tiendra compte en priorité des capacités professionnelles et techniques, des références de chantiers jugés équivalents, et des moyens en personnels des entreprises, puis du chiffre d'affaires.
La présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Les candidatures peuvent être déposées sur la place de marché interministérielle de dématérialisation. Ce site est libre d'accès et permet les échanges de documents. Les modalités d'accès direct à la présente consultation sont les suivantes: http://www.marches-publics.gouv.fr, référence publique: Minefi-Sg-Sep-2a-Trx-2011-004.
En cas de difficultés pour accéder à la place de marché contacter la cellule marchés, tél.: +33 153182504, tél.: +33 153186608, télécopie: +33 153189694, courriel: cellule-marches-7c@finances.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à remettre leurs candidatures sur cette même place de marché. Toutefois l'envoi des candidatures sous format papier reste autorisé. La date et l'heure de rigueur de remise des candidatures s'appliquent dans ces 2 formes de réception.
L'Article 56 du code des marchés publics permet l'envoi d'une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.2.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de réhabilitation du traitement d'ambiance du centre informatique polyvalent à Noisiel.
Quantité ou étendue:
Réhabilitation de la production de froid d'une puissance de 2000 kw et du traitement des cinq plateaux informatiques d'une surface totale de 1 800 m², soit remplacement des groupes frigorifiques, adjonction d'une tour de refroidissement, remplacement des recycleurs, des pompes de distribution et des régulations.
Afficher plus
En option il est prévu la mise en place d'une tour de refroidissement supplémentaire. L'estimation est de 140 000 EUR (HT).
Durée de l'accord: 9 mois Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 allée Simone de Beauvoir, 77445 Noisiel, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront fournir un dossier comprenant les pièces écrites suivantes:
— une lettre de candidature suivant l'imprimé DC1 disponible sur http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm, et en cas de groupement, habilitation du mandataire à représenter ses cotraitants, dûment complétées, datées et signées,
Afficher plus
— une déclaration du candidat suivant l'imprimé DC2 disponible sur http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm, comprenant les renseignements permettant d'évaluer son expérience et ses capacités professionnelles, techniques et financières, dûment complétée, le cas échéant par chacun des membres en cas de groupement,
Afficher plus
— une liste de références pour des installations d'ampleur et de technicité comparables réalisées au cours des 3 dernières années, précisant la nature et le montant des travaux ainsi que les coordonnées du maître d'ouvrage ou pouvoir adjudicateur.
Les candidats devront posséder un effectif et un chiffre d'affaires en rapport avec l'opération.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats devront posséder la qualification Qualibat 5413 ou présenter des références équivalentes.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur le budget propre de l' État. Une avance pourra être versée. Les travaux seront réglés par acomptes. Paiement par virement à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: En cas de groupement, les candidats se présenteront groupés solidaires.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (60)
2. prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Minefi de Paris
Contact
Point de contact: M. Le chef du bureau de la valorisation des espaces immobiliers
Nom: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l' État, secrétariat général, SEP-2A, Télédoc 731
Adresse postale: 120 rue de Bercy
Point de contact: Technique, Bernard Lacroix, courriel: bernard.lacroix@finances.gouv.fr, tél.: +33 153187999 / 674643143; administratif, Frédéric Gaulin, tél.: +33 153182504, Maryannick Marsault, tél.: +33 153186608
Nom: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l' État, secrétariat général, SEP-2A, Télédoc 731, pièce 8313V
Référence
Informations complémentaires
La sélection des candidatures tiendra compte en priorité des capacités professionnelles et techniques, des références de chantiers jugés équivalents, et des moyens en personnels des entreprises, puis du chiffre d'affaires.
La présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Les candidatures peuvent être déposées sur la place de marché interministérielle de dématérialisation. Ce site est libre d'accès et permet les échanges de documents. Les modalités d'accès direct à la présente consultation sont les suivantes: http://www.marches-publics.gouv.fr, référence publique: Minefi-Sg-Sep-2a-Trx-2011-004.
Afficher plus
En cas de difficultés pour accéder à la place de marché contacter la cellule marchés, tél.: +33 153182504, tél.: +33 153186608, télécopie: +33 153189694, courriel: cellule-marches-7c@finances.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à remettre leurs candidatures sur cette même place de marché. Toutefois l'envoi des candidatures sous format papier reste autorisé. La date et l'heure de rigueur de remise des candidatures s'appliquent dans ces 2 formes de réception.
Afficher plus
L'Article 56 du code des marchés publics permet l'envoi d'une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.2.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 031-051120 (2011-02-14)
Avis d'attribution de marché (2011-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 783 031,05 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a valorisation des espaces immobiliers, télédoc 731, 120 rue de Bercy
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-18 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-364246
Se réfère à l'avis: 2011/S 31-051120
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-11-08 📅
Nom: Axone SAS
Adresse postale: 123 rue du Petit Vaux
Commune postale: Epinay-sur-Orge
Code postal: 91360
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le chef du bureau de la valorisation des espaces immobiliers
Source: OJS 2011/S 225-364246 (2011-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 783 031,05 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, secrétariat général, service de l'environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie, bureau 2a valorisation des espaces immobiliers, télédoc 731, 120 rue de Bercy
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-18 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-364246
Se réfère à l'avis: 2011/S 31-051120
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Annonce no161, BOAMP 34 A du 17.2.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.11.2011.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-11-08 📅
Nom: Axone SAS
Adresse postale: 123 rue du Petit Vaux
Commune postale: Epinay-sur-Orge
Code postal: 91360
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le chef du bureau de la valorisation des espaces immobiliers
Source: OJS 2011/S 225-364246 (2011-11-18)
Informations complémentaires (2011-12-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-23 📅
Date de publication: 2011-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 248-402549
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-364246
Numéro JO-S: 248
Source: OJS 2011/S 248-402549 (2011-12-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-23 📅
Date de publication: 2011-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 248-402549
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-364246
Numéro JO-S: 248
Source: OJS 2011/S 248-402549 (2011-12-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux d'équipement du bâtiment (>20)
- Travaux de plomberie (>20)